7.52021.520מכרז פומבי 122020 פרויקט הקמת גידור ושער חשמלי למבנה מועצה

מועצה מקומית ערערה בנגב

מכרז פומבי 12/2020

הזמנה להציע הצעות לפרויקט הקמת גידור ושער חשמלי

למבנה המועצה המקומית ערערה בנגב

מאי 2020

מועצה מקומית ערערה בנגב

טל': 08-9972461

1

מסמך א'

מועצה מקומית ערערה בנגב

מכרז פומבי מס' 12/2020

הזמנה להציע הצעות לביצוע הקמת גידור ושער חשמלי למבנה המועצה ערערה

במועצה המקומית ערערה בנגב

המועצה המקומית ערערה בנגב (להלן: "המועצה"), מזמינה בזאת להציע הצעות לפרויקט ביצוע הקמת

גידור ושער חשמלי למבנה המועצה, והכל בהתאם למפרט הטכני המצורף למכרז זה ומסומן כנספח א'

להסכם ויתר הוראות המכרז (להלן: "העבודות" ו- "הפרויקט" בהתאמה).

.1 תקופת ההסכם

תקופת ההסכם תהא מיום מתן צו התחלת עבודה ולמשך תקופת ביצועו, ותוך התקופה הנקובה

במפרט הטכני.

מודגש בזאת, כי המועצה אינה מחויבת לבצע את הפרויקט בשלמותו ובמלואו וכי היא

רשאית לבצעו בשלבים ובהתאם לתקציב הקיים ברשותה.

.2 חוברת המכרז הכוללת

.2.1 הזמנה להציע הצעות (מסמך זה) - מסמך א'.

.2.2 תנאי מכרז – מסמך ב'.

.2.2 הצהרת המשתתף במכרז – מסמך ג'.

.2.4 נוסח "ערבות להבטחת הצעה" – מסמך ד'.

.2.2 בוטל - מסמך ה'.

.2.6 פירוט ניסיון קודם – מסמך ו'.

.2.7 נוסח הסכם ונספחיו מסמך ז':

.2.7.1 נספח מפרט טכני – מסומן כנספח א' להסכם.

.2.7.2 נספח הצעת מחיר – מסומן כנספח ב' להסכם.

.2.7.2 נספח נוסח ערבות ביצוע– מסומן כנספח ג' להסכם.

.2.7.4 תצהיר בדבר העדר הרשעות – מסומן כנספח ד' להסכם.

.2.7.2 נספח ביטוחי הקבלן – מסומן כנספח ה' להסכם.

.2.7.6 הצהרה והתחייבות לענייני בטיחות – מסומן כנספח ו' להסכם.

.2.7.7 תצהיר העדר ניגוד עניינים - מסומן כנספח ז' להסכם.

.2.7.8 דוגמה לצו התחלת עבודה - מסומן כנספח ח' להסכם.

2

.2.7.9 דוגמה לתעודת גמר / תעודת השלמה - מסומן כנספח ט' להסכם.

.2 מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר המועצה.

.4 ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה שביישוב ערערה (להלן: "משרדי המועצה") בימים

א'-ה' בין השעות 08:20 עד ,12:00 תמורת סך של 2,000 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

.2 סיור קבלנים רשות ייערך ביום 13/05/2020 בשעה .10:00

.6 יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן בסיור קבלנים. לאחר סיור הקבלנים, יש

להעלות שאלות הבהרה בכתב עד ליום 17/05/2020 עד השעה ,12:00 בקובץ Word בלבד, ליידי

הגב' הדס שטרית לדוא"ל: gmail.com@Ararahadas ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו:

.08-9972482

.7 מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס/סיור מציעים (ככל ויהיו), לא

ישלחו למציעים כי אם יועלו לאתר המועצה. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר

המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו.

.8 הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל

המסמכים המפורטים בסעיף 2 לעיל, כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם בכל

עמוד ועמוד, כולל בעמודי המפרט.

.9 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זה

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, חלות על המציע אשר יישא

בהוצאות ועל חשבונו בלבד. מובהר, כי בהצעתו כפי שמוגשת, התחשב המציע בכל ההוצאות הנ"ל.

.10 את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז פומבי 12/2020"

עד ליום 21/05/2020 ולא יאוחר מהשעה ,12:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה.

בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם. הצעות אשר יוגשו לאחר מועד ההגשה לא

יתקבלו.

.11 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, המועצה שומרת

לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודות על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפצל את

ביצוע העבודות לשלבים, להזמין מהזוכה את העבודות כולן או רק חלק מהן או לפצל את העבודות

בין מציעים שונים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים

ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. במקרה כאמור ייחתם הסכם עם סכום

שונה מן ההצעה, אך המחירים המוצעים לא ישתנו.

.12 המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל המכרז, לפסול ו/או לדחות את

הצעתו של מציע, לגביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה

של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת הסכם על ידי המציע, חשד למרמה, תביעות

בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.

.12 על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת

או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

2

.14 כללי

.14.1 המציע ינקוב בהצעתו באחוז ההנחה המוצע על ידו, בהצעת המחיר המסומנת כנספח ב'.

.14.2 אחוז ההנחה המוצע יהיה אחיד ויחול על כל המופיע במפרט הטכני והצעת המחיר. הצעה

אשר תנקוב בשיעור תוספת תיפסל על הסף, מבלי שתידון.

.14.2 אחוז ההנחה המוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעת המחיר (להלן: "מחיר התמורה") יכלול את

כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על

פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלת הטובין, פריקתם ביעדים

השונים, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים וכיו"ב, ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין, אשר

ישולם ע"י המועצה. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא

לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו (בכפוף לאמור בהסכם בנוגע לתשלום הפרשי הצמדה

בתקופת האופציה בלבד, ככל שזו תתקיים).

.14.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב

ייחשבו ככלולים במחיר ההצעה.

.14.2 ביטוח

.14.2.1 על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ביצוע העבודות נשוא

ההתקשרות, ביטוח לכל הפחות כמפורט בהסכם המכרז ובמפורש בנספח הביטוחים.

.14.2.2 על המציע יהיה לבקש אישורי ביטוח מהמתכננים והאדריכל שרשומים במכרז.

אישורי הביטוח יהיו של כל אחד מהם בנפרד כמפורט בנספח הביטוח למתכננים

נספח ה' .1

.14.2.2 הביטוחים של המציע הזוכה ושל האדריכל והמתכננים, ייערכו על-ידי המציע הזוכה

ו/או המתכננים השונים באמצעות חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל

לעסוק בביטוח בענפי הביטוח שבהם נכלל הביטוח הנדרש על פי מכרז זה.

.14.2.4 14 ימים לפני החתימה על הסכם המכרז ימציא הקבלן למועצה את כל אישורי

הביטוח כאמור לעיל.

.14.2.2 מובהר בזאת, כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו

בנוסח אישורי הביטוח בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה.

מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח

האישורים ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי

המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה

כלפי המועצה והמועצה תהיה רשאית וזכאית לחלט את הערבות שהגיש המציע

הזוכה והכל על פי שיקול דעתה של המועצה בלבד.

4

.14.6 ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי

המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שלא כאמור במסמכי

המכרז, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

בכבוד רב,

נאיף אבו עראר

ראש המועצה המקומית ערערה בנגב

2

מסמך ב'

מועצה מקומית ערערה בנגב

מכרז פומבי מס' 12/2020

תנאי המכרז

.1 כללי

ההצעות למכרז כפופות באופן מוחלט לאמור במסמכי המכרז אשר כוללים (להלן: "מסמכי

המכרז"):

.1.1 הזמנה להציע הצעות – מסמך א'.

.1.2 תנאי המכרז (מסמך זה) – מסמך ב'.

.1.2 הצהרת המשתתף במכרז – מסמך ג'.

.1.4 נוסח "ערבות להבטחת הצעה" – מסמך ד'.

.1.2 בוטל – מסמך ה'.

.1.6 טופס פירוט ניסיון קודם – מסמך ו'.

.1.7 נוסח ההסכם על נספחיו – מסמך ז':

.1.7.1 נספח מפרט טכני – מסומן כנספח א' להסכם.

.1.7.2 נספח הצעת מחיר – מסומן כנספח ב' להסכם.

.1.7.2 נספח נוסח ערבות ביצוע– מסומן כנספח ג' להסכם.

.1.7.4 תצהיר בדבר העדר הרשעות – מסומן כנספח ד' להסכם.

.1.7.2 נספח ביטוחי קבלן – מסומן כנספח ה' להסכם.

.1.7.6 הצהרה והתחייבות לענייני בטיחות – מסומן כנספח ו' להסכם.

.1.7.7 תצהיר העדר ניגוד עניינים - מסומן כנספח ז' להסכם.

.1.7.8 דוגמה לצו התחלת עבודה - מסומן כנספח ח' להסכם.

.1.7.9 דוגמה לתעודת גמר / תעודת השלמה - מסומן כנספח ט' להסכם.

.1.8 פרוטוקול סיור קבלנים וכן כל מסמך נוסף שהגיע לידי המשתתפים לפחות 2 ימי עבודה

לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ואשר נאמר בו במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי

המכרז.

למען הסר ספק מובהר, כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים

שצוינו כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

6

.2 תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל תנאי הסף הבאים במצטבר ואשר המציאו את כל

האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה:

.2.1 יחיד או תאגיד רשום כחוק - למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף חבר

יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות

במיזם משותף או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק.

(להוכחת תנאי זה על המציע לצרף תעודת עוסק מורשה. ככל והמציע תאגיד, עליו לצרף

בנוסף תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה).

.2.2 מציע שרכש את מסמכי המכרז.

(להוכחת תנאי זה על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שמו).

.2.2 מציע הרשום בפנקס הקבלנים, כקבלן בענף 200 (תשתיות ועפר) בסיווג ג' .1

(להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור בתוקף).

.2.4 מציע שהינו בעל ניסיון מוכח בביצוע פרויקט הקמת גידור ושערים חשמליים אחד לפחות,

במהלך השנים 2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בהיקף שלא יפחת מחצי מילון ₪

(200,000 ₪) לכל פרויקט (להוכחת עמידתו בתנאי זה ימלא המציע את הפרטים הנדרשים

במסמך ו' - טופס ניסיון המציע, על כלל חלקיו).

.2.2 מציע שהגיש ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 20,000 ₪ (ובמילים: חמישים אלף שקלים

חדשים) (להלן: "ערבות להבטחת הצעה"), צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד

הבסיסי יהיה מדד חודש מרץ 2020 שפורסם ביום ,12.04.2020 אשר תעמוד בתוקפה עד ליום

01/07/2020 לפקודת "המועצה המקומית ערערה בנגב", באופן, בתנאים האמורים בתנאי

המכרז ובהתאם לנוסחו המדוייק של "נוסח ערבות להבטחת הצעה" המצורף כמסמך ד'

למסמכי המכרז.

.2.6 מציע בעל היקף מחזור כספי שלא ייפחת מ- 2 מיליון ₪ בשנה, ובכל אחת מהשנים

,2017 ,2018 2019 (להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח הצורף

למסמכי המכרז).

.2 מסמכים שצירופם נדרש

.2.1 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים, ללא יוצא מהכלל, במדויק ועל פי הנוסח

הנדרש:

.2.1.1 כל מסמכי המכרז, כפי שהם מפורטים לעיל, על גבי הטפסים המקוריים ולאחר

שמולאו בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים, ללא יוצא מהכלל, ושנחתמו בחתימה

מוסמכת כנדרש ובכלל זה מפרט השירותים וההצעה.

7

.2.1.2 קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

.2.1.2 ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת הצעה, כנדרש לעיל בתנאי הסף, ובנוסחו המדויק

של מסמך ד'.

.2.1.4 תעודה/אישור בתוקף על רישום המציע בפנקס הקבלנים כקבלן בענף 200 בסיווג ג' .1

.2.1.2 אישור בתוקף על ניכוי מס במקור או פטור ממס.

.2.1.6 אישור בתוקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום

חובות מס), התשל"ו- .1976

.2.1.7 תעודת עוסק מורשה.

.2.1.8 על משתתף במכרז שהוא תאגיד לצרף:

א. עותק מתעודת ההתאגדות מאת רשם החברות או השותפויות או האגודות

השיתופיות.

ב. עותק מפרוטוקול הנהלת התאגיד, הכולל החלטה בדבר השתתפות במכרז,

מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד.

ג. פירוט עדכני של מורשי החתימה של התאגיד, לרבות צירופי החתימות

הנדרשים, מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד או רוה"ח שלה.

ד. תמצית מידע עדכנית מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ואת

היותו של המציע תאגיד פעיל.

*ככל והמציע מאוגד בצורה אחרת, יש לצרף את כל המסמכים האמורים

בהתאמה.

.2.1.9 אישור רו"ח בדבר היקף כספי, כנדרש בתנאי הסף דלעיל.

.2.1.10 טופס ניסיון המציע מלא וחתום, כנדרש לעיל בתנאי הסף, להוכחת תנאי הסף בדבר

הניסיון.

.2.1.11 המלצות מהגורמים להם ניתנו העבודות כמפורט בטופס הניסיון ובהן התייחסות לטיב

הביצוע ותקופת הביצוע.

.2.1.12 נוסח ההסכם על נספחיו מלא וחתום + תצהירים חתומים.

.2.1.12 הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המחיר המסומן כנספח ב' להסכם.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל, ללא יוצא מהכלל, במדויק ועל פי הנוסח

שנדרש, מהווה תנאי מוקדם יסודי להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו או

הגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

8

.4 אופן הגשת הצעות

.4.1 על המציע להגיש את כל המסמכים כמפורט במסמך זה, במלואם ולאחר שמולאו בהם כל

הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.

.4.2 את ההצעה יש להגיש בטפסים המקוריים, כאשר מולאו בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים ללא

יוצא מהכלל. מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או

כתיבת ההצעה או חלק ממנה בעיפרון - עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

.4.2 הצעת המחיר תוגש על גבי נספח ב' להסכם. על המציע לרשום בהצעת המחיר את אחוזי

ההנחה המוצעים על ידו בהתאם לאמור בסעיף 12 לעיל (במסמך א' הזמנה להציע הצעות).

.4.4 כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל

אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

.4.2 היו למציע הערות או הסתייגויות או מצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי

המכרז או ספק בקשר למובנו המדויק של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב, עד

למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה.

במידה והמועצה תמצא, כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על כך לכל המשתתפים במכרז.

.4.6 כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע״פ ו/או ע״י גורם אחר מלבד המועצה ו/או מי

מטעמו לא יחייבו את המועצה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה אינה אחראית

לכל פרוש ו/או הסבר, שיינתנו למשתתפים במכרז בעל-פה. רק שינויים, תשובות ותיקונים

שנמסרו בכתב (להלן: "מסמכי הבהרות") יחייבו את המועצה. בכל מקרה של סתירה, בין

האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי

ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה

המאוחרת יותר.

.4.7 אסור למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. אין המציע רשאי לערוך שינוי,

מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו).

בכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע״י המועצה וכפי

שנמסר למציעים, גם במקרה בו נערכו שינויים ע"י המציע והמועצה לא העירה לשינויים

שבוצעו.

.4.8 לעניין כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף

המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה

המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

.4.8.1 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

.4.8.2 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל;

.4.8.2 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.

.4.9 על המציע לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום

שנרשם בו "חתימת המציע/הקבלן/הספק" וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ללא יוצא מן

הכלל.

9

העדר חתימה או קיומה של חתימה חלקית בלבד, כגון: חתימה אחת היכן שנדרשות שתי

חתימות, העדר חותמת ברורה וכו', על מסמכי המכרז או חלק מהם, עלולה לגרום לפסילת

ההצעה.

.4.10 כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות

האמור לעיל, לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפם

להצעה וכל הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען הסר ספק

מובהר בזה, כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא לבצע

את העבודות או כל חלק מהן, לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות או הוצאות כלשהן בגין

רכישת מסמכי המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז.

.4.11 על המציע להגיש את מסמכי המכרז במעטפה חלקה עליה רשום "מכרז פומבי 12/2020"

בלבד וזו תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה ע"י המציע או שליחו, או בנוכחותם.

.4.12 ההצעה תוגש ידנית על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו במשרדי המועצה - עד למועד האחרון

להגשת ההצעות.

בכל מקרה לא תתקבלנה הצעות ששוגרו בדואר וכן לא תתקבל כל הצעה בחלוף המועד

האחרון להגשת ההצעות.

.4.12 במקרה וכמות המסמכים רבה יש לפצל ל-2 מעטפות. בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי

המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י המציע.

.4.14 המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון

להגשת ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה על 42 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות

הנקוב במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי המכרז.

.5 פתיחת המעטפות

.2.1 המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז (להלן: "הזוכה") מחויב להמציא למועצה את

ערבות הביצוע, ולאחר מכן, תחזיר המועצה לזוכה את הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו

כערבות להשתתפות במכרז.

.2.2 חזר בו הזוכה מהצעתו, במלואה או בחלקה, ו/או לא מילא אחר התחייבות כלשהי

מהתחייבויותיו לפי תנאי המכרז – תוכל המועצה לחלט המועצה את הערבות הבנקאית

להשתתפות במכרז והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

סכום מלוא הערבות שימומש כאמור, יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים שיגרמו

מועצה ו/או למי מטעמה מבלי שאלו יצטרכו להוכיח את נזקיהן כאמור, והמציע מצהיר

ומסכים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה ו/או למי מטעמה בגין הפרת

התחייבות המציע כאמור לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות.

10

.2.2 על אף האמור בסעיף 2.2 לעיל, הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו, רשאית המועצה -אך

לא חייבת- לראות את ההסכם שהוגש חתום ע"י הזוכה במסגרת הצעתו כהסכם תקף מיד

לאחר שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי ההסכם ועל פי

כל דין לשם אכיפתו של ההסכם או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על

פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

.2.4 המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד הזוכה או

כל מציע אחר, להסב את המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים בו,

במלואם או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או לכל

צד ג' אחר לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. הזוכה במכרז לא יהא רשאי להסב את

זכויותיו או חובותיו על-פי המכרז לצד ג' כלשהו.

.2.2 המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את

תחילת ביצוע העבודות למשך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים מהמועד שנקבע בהסכם

לתחילת העבודות.

.2.6 התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא שנה ממועד חתימת ההסכם.

.6 אופן בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת זוכה

.6.1 לאחר בדיקת מסמכי המכרז ועמידה של המציע בתנאי הסף, הזוכה במכרז יהא המציע אשר

אחוז ההנחה המוצע על ידו הוא הגבוה ביותר (ואשר הצעתו הסופית אחר הפחתת אחוז

ההנחה המוצע על ידו היא הנמוכה ביותר).

.6.2 עם זאת, המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות גם בטרם חתימת

ההסכם וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי המועצה או במקרים בהם ההצעות חורגות מן

התקציב שאושר לביצוע.

.6.2 המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כל בדיקה, כפי

שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור,

ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה

רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

.6.4 עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע

ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות.

.6.2 המציע מודע ומסכים, כי במידה והגיש מחירי יחידה שונים לאותו סעיף בכתב הכמויות,

המופיע בפרקים שונים ו/או מקומות שונים, ו/או קיימת סתירה בין מחיר יחידה לסך הכולל,

אזי תהא המועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון המחיר הנמוך ביותר לאותו

סעיף.

11

.6.6 המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו

של מציע, לגביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה

של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו, הפרת הסכם ע"י המציע, חשד למרמה, תביעות

בלתי סבירות בעליל וכיו"ב. המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה

בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז.

.7 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו יום 21/05/2020 ולא יאוחר מהשעה .12:00

מעטפות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה.

נאיף אבו עראר

ראש המועצה המקומית ערערה בנגב

12

מסמך ג'

המועצה המקומית ערערה בנגב

מכרז פומבי מס' 12/2020

הצהרת משתתף במכרז

.1 אני, הח"מ, מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז כמפורט בסעיף 1 לתנאי המכרז

והמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם לביצוע העבודות האמורות, ביקרתי במקומות

המיועדים לביצוע העבודות לרבות המקומות הסמוכים להם, דרכי גישה, התשתיות הקיימות וכל

מקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע על ביצוע העבודות.

.2 הנני מצהיר/ה בזה כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקומות ביצוע העבודות, תנאי

הגישה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך ביצוע העבודות ו/או על

היקף הוצאות העבודות, ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

.2 הנני מתחייב/ת לבצע את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז, כולם

יחד, לפי המחירים שהצעתי בהצעת המחיר, בכפוף לאמור במסמכי המכרז, והנני מקבל/ת על עצמי

לבצע את העבודות לשביעות רצונה המלא של המועצה.

.4 במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה

ולרבות אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם

יתברר כי אינני עומד/ת בתנאי הסף למכרז, תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות

כלפי ותהיה זכאית למסור את העבודות לכל מציע אחר.

.2 כמו כן, במקרה כזה, אני מתחייב/ת לשלם למועצה פיצוי מוסכם ומוערך מראש, מבלי כל צורך

בהוכחת נזק או גובה נזק מצד המועצה, וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית

שהפקדתי במועצה להבטחת הצעתי זו (להלן: "הפיצוי המוסכם"), והמועצה תהיה זכאית לגבות

את הפיצוי המוסכם ע"י חלוט הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת ואני מוותר/ת מראש על כל טענה

ו/או תביעה בעניין זה.

.6 ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה

שלא תעלה על 42 יום מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות, כמו כן ידוע לי, כי הצעתי

תעמוד בתוקפה למשך שנה ממועד חתימת ההסכם וכי המועצה רשאית לדחות את המועד לתחילת

ביצוע העבודות לתקופה הנ"ל ובשים לב להצהרתי זו, ומבלי לגרוע מכלליותה, אני מוסיף/פה

ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף

ומחייבת אותי לתקופה הנ"ל.

.7 כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה, תנאיה וההתחייבויות הכלולות בה, על פי תנאי המכרז, אני

מצרף/פת בזה ערבות בנקאית אוטונומית, כערובה לפקודת המועצה, בסכום הנקוב בתנאי המכרז

(לעיל ולהלן: "הערבות הבנקאית"). במידה והצעתי זו תתקבל, המועצה תשיב לי את הערבות

הבנקאית בתוך 2 ימי עבודה מהיום בו אפקיד את הערבות בנקאית לביצוע ההסכם בנוסח ובשיעור

הנקובים בהסכם.

.8 כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.

12

.9 אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או

הפרת הוראה מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת

ההוראה כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין.

.10 ידוע, כי המועצה אינה מחויבת לבצע את הפרויקט בשלמותו ובמלואו וכי היא רשאית לבצעו

בשלבים ובהתאם לתקציב הקיים ברשותה ולמציע לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

בקשר לכך.

.11 במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

.11.1 כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או

בהסכם השותפות.

.11.2 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.

.11.2 כי אנו החתומים מטה מוסמכים לחתום בשם התאגיד אשר בשמו אנו חותמים, על

ההתקשרות לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים

במסמכי התאגיד או במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם

המכרז, וכי לשון היחיד הנקוטה בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד.

.11.4 כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף

זה כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה

למטה פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה -אך לא חייבת- לראות אותנו מחויבים

באופן אישי כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה.

ולראיה, באתי על החתום:

שם המציע/ה: _________________

מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: _________________

כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________

חתימות:

.1 שם: ______________ת.ז. ___________________ חתימה _____________.

.2 שם: ______________ת.ז. ___________________ חתימה _____________.

.2 שם: ______________ת.ז. ___________________ חתימה _____________.

חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________

* חתימה שנייה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלו.

14

מסמך ד'

המועצה המקומית ערערה בנגב

מכרז פומבי מס' 12/2020

נוסח "ערבות להבטחת ההצעה"

בנק :

סניף :

כתובת הסניף :

תאריך :

לכבוד

המועצה המקומית ערערה בנגב

ערערה בנגב 8491100

הנדון: ערבות בנקאית מס'____________

.1 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של 20,000 (ובמילים: חמישים אלף שקלים

חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת __________ (להלן: "הנערב"), בקשר למכרז פומבי

מספר .12/2020 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה

המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי (להלן: "המדד"), בתנאי ההצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש מרץ 2020 אשר פורסם ביום 15.04.2020 (או

סמוך לכך).

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י

ערבות זו.

"הפרשי ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת

ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,

ללא כל הפרשי הצמדה.

.2 ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה,

מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום

תחילה מאת הנערב.

.2 לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ-15 ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם

את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

.4 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 01/07/2020 ועד בכלל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על

ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.2 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב,

בנק ______________________

טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.

12

מסמך ה'

בוטל

16

מסמך ו'

המועצה המקומית ערערה בנגב

מכרז פומבי מס' 12/2020

טופס ניסיון המציע

ניסיון מוכח בביצוע פרויקט פיתוח אחד לפחות, במהלך השנים 2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות,

בהיקף שלא יפחת חצי מיליון ₪ (200,000 ₪) לכל פרויקט, כנדרש בתנאי הסף.

מס' שם הלקוח ופרטיו תיאור הפרויקט ההיקף מקום ביצוע תקופת ביצוע

ליצירת קשר הכספי העבודה העבודה

לפרויקט

(מ- חודש/שנה

ועד -חודש/שנה)

.1

.2

.2

17

.4

.2

הערה: יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח בדבר השירותים שניתנו על ידי המציע, כמפורט בטבלת הניסיון

על השירותים, ובהן התייחסות לטיב השירותים, היקפו הכספי ותקופת הביצוע.

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן

מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות

הנ"ל.

חתימה וחותמת:

________________________________

שם חותם/ים:

________________________________

תפקיד/ם:

________________________________

18

אישור רו״ח בדבר היקף מחזור כספי

כרואה החשבון של המציע __________________________________________________

ע.מ / ח.פ. _____________________________________ (להלן: "המציע"), במכרז פומבי

12/2020 לפרויקט הקמת גידור ושער חשמלי למועצה המקומית ערערה בנגב, הריני לאשר כדלקמן:

המציע בעל מחזור כספי של לפחות 2 מיליון ₪ (שני מיליון ₪) בשנה, ובכל אחת מהשנים ,2017 ,2018

.2019

__________________ __________________

תאריך חתימה וחותמת הרו"ח

19

מסמך ז'

המועצה המקומית ערערה בנגב

מכרז פומבי מס' 12/2020

הסכם

שנערך ונחתם בבאר שבע ביום _____________ שנת 2020

- בין –

המועצה המקומית ערערה בנגב

ערערה בנגב 8491100

על ידי המורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה גזברה והחשב המלווה

(להלן: "המועצה")

מצד אחד;

- לבין –

________________, ת.ז./ח.פ ________________,

מרחוב ________________,

על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה ________________

(להלן: "הקבלן")

מצד שני;

הואיל: והמועצה מעוניינת בפרויקט הקמת גידור ושער חשמלי למבנה המועצה, והכל כמפורט

במפרט הטכני המסומן כנספח א' להסכם זה (ולהלן: "העבודות");

והואיל: והקבלן הציע למועצה לבצע עבורה את העבודות, בהצהירו כי הוא בעל הידע, הכישורים,

היכולת, הניסיון, האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודות, והמועצה

הסכימה למסור את העבודות לקבלן בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;

והואיל: והצעתו של הקבלן לביצוע העבודות נבחרה כהצעה הזוכה במכרז פומבי מס' 12/2020

שפורסם ע"י המועצה (להלן: "המכרז");

והואיל: ובמסגרת המכרז, נדרש הקבלן לחתום על כל מסמכי המכרז וביניהם הסכם זה

(להלן: "מסמכי המכרז") ובמסגרתם התחייב למתן השירותים ואת כל הנדרש כמתחייב

מהם;

והואיל: והמועצה מסכימה למסור לקבלן את ביצוע העבודות או חלקן כפי שאלו יפורטו בהזמנות

העבודה שיוצאו לקבלן מעת לעת ולפי הצורך ובלבד וזה יעמוד בכל התחייבויותיו כמפורט

במסמכי המכרז;

20

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1 מבוא ונספחים

.1.1 המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.1.2 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:

.1.2.1 מפרט טכני – מסומן כנספח א' להסכם.

.1.2.2 הצעת מחיר – מסומן כנספח ב' להסכם.

.1.2.2 נוסח ערבות ביצוע– מסומן כנספח ג' להסכם.

.1.2.4 תצהיר בדבר העדר הרשעות – מסומן כנספח ד' להסכם.

.1.2.2 אישור ביטוחי הקבלן – מסומן כנספח ה' להסכם.

.1.2.6 הצהרה והתחייבות לענייני בטיחות – מסומן כנספח ו' להסכם.

.1.2.7 תצהיר העדר ניגוד עניינים - מסומן כנספח ז' להסכם.

.1.2.8 דוגמה לצו התחלת עבודה - מסומן כנספח ח' להסכם.

.1.2.9 דוגמה לתעודת גמר / תעודת השלמה - מסומן כנספח ט' להסכם.

.1.2 הקבלן מתחייב בזה לבצע עבור המועצה את העבודות לשביעות רצונה, בהתאם להוראות,

התקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי עבודות אלו הכלולות במפרט הטכני ועל פי כל דין.

.1.4 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפורט במפרט הטכני ובהצעת המחיר שנקבעו

בנספחים א' - ב' להסכם זה.

.1.2 כל הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת הסכם זה לא יהיה להם

תוקף ולא יהיה תוקף לכל דבר האמור במסמכי ההזמנה להשתתף במכרז הסותר הוראות

הסכם זה.

.2 מונחים

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:

"המועצה" או "המזמין" - המועצה המקומית ערערה בנגב.

"המנהל" - ראש המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.

"ההסכם" - תנאי הסכם זה (להלן: "תנאים אלו"), וכל המסמכים המפורטים להלן:

הנספחים להסכם.

מסמכי המכרז.

"הספק" - לרבות: נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או

בשבילו בביצוע העבודות או כל חלק מהן, ובתנאי, שהעסקת קבלן המשנה אושרה

מראש ובכתב ע"י המועצה.

"המפקח" - נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה.

21

"העבודות" – הקמת גידור ושער חשמלי למבנה המועצה שביישוב ערערה בנגב, הכל כמפורט

במפרט הטכני המצורף כנספח א' להסכם זה.

"מקום ביצוע העבודות" – תחום שיפוטה של המועצה.

פקודת הפרשנות תחול על ההסכם. לצורך הפרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו בפקודה

האמורה.

.3 הצהרות הקבלן

.2.1 הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו,

כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך

ביצוע העבודות ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם.

.2.2 רואים את הקבלן, כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקומות ביצוע העבודות, את טיב

התשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של העבודות הדרושות לשם מילוי התחייבויותיו, את

דרכי הגישה וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות העלולות להשפיע על

ביצוע השירותים.

.2.2 הקבלן מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם

ביצוע העבודות במלואן ובמועדן, וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו

על פי הסכם זה והוא מתחייב לבצען כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה.

.2.4 כן מצהיר הקבלן, כי היקף העבודות הנדרשות ממנו לביצוע לפי הסכם זה בהיר לו, וכי הוא

מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המועצה.

.2.2 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות

הנדרשים, על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח ו/או בהתאם לתנאי הסף של

המכרז, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי הם יישארו בתוקף במשך כל תקופת הסכם

זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן.

.2.6 הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של העבודות וכל

יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד.

.2.7 הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי

לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל

אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם ביצוע

העבודות בהסכם זה.

.2.8 הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא הורשע בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין התשל"ז-

.1977 כמו כן, הקבלן מתחייב כי ימציא ככל ויידרש על ידי המועצה, תעודת יושר תקפה או

אישור תקף על העדר רישום פלילי.

.2.9 מודגש בזאת, כי המועצה אינה מחויבת לבצע את הפרויקט בשלמותו ובמלואו וכי היא

רשאית לבצעו בשלבים ובהתאם לתקציב הקיים ברשותה.

22

.2.10אין בכל האמור לעיל על מנת למעט או לפגוע ביתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

.4 התחייבויות הקבלן

.4.1 הקבלן יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת ביצוע

העבודות.

.4.2 הקבלן יפעל ויהיה אחראי לעמידה בכל דרישות הדין בנוגע לבטיחות בעבודה, מכיר את

הדרישות הבטיחותיות וההנדסיות הכרוכות בביצוע העבודות ויפעל על-פיהן בלבד.

.4.2 מבלי לפגוע באחריות המוטלת עליו בהסכם זה, הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי

הזהירות הנדרשים לשמירה ומניעת פגיעה בחיים ו/או רכוש בעת ביצוע העבודות, לרבות

גידור, הצבת שלטי סימון, הצבת שומרים וכיו"ב, בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת

כלשהי ו/או המנהל.

.4.4 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במירב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות,

בנאמנות, בדייקנות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.

.4.2 הקבלן מתחייב כי העבודות יבוצעו על ידי עובדיו אשר יהיו מוכשרים ומנוסים לביצוע

העבודות.

.4.6 הקבלן מתחייב, כי העבודות יבוצעו על ידי עובדיו בלבד ובפיקוחו האישי וכי עובדיו ימלאו

אחר כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין מכללא ובין

שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, הכישורים

והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען.

.4.7 הקבלן מתחייב בזאת לשתף פעולה עם המועצה או מי מטעמה ולהשתתף בכל ישיבות המועצה,

לפי דרישת המועצה ובמידת הצורך.

.4.8 הקבלן מתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על ביצוע העבודות וכן לדווח למועצה ו/או מי

מטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא העבודות מייד עם היוודע לו עליה.

.4.9 הקבלן מתחייב, כי בכל עת בו יבוא הסכם זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, יבצע חפיפה

מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה.

.4.10 הקבלן מתחייב לשלם לכל הגורמים ו/או היועצים מטעמו את התמורה המגיעה להם בתנאים

המפורטים במפרט הטכני. מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי להטיל על המועצה חובה כלשהי

בקשר עם יחסי עובד מעביד.

.5 העבודות

.2.1 פרויקט הקמת גידור היקפי ושער חשמלי למבנה המועצה שבמרחב שיפוטה של המועצה, הכל

כמפורט במפרט הטכני, כנספח א' להסכם זה.

.2.2 היקף ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות, יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה

ובהתאם לצרכיה.

.2.2 מודגש בזאת, כי המועצה אינה מחויבת לבצע את הפרויקט בשלמותו ובמלואו וכי היא רשאית

לבצעו בשלבים ובהתאם לתקציב הקיים ברשותה.

22

.6 התמורה

.6.1 בתמורה לביצוע העבודות על ידי הקבלן, במלואן ובמועדן, ולקיום יתר התחייבויותיו על פי

הסכם זה, יהא הקבלן זכאי לתשלום, כמפורט בהצעת המחיר המסומנת כנספח ב' להסכם זה

(להלן: "התמורה").

.6.2 התמורה תשולם לקבלן בהתאם לביצוע בפועל, כנגד חשבונית מס כדין, בתנאי תשלום של

'שוטף + 60 יום' מיום אישור החשבונית לתשלום ע"י הגורם המוסמך במועצה.

.6.2 מובהר כי כל עבודה ו/או ביצוע אחר שאינו במסגרת ההסכם והמכרז, לא יאושרו ולא ישולמו

לקבלן על ידי המועצה, אלא בכפוף להזמנת עבודה בכתב ומראש החתומה ע"י כל מורשי

החתימה של המועצה.

.6.4 מוסכם, כי הקבלן לא יתבע או ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע או לדרוש מהמועצה העלאות או

שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או

העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים

או מחמת כל גורם נוסף אחר.

.6.2 למען הסר ספק, בעבור עבודה שיש עליה הרשאה תקציבית ו/או תהא עליה הרשאה תקציבית

מכל גוף ו/או רשות ו/או משרד ממשלתי ו/או אחר, מועדי התשלום יהיו בתנאי התשלום

הקבועים דלעיל, זאת ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המתקצבות את העבודה ובהתאם

לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן.

.6.6 התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות הקבלן ו/או מי מטעמו

ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא, למען הסר ספק, מובהר בזאת

במפורש כי התמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הוצאות משרדיות וכן כל

הוצאה אחרת באשר היא וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם.

.6.7 עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע

העבודות עפ"י הסכם זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המועצה תנכה מהסכומים המגיעים

לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי

תהווה תשלום לקבלן.

.6.8 מוסכם ומוצהר על ידי הצדדים, כי המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב תשלום

בשיעור %2 מהתמורה במשך 2 חודשים ממועד התשלום האחרון ששולם לקבלן על ידי

המועצה, וזאת בתור ערובה לביצוע העבודות וטיבן על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו.

.6.9 מוסכם בזאת, כי עבודות חריגות או נוספות יתומחרו לפי מחירון דקל בניה חדשה ללא

תוספות (תוספת אזור, תוספת רווח קבלן ראשי וכו') בהנחה קבועה של %.12

.6.10 חשבונות חלקיים:

.6.10.1 כל חשבון חלקי אשר יוגש עד ה-2 לכל חודש וחודשו יוגש על גבי נייר עם לוגו של

הקבלן, חתום ע"י הקבלן, בחמישה עותקים מקוריים והעתק מקורי נוסף שיומצא

במישרין למפקח. המפקח יבדוק את החשבון, יאשרו לתשלום ויעבירו לתשלום, וזאת

תוך 12 ימים ממועד הגשתו. שלב ביצוע יאושר לתשלום רק אם הושלם במלואו על פי

אישור המפקח.

.6.10.2 למועצה ו/או לחברה המנהלת שמורה הזכות להורות כי הקבלן יגיש את החשבונות,

כולם או חלקם, בדרך ממוחשבת בנוסף להגשתם במתכונת המפורטת בחוזה זה או

24

במקומה והקבלן מתחייב להגיש את החשבונות בהתאם.

.6.10.2 אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמת

החברה המנהלת לטיב העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים

כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים.

.6.11 חשבון סופי:

.6.11.1 לא יאוחר מ-20 יום מיום מתן אישור המסירה למבנה יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי

מקורי של העבודה, אשר יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקבלן,

בצירוף כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן:

.6.11.1.1 חשבון סופי, ב-2 עותקים בצרוף תמונות צבעוניות בגודל 12X10 ס"מ של

המבנה מארבעת כיווני המבנה המעידות על גמר העבודה ומלוא ערך

עבודות הפיתוח.

.6.11.1.2 דפי כמויות ודפי חישוב כמויות לעבודות, כולל דפי מדידה לעבודות אלה

חתומים על ידי הצדדים, מסודרים וממוספרים, עם דף ריכוז לפי סדר

הסעיפים בחשבון, ב-2 עותקים.

.6.11.1.2 דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.

.6.11.1.4 כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה פרט למערכת תכניות

אחת הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר עם קביעת

שכר החוזה.

.6.11.1.2 הצהרה על חיסול תביעות.

.6.11.1.6 כל מסמך כמתחייב מחוזה זה ועל פי הוראות המפקח.

.6.11.1.7 טופס 4 למבנה.

.6.11.1.8 כל המסמכים והאישורים המפורטים במפרט הבדיקות.

.6.11.1.9 כל אישור/מסמך הנדרש על ידי הגורם המתקצב את העבודה נשוא חוזה

זה.

.6.11.2 היה ולא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עד תום 60 יום מיום השלמת העבודה, רשאי

המפקח, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את

שכר החוזה.

.6.11.2 התשלום לו זכאי הקבלן בגין העבודה יקבע סופית על ידי המפקח. התשלום ישולם

לקבלן לא יאוחר מתום 60 יום מיום אישור החשבון על ידי המפקח, כנגד חשבונות מס

כדין. המפקח יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום וזאת תוך 60 ימים ממועד הגשת

המסמך האחרון שיעביר הקבלן.

.6.11.4 תשלום יתרת שכר החוזה לקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי

הביניים ששולמו, אם שולמו, וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון

שכר החוזה אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע לרשות המזמינה מהקבלן על פי חוזה

זה או על פי דין.

.6.11.2 החשבון הסופי ישולם לקבלן כנגד ערבות בנקאית, אוטונומית, לתקופת הבדק. כל

ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הבנקאית תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו.

לא המציא הקבלן ערבות בנקאית כאמור, ידחה תשלום החשבון הסופי עד להמצאת

22

הערבות הבנקאית כנדרש והקבלן לא יהא זכאי להפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם

בגין אי התשלום ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כלפי המועצה ו/או החברה

המנהלת בעניין.

.7 ערבות לקיום ההסכם

.7.1 להבטחת מילוי חיובי הקבלן בהתאם להסכם זה, ימציא הקבלן למועצה, עובר לחתימת הסכם

זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה מדד

בגין מרץ 2020 שפורסם ביום ,12/04/2020 לפקודת "המועצה המקומית ערערה בנגב", ברת

פירעון עם דרישה, בסך של 60,000 (ובמילים: שישים אלף שקלים) (להלן: "ערבות ביצוע").

נוסח ערבות הביצוע יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן כנספח ג' להסכם.

.7.2 ערבות הביצוע תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת הביצוע. היה ובשלב כלשהו תפקע ערבות

הביצוע והספק לא האריכה, לא ישלם המנהל תשלומים כלשהם לקבלן עד להארכתה או

חידושה של ערבות הביצוע וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

.7.2 ערבות הביצוע תוחזר עם סיום העבודות והשלמת העבודות במלואן, בגינו ניתנה ערבות הביצוע

וזאת כנגד ערבות טיב/בדק בסך %2 מערך החשבון הסופי המצטבר של כל פרויקט הקמת

הגדר ההיקפית והשער החשמלי למבנה המועצה, לצורך הבטחת עמידה בחסכון ובתחזוקה

למשך 12 חודשים (להלן: "ערבות בדק").

.8 אספקת ציוד וחומרים

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, חלקי החילוף, החומרים המתכלים, המתקנים וכל

דבר אשר יידרש לביצוע יעיל ומלא של העבודות. רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל

הציוד, החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של העבודות.

.9 בעלות במסמכים וסודיות

.9.1 כל המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי העבודות, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי

הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה בכל צורה ואופן שהוא, לרבות מסמכים

אלקטרוניים, צילומם, חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הקבלן חייב להכינם, לבצעם, לספקם,

לנהלם ו/או להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן- הנם רכושה של המועצה

בלבד.

.9.2 הקבלן מתחייב בזה לשמור על סודיות התכניות, המסמכים, הרשימות, המפרטים וכל יתר

הניירות והמסמכים המתייחסים לביצוע העבודות, בין שהוכנו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או

על חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.

.9.2 הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות

המסמכים כאמור בסעיף 9.1 לעיל.

.9.4 הקבלן ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה - לפי המוקדם- את כל המידע,

המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר לביצוע השירותים.

.9.2 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות

26

עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים למועצה או

שיגיעו לידי הקבלן בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

.10 תקופת ההסכם

.10.1 הסכם זה יהיה בתוקף ממתן צו התחלת עבודה ולמשך תקופת ביצועו של הפרויקט, ותוך

התקופה הנקובה במפרט הטכני (להלן: "תקופת ההסכם").

מובהר בזאת, כי בגין כל יום איחור מעבר לתקופת הביצוע, תהא זכאית המועצה מאת הקבלן

לפיצוי כספי ומוסכם מראש בסך של 1,500 ₪ ליום עבודה.

.10.2 על אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ללא נימוק או סיבה

בהודעה מראש של 20 ימים מראש.

.10.2 מוסכם כי הוראות סעיפים ,2-4 ,7-9 ,11-12 ,12 17 (על תתי סעיפיהם) מהוות הוראות יסודיות

להסכם זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.10.4 מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת

וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

.10.4.1 הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית.

.10.4.2 הקבלן הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 7 ימים

מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.

.10.4.2 הקבלן אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על מנת

לתקן את הטעון תיקון בתוך 7 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.

.10.2 הסתיים ההסכם או בוטל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום רק בגין העבודות שביצע בפועל עד

למועד הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם ובאופן יחסי. הקבלן מוותר בזאת,

בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר

תשלום בגין שירות שניתן בפועל, כאמור לעיל.

.11 שלילת יחסי עובד מעביד

.11.1 הקבלן מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי ובלתי

תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה

יחסי עובד ומעביד, וכל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו על פי

הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.

.11.2 הקבלן מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו

ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל

ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה

למועצה לרבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע

הוראות הסכם זה במלואן.

.11.2 היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ו/או בית דין, כי עובד ו/או מי מטעמו של הקבלן

הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את

המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש

לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות

לנ"ל.

27

.12 אחריות הקבלן

המועצה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה : המועצה המקומית ערערה

בנגב ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או

מנהליהם ו/או עובדיהם

.12.1 הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף, בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק

אחר, שייגרם למועצה ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן – בין אם נגרם

על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו – בין במישרין ובין

בעקיפין, הנובע או הקשור בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וכן הוא מתחייב, לפצות את

המועצה על כל סכום שתחויב המועצה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

.12.2 למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם

לקבלן על ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או

נזק ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או

מחדל של הקבלן, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם ביצוע העבודות המפורטות

בהסכם זה.

.12.2 אם ייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ

המועצה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל,

לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת הקבלן

לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה

כאמור, במלוא הסכום, מיד עם קבלת הודעה, בעד כל סכום או תשלום שתידרש המועצה

לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן הקבלן על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף

זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה לכל תרופה

ו/או סעד אחרים.

.12.4 הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה, כמפורט

לעיל, מיד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים עקב

נזקים שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת במידה והקבלן לא ביצע את התיקונים תוך

7 ימים ממועד קרותם ולחייב את הקבלן בתשלום התיקונים.

.13 העברת זכויות

הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין במשתמע

ובין במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו או

מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור מראש ובכתב של המועצה. הסכמת

המועצה מראש ובכתב כאמור, נדרשת גם לעניין העסקת קבלני משנה מטעם הקבלן.

.14 העדר בלעדיות

הצדדים מסכימים בזאת כי אין בכל האמור בהסכם זה, כדי להגביל את המועצה בביצוע

התקשרויות אחרות, הן בתקופת ביצוע העבודות, הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם לאותה

מטרה, או לכל מטרה דומה, או למטרות נלוות, עם גורמים אחרים, וכי לקבלן לא תהיינה כל

טענות, דרישות או תביעות בגין האמור.

28

.15 ניגוד עניינים

במשך תקופת ההסכם וביצוע העבודות לא יעסוק הקבלן בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים

עם ביצוע העבודות ומתן השירותים למועצה.

.16 זכות קיזוז ועיכבון

.16.1 למועצה תהא זכות קיזוז כלפי הקבלן בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו

והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לקבלן.

.16.2 מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לקבלן וכל ציוד

של הספק, וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה, במקרה שהקבלן יפר איזו

התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה מן הקבלן.

.17 ביטוחי הקבלן

.17.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי

על-פי כל דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוח לכל הפחות כמפורט בנספחי הביטוחים המצ"ב

להסכם זה כנספח ה' אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "נספח הביטוחים"). עלות

הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד.

.17.2 הקבלן מתחייב כי הגיש את נספחי הביטוח לסוכני הביטוח שלו והמבטחים, וקיבל את

אישורם להפקת פוליסות ביטוח ע"פ ההתחייבות החוזית וכמצוין בנספחי הביטוח

.17.2 אישור קיום ביטוחים יימסר למועצה לכל הפחות 14 ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה.

בדיקת האישור ואישורו תהיה תנאי מוקדם לחתימה והחלת הסכם זה.

.17.4 הסכומים לביטוח של העבודות נשוא ההסכם (שווי הפרויקט) ולביטוח רכוש המועצה יכללו

מע"מ.

.17.2 הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו (ככל שיתיר זאת הסכם זה)

יסדירו ביטוח לרכושם ולחביותיהם בכדי למנוע הפסד או אובדן לקבלן, למועצה ולצד שלישי

כלשהו.

.17.6 הקבלן יסדיר ביטוח לכל הציוד המכני המובא על ידו לאתרי העבודה לרבות ביטוח לכיסוי נזק

או אובדן לציוד, כיסוי למקרה של נזק לרכוש צד שלישי וביטוח חובה לכיסוי פגיעות גוף.

.17.7 בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא ההסכם, יהיה סעיף בדבר

וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי המועצה, נבחריה, והבאים מטעמם.

.17.8 בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא ההסכם, יהיה סעיף בדבר

וויתור על זכות חברת הביטוח לטענת ביטוח כפל (כפי חוק הסכם הביטוח) כלפי המועצה

והישובים בתחום המועצה.

.17.9 14 ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל, המוקדם מבניהם,

ימציא הקבלן למועצה את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת

רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.

.17.10 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הקבלן למועצה

שוב את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו

29

מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד

נמשכות העבודות נשוא ההסכם.

.17.11 האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן בחצרי

המועצה ו/או לישובים בתחום המועצה ו/או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי המועצה ו/או

לישובים בתחום המועצה. בחתימתו על ההסכם מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח

הנדרש על פי הסכם זה.

.17.12 הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח), תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.

.17.12 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור

כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה

לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל, אין

בה כדי להטיל על המועצה והבאים מטעמה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

.17.14 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים

אך לא תהיה חייבת לעשות כך.

.17.12 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את

האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או

שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה

אחריות כל שהיא.

.17.16 מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או

אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

.17.17 הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

.17.18 הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים

בפוליסות.

.17.19 הקבלן ימשיך להסדיר ביטוח אחריות מקצועית ואחריות מוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי

חוק.

.17.20 הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או נבחריה

ו/או הישובים בתחום המועצה ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י

הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור

מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

.17.21 הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה והבאים

מטעמה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או

טענות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה והבאים מטעמה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה

כאמור כלפי המועצה והבאים מטעמה.

.17.22 לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המועצה זכאית, אך

לא חייבת (וככל שתוכל), לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו

ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד אחר.

הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת

ההסכם.

.17.22 הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המועצה מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת

20

הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתה, על שם המועצה. כל זכויות וחובות הפוליסה

או הפוליסות יחולו על המועצה מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם המועצה. מיום

ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי

הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על תשעים ימים או

שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך

לפושט רגל או שניתן כנגדו צו הרחקת יד או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה

מסיבות המותרות לה.

.17.24 סעיף 17 רבתי יחול גם על התקשרות הקבלן עם מתכננים כל שהם ובעלי מקצוע אחרים,

שיועסקו על ידו בין אם בתכנון או בביצוע העבודות

.18 שונות

.18.1 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.

.18.2 שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הקבלן לא ייחשבו

כוויתור על זכויות המועצה או הקבלן לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.

.18.2 הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן

שקדם לחתימתו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או

בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב

או בעל פה בין המועצה לבין הקבלן, אם היו.

.18.4 כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי הכתובות

דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה

ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים – בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________ _____________________

המועצה הקבלן

21

המועצה המקומית ערערה בנגב

מכרז פומבי מס' 12/2020

קובץ נספחים

נספח א'........................................................ מפרט טכני

נספח ב' ......................................................... הצעת מחיר

נספח ג' ......................................................... נוסח ערבות לביצוע ההסכם

נספח ד' ......................................................... תצהיר בדבר העדר הרשעות

נספח ה'......................................................... אישור ביטוחי הקבלן

22

נספח א'

מפרט טכני

.1 תיאור הפרויקט

1.1 המועצה המקומית ערערה בנגב (להלן: "המועצה" או "המזמין") מעוניינת בהקמת גידור

היקפי למבנה המועצה המצוי בתחום שיפוטה (להלן: "הפרויקט" או "הקמת גידר ושער"),

הכל כמפורט במפרט זה ויתר מסמכי המכרז (להלן: "העבודות").

1.2 הפרויקט כולל הקמת גידור היקפי ושער חשמלי למבנה המועצה ביישוב ערערה בנגב.

1.2 תקופת ביצוע:

העבודות לביצוע הקמת הגדר והשער, תתבצענה תוך 2 חודשים לביצוע מיום מתן צו התחלת

עבודה.

צו התחלת עבודה שיינתן לקבלן, יהא בהתאם לנוסח המצורף למסמכי כנספח ח' להסכם.

מובהר בזאת, כי בגין כל יום איחור מעבר לתקופת הביצוע, תהא זכאית המועצה מאת הקבלן

לפיצוי כספי ומוסכם מראש בסך של 1,500 ₪ ליום עבודה.

1.4 כח אדם וצוות מקצועי מיומן:

מבלי לגרוע מכל האמור במכרז בכלל ובהסכם בפרט, הרי שעל הקבלן לדאוג, כי בכל יישוב בו

מתבצעות העבודות לביצוע הקמת גידור ושער חשמלי למבנה המועצה (להלן: "אתר"), יוצב

ובאופן קבוע עד לגמר העבודות באתר, צוות כח אדם שלם ומיומן וכי לא תהא רוטציה בין

העובדים ובעלי המקצועות השונים בין אתר זה לאחרים במקביל.

.2 תכולת הפאושלי בהסכם זה המשלים את דרישות הפרוגראמה, במקרה של סתירה או אי

התאמה הקבלן יבצע את ההנחיה המחמירה לפי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין.

.2.1 הקבלן מצהיר, כי הוא יודע כי עבור הקמת המבנה, התשלום בפועל יהיה פאושלי ולא יתווספו

לסכום שייקבע תוספות כלשהן, ואילו ביחס לעבודות הפיתוח ועבודות שמחוץ למבנה,

התשלום בפועל יהא לפי מדידה וכתב כמויות אשר יהא בפועל תוך שמירה על תנאי המכרז.

.2.2 הקבלן צריך לקחת בחשבון לפני מסירת הצעתו בנוסף לחומר הטכני המצורף:

כל טענה לא תתקבל ולא תשמע מהקבלן הזוכה ביחס לפרטים האמורים להלן הקבלן בהצעתו

מוותר מראש על כל טענה בנושאים האמורים להלן. למען הסר ספק על הקבלן לחשב בעצמו

את הצעתו הפאושלית בהסתמך על התכניות שנמסרו לו ועל פי המפרטים והדרישות הכתובים

בחוברת המכרז.

.3 הוראות בדבר בעלי המקצוע השונים

.2.1 דרישות סף להעסקת מנהל העבודה:

.2.1.1 על מנהל העבודה להיות בעל הסמכה מטעם משרד הכלכלה/מדינת ישראל.

.2.1.2 על מנהל העבודה להיות בעל ניסיון של 2 שנים לפחות, בניהול עבודות דומות

ובהיקף דומה, לעבודות נשוא המכרז.

.2.2 דרישות סף להעסקת מהנדס ביצוע:

22

.2.2.1 על מהנדס הביצוע להיות בעל תואר בהנדסת בניין.

.2.2.2 על מהנדס הביצוע להיות בעל ניסיון של לפחות 2 שנים, בעבודות דומות

ובהיקף דומה לעבודות נשוא המכרז.

.2.2.2 על הקבלן להציג למועצה אישור בדבר התשלום עם סיום כל שלב והעברת

התשלום לאדריכל. מובהר בזאת, כי אין בדרישה זו כדי להטיל על המועצה

חובה בקשר עם מערכת יחסי עובד מעביד.

24

תנאים כלליים מיוחדים

(המהווים חלק בלתי נפרד

מהמכרז / הסכם זה)

22

תיאור העבודה

00.01 מפנייה לקבלת הצעת מחיר / הסכם זה מתייחס לביצוע הקמת גידור ושער למבנה המועצה ביישוב

ערערה בנגב, במסגרת עבודה למדידה כמתואר בתוכניות ובמפרטים. תשתיות ופיתוח חוץ יחושבו

לצורך תשלום בכמויות למדידה כמפורט בתוכניות, בתוכניות ובכתב הכמויות. מנחה להכנת

התכנון המפורט.

00.02 גבולות האתר והתארגנות בשטח:

גבולות אתר העבודה וסימון שטח ההתארגנות בהתאם לתוכנית שיגיש הקבלן, יאושרו על ידי

המפקח ויתואמו עם הקבלן מיד לאחר חתימת הסכם זה. הקבלן יתארגן בשטח זה בלבד. במידה

והקבלן ירצה לשנות ו/או להוסיף שטח התארגנות יהיה עליו להגיש למפקח לאישור מוקדם תכנית

הכשרת השטח והתארגנות. רק לאחר אישור המפקח ייגש הקבלן לביצוע הכשרת השטח על

חשבונו.

כל השטחים אשר בשטח ההתארגנות והעבודה יגודרו בגדר בטיחות מתאימה כאמור לעיל,

ויתחזקו לרבות דרכי הגישה, ע"י הקבלן ועל חשבונו. במשך כל תקופת העבודה באתר יהיו ברמה

נאותה לשימוש ומעבר של מבקרים ו/או כל גורם אחר.

00.02 תכולת פרק 00 "מוקדמות" ב"ספר הכחול"

כל הסעיפים מתוך הפרק 00 - מוקדמות של המפרט הבינמשרדי הכלל לעבודות בניין ה"ספר

הכחול", מחייבים פנייה לקבלת הצעת מחיר/הסכם זה. מטרת מסמך זה לפרט את התנאים

המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק 00 של

ה"ספר הכחול".

00.04 ביקור במקום

על הקבלן לבקר במקום הבניין/ים, להכיר את תנאי העבודה, הגישה למקום/ות, מצב התשתיות,

תנאי הקרקע, וכל יתר התנאים שיש להם השפעה על המחירים לביצוע העבודה. כמו כן הקבלן

מצהיר כי סייר במבנה שבוצע בשלב א' היות ושלב ב' הוא המשך ישיר שלו.

00.02 אחריות

הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר/ים המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי המקום והקרקע

לרבות את הצורה והמידות של המבנה/ים המוצע/ים, דרכי הגישה וכו'', קרא ולמד את מסמכי

הפנייה לקבלת הצעת מחיר/הסכם הזה לרבות התכניות הנלוות ושאין לו ולא תהיה לו כל תביעה

שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום/ות ומהאילוצים שהוזכרו לעיל.

כמו כן, מצהיר הקבלן בכך על אחריותו לגבי כל אי התאמה במידות אשר עלולה להתגלות תוך כדי

ביצוע העבודה בין התכניות השונות ובין התכניות למציאות במקום/ות ומוותר מראש על כל תביעה

לפיצוי בגין נזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם לו כתוצאה מאי ההתאמות הנ"ל.

00.06 רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע עבודות מסוג

זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם

של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח/ים בו תבוצע/נה העבודה/ות.

26

00.07 לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו

להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו',

אשר עלולים לגרום לדעתו לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו

14 יום ממועד החתימה על ההסכם עם המזמין. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו

לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

00.08 רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל ההפסדים שיגרמו

עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש, משבירת צינורות או מתקנים

אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג

אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת.

הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין

אם תבוצע על ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משתמשיו או קבלני משנה מטעמו

ופועליהם, שליחיהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.

00.09 הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, ובאופן מידי עם דרישת המפקח, כל

נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, שימוש בחומר בלתי מתאים או גרוע,

ביצוע העבודה שלא בהתאם להסכם, לתכניות ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את

הקבלן אחראי לה, בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק

מיום קבלת העבודה. דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע

תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו ע"י המפקח. באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה

זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר, על חשבון הקבלן הזוכה.

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום

כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן.

00.10 מודגש בזאת שהעבודה מבוצעת בסמוך למבנים קיימים אשר נמשכת בהם הפעילות השגרתית

והשוטפת. על הקבלן לתאם מראש עם המפקח כל עבודה לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר

לצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבנים.

באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות הזנה שונות כגון: מים,

חשמל, ביוב, תקשורת וכו'.

כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזקי

נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם. הקבלן יישא באחריות מלאה לכל פגיעה

כזו.

00.11 הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה.

00.12 אתר/י ההתארגנות, גידור השטח/ים וארגון האתר/ים

שטח/י העבודה הינו/ם מגודר/ים. שטח/י ההתארגנות של הקבלן לא יחרוג/ו מהשטח/ים המגודר/ים, על

הקבלן לשמור על הגדר/ות הקיימת ובכל מקרה ימסור למזמין גדר/ות תקינה/ים בסיום העבודה. פתיחת

פתחים זמניים בגדר לצורך הכנסת חומרים או ציוד יהיו באישור המפקח ועל חשבון הקבלן. באם תאושר

הגדלת שטח/י ההתארגנות יבנה הקבלן גדר מפח פלדה "איסכורית" מאונכים או שווה-ערך בגובה 2.0 מ',

נסמכים על עמודי פלדה נעוצים בקרקע 60/60/2 מ"מ כל 2.2 מ' ושני פרופילים אופקיים בחלק התחתון

ובחלק העליון. כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות

המפקח. הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר.

27

הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון האתר/ים הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה,

שערי כניסה ותוואי הגדר.

מודגש כי קיימת אפשרות שעקב עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים (חברת חשמל וכו'), תידרש

הזזת הגדר/ות או מבני העזר אשר בתחום האתר/ים ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם. עבודה זו תעשה

על ידי הקבלן תוך 10 ימים וללא כל תשלום נוסף. שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום

שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

00.12 שמירה

הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול אבדה או גניבה

למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, יישא

הקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות

הדרושים.

00.14 משרד/ים לקבלן

על הקבלן להקים, על חשבונו, בשטח/י העבודה/ות משרד, מוגן/ים בפני השפעות מזג האוויר, אשר

ישמש/ו רק למטרה זו. במשרד יש לספק שולחן, כסאות ושולחן לתכניות. יש לדאוג שהמשרד/ים

יהיה תמיד במצב נקי ומסודר. גודל המשרד/ים בהתאם להוראות המפקח במקום, במשרד בא-

כוח הקבלן, המתואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הכמויות,

יומני העבודה והוראות המפקח בכתב. בגמר העבודה יש לפנות את המשרד/ים ולהחזיר את השטח

לקדמותו. כל ההיתרים מהרשות המקומית להקמת המבנה/ים הזמניים יטופלו על ידי הקבלן ועל

חשבונו ובאחריותו.

00.12 מבנה/ים למפקח

על הקבלן להקים מבנה/ים בשטח מינימלי של 20 מ"ר אשר ישמש כמשרד למפקח והוא יכלול:

דלת כניסה 90/210 ס"מ, 2 חלונות לפתיחה 100/100 ס"מ וסורגים לנ"ל, ארון פח במידות 90/200

ס"מ לאכסון מסמכים הניתנים לנעילה, 2 שולחנות עם מגירות לנעילה במידות 70X120 ס"מ, 12

כסאות, 4 ג.ת. פלואורוסנטיים .2X40W כמו יבנה חדר שירותים ומטבחון. המבנה יהיה מחובר

למערכת התברואה, לרשת הטלפונים, אינטרנט ולרשת החשמל. הוצאות החשמל, המים והטלפון

(שימוש שוטף+ אחזקה +ביטוח), החזקת המשרד, השירותים והמטבחון וניקיונם – ישולמו על

ידי הקבלן במשך כל תקופת הביצוע. במשרד יותקן מזגן לחמום וקירור. על הקיר יתלה לוח

במידות 2.0X1.0 מ' לתליית תכניות. מחיר המשרד כלול במחיר הסעיפים השונים שבכתב

הכמויות כנ"ל מחיר אחזקתו. כל המבנים הזמניים האלה ימוקמו באתר העבודה בהתאם

להוראות המפקח במקום.

משרד הקבלן והמפקח יכולים להיות באותו מבנה אשר ישמש את שניהם. גודל מבנה זה כאמור

לא יפחת מ-22 מ"ר.

28

00.16 שילוט

הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל אתר, שלט באתר הבנייה או בסמוך לו. השלט יכיל את שם

העבודה, שם המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו,

צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט -ייקבעו בלעדית ע"י

המפקח, בכפוף ובהתאם להזמנה להציע הצעת מחיר/ההסכם המצ"ב. הקבלן יגיש לאישור את

פריסת השלט במידות 2*2 מ'.

הקבלן לא יקבל כל תשלום שהוא על התקנת השלט והוא יהיה כלול במחיר ( שלט בכל אתר ).

במחיר – כלולים עבודות אספקה, והרכבת שילוט ומספור עפ"י המפורט בתכניות והנדרש לצורך

תפקוד המבנה ובכלל זה:

א. כל השילוט הנדרש ע"י יועץ הבטיחות וכיבוי אש (במבנה ובמגרש).

ב. סימון ושילוט במרחב במוגן לשם התמצאות בצבע פולט אור עפ"י הנחיות ובאישור הג"א

כמפורט בקובץ תקנות ההתגוננות המרחבית.

ג. כל השילוט הנוסף הנדרש עפ"י הרשויות השונות.

ד. שילוט בכניסה לכל חדר וחדר כמפורט דוגמת שילוט כמקובל במשרד הדתות בתאום עם

האדריכל.

00.17 מים וחשמל

הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל לצורכי העבודה באתר/ים. כל עבודות- טיפול ברשויות,

ההתחברות למקורות מים וחשמל, ביצוע קווים זמניים וכו' יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

הוצאות צריכת מים וחשמל יחולו במלואן על הקבלן.

מועדי ניתוק מערכות מים וחשמל קיימות (באם יידרש לצורך התחברות) יתואמו עם הרשויות

והמפקח כדי שלא יגרום הפרעה למזמין.

בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה המזמין אחראי

לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא.

בסיום העבודה, במועד שיורה המפקח, יפרק הקבלן, על חשבונו, צנרת מים וחשמל זמנית

שהתקין. האמור לעיל הינו בנוסף לאמור בהזמנה להציע הצעת מחיר/ההסכם המצ"ב ולא יגרע

מהוראות המפרט הכללי ה"ספר הכחול".

00.18 תיאום עם הרשויות השונות

באחריות הקבלן לטפל, לתאם ולהודיע וכן לקבל אישורם מראש של הרשויות השונות, לפני ביצוע

החפירות בשטח, למניעת פגיעות אפשריות בתשתיות הקיימות. הרשויות השונות הינן הרשות

המקומית למחלקותיה השונות (מים, ביוב, תיעול, תאורת רחובות), חברת החשמל, בזק, חברת

טלוויזיה בכבלים, משטרת ישראל (במידה ונדרשת חצית כביש) וכל רשות אחרת שתידרש.

עבור כל התיאומים הנדרשים וקבלת אישורים לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא

00.19 תנועה בשטח המזמין ודרכי גישה ארעיות

א. נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין. כלי

רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.

ב. חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית

לכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו

ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן, כגון: נזק מרכב זחלי, גרירה,

שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב.

29

ג. במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות - הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי

הקבלן עם גמר העבודה. במידה שיידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים

אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

ד. הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה

הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.

ה. התנועה כגון: שבילים וכבישים, אל מקום העבודה וממנו, הן לצרכי העברת ציוד, חומרי

בניה וחומרים אחרים, והן לצרכי כל מטרה אחרת, יתואמו ע"י הקבלן ועל אחריותו. כל נזק

אשר ייגרם לכבישים ו/או למשטחים קיימים – יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו

המלאה של המפקח.

ו. אין להעלות כלי רכב על גבי נתיב תנועה כלשהוא מבלי לוודא שגלגליו נקיים והחומר

המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

ז. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת הפרעות תנועה, לרבות סימון בפנסים, דגלים

והצבת עובדים להכוונת התנועה.

ח. הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי התנועה והתעבורה על פי כל דין.

00.20 שירותים מהמזמין

אלא אם יוסכם אחרת בכתב בין הצדדים - לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין

כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון, לינה וכיו"ב.

על הקבלן להתקין, על חשבונו, מבנה שירותים לעובדיו. השירותים יכללו 2 תאים, כולל חיבור

לביוב קיים. מקום השירותים יתואם עם הפיקוח.

00.21 שמירה על איכות הסביבה

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י

המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח.

על הקבלן להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבני שירותים בכמות ובגודל וברמה

סניטרית לשביעות רצון המפקח.

כל הפסולת ועודפי העפר המיועדים לסילוק ירוכזו במקומות אשר בהם לא יפריעו לאורח השימוש

הרגיל במבנים ומתקנים קיימים, ויסולקו מעת לעת במהלך העבודה, בהתאם להוראות המפקח.

האשפה תסולק מהאתר לפחות פעם בשלשה ימים, אלא אם כן אוכסנה במכלים מתאימים, אזי

תפונה האשפה ע"י הקבלן לפחות פעם בשבוע.

סילוק/הרחקת פסולת מכל סוג שהוא ועודפי עפר הנ"ל תעשה ע"י הקבלן אל מחוץ לאתר ההקמה,

למקום שפך מותר ע"י רשות המקומית. כל ההוצאות הכרוכות בקיום הוראה זו יחולו על הקבלן.

00.22 שעות עבודה

בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי

ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי

נמנעת או הכרחית בהחלט. במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו

המוקדם. כמו כן ידאג הקבלן לקבלת אישור מתאים מטעם הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או

רשויות רלוונטיות אחרות.

40

00.22 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים

א. נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה. כל

המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י גורמים

אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ע"י הקבלן.

ב. על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל ערעור על גבהים קיימים

מסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ- 12 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. טענות שיובאו

לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון. על הקבלן להתקין נקודות קבע נוספות לפי הצורך או

להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי.

על הקבלן, יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון.

ג. על הקבלן להכין, בהתאם לחוק תכנון הבנייה, מפת מדידה של הביסוס לאחר הביצוע ומפת

מדידה אחרי ביצוע של קורות היסוד והרצפה ולדווח לוועדה לתכנון ובניה.

ד. על הקבלן לספק ולהחזיק בקביעות במקום העבודה, על חשבונו, מודד מוסמך ומכשירי

מדידה לסימון הבניין על כל חלקיו ולבדיקת העבודות שנעשו לרבות מדידות שידרשו ע"י

המפקח.

ה. מודגש בזאת שכל המדידות, הסימונים והתוכניות אשר ידרשו במהלך העבודה ובהתאם

לאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לקבלן עבורם תשלום כלשהו.

00.24 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום

במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה,

הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות, לרבות גשמים: רוח, אבק, שמש וכו'.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים ודרושים להגנת עבודות העפר והניקוז המבוצעות על ידו וכן

להגנת המבנה, הציוד, הכלים והחומרים בפני מים, גשמים ואדמת סחף. הקבלן ינקוט בכל

האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מים, גשמים ואדמת סחף בשטח העבודה וירחיקם

במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח

העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח. אמצעי

ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת תעלות

לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר

הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח. כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי

הקבלן, על חשבונו, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות, גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח,

יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, לא

ייחשבו ככוח עליון.

00.22 אחריות למבנים ומתקנים קיימים

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן,

על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן

להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,

במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

41

00.26 אחריות למתקנים וקווי תשתיות תת קרקעיים

לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, על הקבלן לבדוק ברשויות המתאימות (רשות מקומית,

חברת חשמל, בזק, כבלים וכו') ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה כגון: כבלי

חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל

אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים

קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות

והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים ובכלל זה מתקנים תת-קרקעיים באתר

העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה, נזקים

אלו יתוקנו מיד לאחר שנוצרו. עם גילוי מתקן תת-קרקעי שלא צוין בתכניות על הקבלן להודיע

מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.

לפני ביצוע החפירה, בידיים או בכלי מכאני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא כי

אין ככלים או צינורות בתוואי החפירה בהתאם לפרוט הבא:

.1 כבלי חשמל.

.2 כבלי תקשורת.

.3 קווי ביוב.

.4 קווי מים.

.5 כבלים או צנרת אחרת.

בתוואי כבלי תקשורת וחשמל תיעשה חפירה בנוכחות ואישור חברת בזק וחברת חשמל על הקבלן

לדווח מידית על כל נזק שיגרם כמו כן יתואם עם המפקח מועד החפירה.

חשמל. על הקבלן לדווח מידית למפקח על כל נזק שנגרם.

יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו.

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתוקנים

קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות

והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

00.27 בקורת העבודה

א. הקבלן יעמיד לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים לצורך בחינת

העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או

למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.

ב. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם

לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

ג. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה

במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר - נוסף לבדיקות הקבועות

בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

42

ד. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים,

אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח.

ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

ה. המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב

העבודה ולאופן ביצועה.

ו. הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי

לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה

שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס

כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

ז. השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע

העבודה לפי כל תנאי ההסכם.

00.28 כוח אדם

א. הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מומחה לעבודות

המתוארות במפרט זה. מנהל עבודה ימצא באופן קבוע באתר העבודה. הוא יפקח על העבודה,

יתאם עם נציג המזמין במקום ויקבל הוראות המפקח. המפקח רשאי לבקש החלפת מנהל

עבודה באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה ותידרש החלפת

מנהל העבודה, תתבצע ההחלפה תוך 2 ימים מיום הודעת מנהל הפרויקט.

ב. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה

והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים

לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל

הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב

התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

ג. הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי תעודת זיהוי ישראלית (או פועלים זרים מאושרים ע"י

המפקח).

ד. שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב

העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

ה. על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור 48 שעות לפני תחילת עבודתם

באתר. האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבודה. הכניסה והיציאה

למכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח.

לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן למפקח את רשימת כלי הרכב שיופעלו באתר זה.

ו. על הקבלן לתאם מראש עם האחראי לביטחון המוסד על כניסה ויציאה של כלי רכב לאחר

שעות העבודה.

ז. חל איסור על פועלי הקבלן להסתובב מחוץ לשטח העבודה או להיכנס לאזורים שלא נמסרו

לקבלן לטיפולו. כל עובד העובר על הנחיה זו יסולק לאלתר מהאתר!

ח. חל איסור על הלנת פועלים באתר.

00.29 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר

לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע:

א. מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח של 2 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות.

42

ב. מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח של 2 שנים

לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. המהנדס יחתום במועצה המקומית כאחראי על

הביצוע, אחראי לביקורת וכאחראי בטיחות.

ג. לעבודות סימון (לרבות חידוש הסימונים) ולמדידת כמויות, על הקבלן להעסיק במקום

בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר מאזנת, מד מרחק אלקטרוני, מאזנת

אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע מהמפקח. כל מדידה שתידרש ע"י

המפקח תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע המדידות

הנדרשות הן אלו הדרושות להקמת המבנה הנמדד פאושלי והן אלו הדרושות לעבודות

למדידה, תחשבנה ככלולות במחיר המבנה הפאושלי ובמחירי היחידה למדידה ולא תימדדנה

בנפרד.

העדרו של מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל, ללא רשות מאת המפקח, תוכל לשמש, בין השאר,

עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה. המזמין רשאי לדרוש

החלפת אנשי הצוות הנ"ל בלי לנמק את החלטתו. כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף

זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

00.20 קבלני משנה וספקים

א. העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י המפקח, אולם גם

אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב

הביצוע של העבודות, קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

ב. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של מנהל עבודה, פועל, עובד, קבלן משנה, ספק

או כל פועל של קבלן אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר

למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 2 ימים ולא

תשמש עילה להארכת זמן ביצוע.

ג. תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח כדלקמן:

.1 הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות 4 קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא מבקש

לבצע באמצעות קבלן משנה.

.2 כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:

2.1 קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף

אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות

החייבים ברישום.

2.2 רקורד עשיר וניסיון של לפחות 10 שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן

מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

.2 לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל קבלן

משנה בנפרד:

2.1 פרופיל חברה.

2.2 שמות פרויקטים שביצע הקבלן, אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה

המפורטת בפנייה לקבלת הצעת מחיר זה.

לגבי פרויקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, שם

האחראי הראשי לאחזקה (בצרוף מספר טלפון), ולצרף המלצות כתובות

מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות בפרויקטים אלה.

44

.4 לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה

שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהניסיון והמקצועיות של הקבלנים

המוצעים.

.2 מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים העומדים

בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע העבודות באותו

תחום לקבלן משנה אחר, ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!

.6 יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל, מסורה

לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו

לפנייה לקבלת הצעת מחיר זה.

.7 מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח,

בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.

מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע

באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

00.21 ביצוע עבודות בשלבים

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי

לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות וקדימויות לא

יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.

00.22 תיאום ושירותים לגורמים אחרים

בנוסף לאמור בסעיף 0047 בפרט הכללי ה"ספר הכחול" ייתן הקבלן, ללא תמורה נוספת, שירותים

לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר

אינן כלולות בפנייה לקבלת הצעת מחיר/הסכם זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר

שיורה עליו המפקח.

השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:

א. אספקת מים, חשמל ותאורת עזר.

ב. מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.

ג. מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה, מקומות אחסון וזכות שימוש בדרכים

ארעיות, צירי הליכה וכו'.

ד. הכוונת מועדי חיבור, הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.

ה. אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.

ו. הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.

ז. ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.

00.22 יומן עבודה

יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום:

א. מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.

ב. כל החומרים והסחורות שנתקבלו.

ג. רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומו בבניין.

ד. מזג האוויר.

42

ה. במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או למפקח

אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.

ו. במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח, אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת

מכתב מיוחד.

ז. פרטי העבודה החריגה שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות בעד עבודות חריגות

ייעשו רק לפי הרשום ביומן.

יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין.

יומן העבודה ינוהל ב- 2 העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן. העתק

המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרת אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים רשום, ואם לא

- בסוף כל השבוע.

היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך

למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה.

רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן ביומן

העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו.

00.24 לוח זמנים ודרכי ביצוע

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 7 יום מתאריך צו התחלת העבודה לוח זמנים בשיטת "GANT"

שיכלול את הפעולות העיקריות, ותחזית כ"א וציוד לכל פעולה שיהיה מבוסס על לוח זמנים

מפורט שיוכן בעזרת מחשב, ערוך לפי שיטת רשת פעולות C.P.M באמצעות תוכנת MS

.PROJECT לוח הזמנים הנ"ל ייעשה עד לפרוט כפי שיידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים

לביצוע שלבי העבודות על פי ההסכם.

- לוח הזמנים יכלול את כל הזמנות והפעולות "בביצוע" או "מתוכננות".

- לוח הזמנים הנ"ל יעודכן מידי חודש בתאום ובאישור המפקח ובכל עת שיידרש ע"י המפקח.

- לוח הזמנים המעודכן יוגש למפקח לא יאוחר מה- 2 מידי חודש, ב- 2 העתקים.

הלוח, לאחר שיאושר על ידי המפקח, יהיה חלק בלתי נפרד מההסכם עם הקבלן, וישקף את

הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות

והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה.

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו

מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים לזירוז העבודה

כפי שיורה המפקח.

00.22 תגבור קצב העבודה

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב

להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:

- הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.

- הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.

- עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים

המוקצבים.

46

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים,

לרבות האמור לעיל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח

אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג

בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.

במידה והקבלן נתקל בחוסר מידע בתוכניות עליו לבקש את התוספות לפחות 10 ימים מראש.

כל ההוצאות בגין ביצוע הנושאים המפורטים בפרק זה כלולים במחירי היחידה ולא ישולמו

תוספות כלשהן לקבלן הזוכה / מבצע.

00.26 מוצר "שווה ערך"

המונח "שווה ערך" (ש"ע), אם נזכר במסמכי פנייה לקבלת הצעת מחיר/הסכם זה פירושו שרשאי

הקבלן להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן

כל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם המוצר

הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח.

בכל מקום בפנייה לקבלת הצעת מחיר/הסכם זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של

חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם

המוצר כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה.

כל הנאמר בפרק 001 של הפרט הכללי ה"ספר הכחול" חל גם על מוצר שווה ערך.

בכל מקום שצוין באחד ממסמכי המכרז תוצרת של מפעל מסוים ו/או שם

של חב' מסחרית – יש לקרוא בהמשך "או שווה ערך", או יצרן דומה.

00.27 תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים (יועצים, מכון

התקנים וכדומה) על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתימסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות

שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים. כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות

באופן עצמאי ככל שימצא לנכון.

הבדיקות יעשו על ידי קבלן במעבדה מאושרת ישכור לשם כך ללא תוספת מחיר.

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, ישירות על ידי

המעבדה אל המפקח. בתום עבדות השלד יגיש הקבלן מערך בדיקות. בתום העבודה ויחד עם

החשבון הסופי יגיש הקבלן מערך בדיקות מס' 2 (לעבודות גמר).

הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 14 יום מקבלת צו

התחלת העבודה.

עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.

00.28 טיב החומרים ומלאכה

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה בלבד. בכל

מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו תקן או סימן

ההשגחה המתאים.

47

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן מוכר. המוצרים

המזכירים את שם היצרן בתכניות ובמפרט באים על מנת להצביע על איכות המוצר הנדרש ולקבלן

הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר ע"י המסמכים ובאישור המפקח. כל החומרים

והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקח. על הקבלן להמציא למפקח תוך

20 יום מתחילת הביצוע, דוגמאות של החומרים והמוצרים לאישור (פרזולים, אביזרים, זיגוג,

צבעים וכו') וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות.

00.29 בדיקת דגימות ואישורן

עם התחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח, תוך 20 יום לכל המאוחר, תפריט דגימות של חומרים,

דוגמאות של פרזולים למיניהם, אביזרים שונים וכו' המיועדים לביצוע העבודה ואם יידרש יעבירן

לבדיקות אל מעבדה של מכון התקנים הישראלי. לא יחל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש

בחומרים או ציוד אחר בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י

המפקח והמתכננים.

כל ההוצאות לבדיקת החומרים על ידי מעבדות מוסמכות יחולו על הקבלן. תוצאות הבדיקות

תקבענה את מידת התאמתם של החומרים לשימוש בביצוע העבודה. חומרים והמוצרים אשר

יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו.

כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהאתר.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב מאושר ובכמות

המתקבלת על דעת המפקח.

אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את הקבלן מאחריות

מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

00.40 תכניות עדות MADE AS ומועדי מסירת העבודות

לפני מועד הקבלות הראשונות (14 יום לפחות מראש) יוגשו ע"י הקבלן שתי מערכות תכניות עדות

ודיסקט, כפי שבוצעו העבודות השונות למעשה, למפקח לעיונו ואישורו. לא תתקיים קבלה

ראשונה ללא הגשת התכניות מראש, זאת כתנאי בל יעבור.

המועדים לקבלת העבודות השונות יקבעו עם המפקח, לפחות 10 ימים מראש, לאחר שכל העבודות

אכן הגיעו למצב של השלמה מלאה, כולל העבודות הנוספות שניתנו מיום צו התחלת העבודה ועד

למועד קביעת הקבלה הראשונה. אם בקבלה השנייה ימצא שהקבלן לא ביצע והשלים את כל

התיקונים, השלים את כל המסמכים הדרושים להכנת תיקי הפעלה ועדות וכו', יחויב הקבלן

בהוצאות הנובעות מביטול הזמן של כל הנוגעים בדבר וזאת עבור כל ביקור נוסף לקבלת העבודות

השונות.

לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו והחלטת המפקח בנדון תהיה בלעדית

וסופית. בקבלה הסופית לא יהיו ליקויים כלשהם לתיקון.

תכניות העדות תוכנה על ידי הקבלן, מיד עם גמר העבודה (תכניות עדות (AS )MADE )

בהם יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן (הן המותרות לפי ההסכם, הן נובעות מאי דיוק

בביצוע), לגבי כל המתקנים והמערכות.

לאחר אישור המפקח לתיקון התכניות יעדכן הקבלן את מערכת השרטוטים, וכן יספק 2מערכות

של העתקים מתכניות אלו, והעתק ע"ג מדיה מגנטית.

כל הנ"ל ע"ח הקבלן. האמור בסעיף זה מתייחס לגבי כל אתר בו יקים הקבלן מבנה בנפרד.

48

ספר המתקן

א. נספח ספר מתקן מצורף למכרז/הסכם זה בנספחים בהמשך.

ב. על הקבלן להגיש את ספר המתקן על פי הצורה, גודל, גודל האותיות וסדר הדברים כמופיע

בנספח ועל פי ההנחיות המצוינות להלן ובעמודים השונים שבנספח.

ג. הגשה

ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרויקט זה מפורטים להלן

.1 הנחיות לתחזוקת המבנה.

.2 חשמל וגילוי אש.

.3 מיזוג אויר.

.4 מים וביוב.

.5 הסקה ומערכות נוספות.

ספר מתקן יוגש ב- 2 עותקים.

על הקבלן לתאם עם המפקח הגשת פרטי ספר מתקן שאינם כלולים בנספח ובהנחיות השונות

ולקבל אישורו לפני כתיבת הספר.

ד. הדפסה

תתבצע במעבד תמלילים (,)WORD יועלה על דיסקט ויצורף לספר המתקן בתוכנה שתותאם

עם המפקח.

ה. מועד הגשה

הקבלן יספק למפקח מהדורה ראשונה של ספר מתקן 20 ימים לפני סוף תקופת הביצוע.

תחילת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם.

ו. השלמת נתונים

לאחר הגשת המהדורה הראשונה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד הגשה" ועד לקבלתו

הסופית של כל הציוד יכין הקבלן ויעביר למפקח נתונים נוספים לכל סוגי השינויים שחלו

במערכת המדורה הראשונה.

הנתונים החדשים יוכנו בצורה שבה הוכנו דפי החוברות כך שניתן יהיה לכלול אותם בחוברות

שהוכנו תוך החלפת דפים או כתוספת לדפים קיימים.

00.41 ניקוי אתר הבניין

הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין מזמן לזמן, בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי

מהמפקח, ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור

למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין.

הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי

צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל

העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מידי. הרצפות יישטפו במים וסבון. הקבלן יסלק את

כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה.

הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום המותר על ידי הרשויות ועל הקבלן יהיה למסור לידי המפקח

העתקי קבלות המוכיחות שפך במקום מותר. הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות

המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא

אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.

49

בגמר העבודה על הקבלן לנקות את המבנים וסביבתם מכל פסולת לכלוך, חומרים עודפים, ציוד,

אשפה, אדמה וחורים מיוחדים אחרים וכדומה, וימסור את האתר וסביבתו הסמוכה נקיים

לשביעות רצונו המלאה של המפקח, הקבלן גם ישפשף, ישטוף וינקה מבחוץ ומבפנים את כל

הדלתות, החלונות, הארונות וכדומה, יוריד מבחוץ ומבפנים את כל כתמי הצבע והנוזלים האחרים

וכן סימני ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים, ועליו להשאיר את כל העבודות

מושלמות ונקיות לחלוטין ואת המבנים וסביבתם מוכנים לשימוש מידי.

00.42 בדק ותיקונים

בפנייה לקבלת הצעת מחיר זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים (אחריות) כדלקמן:

א. לעבודות הבנייה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי הפנייה

לקבלת הצעת מחיר - שנתיים - מתאריך מתן תעודת הגמר.

ב. לעבודות בידוד ואיטום - 10 שנים מהתאריך הנ"ל.

ג. לעבודות נגרות ומסגרות - 2 שנים מהתאריך הנ"ל.

ד. לעבודות מסגרות חרש וסכוך - 2 שנים מהתאריך הנ"ל.

וכן כל תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי הפנייה לקבלת הצעת מחיר האחרים.

בכל מקרה שמצוינות במסמכי הפנייה לקבלת הצעת מחיר השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן

עבודות ו/או קיימת תקופת בדק ארוכה יותר על פי כל דין ונוהג - תקבע התקופה הארוכה יותר.

תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה כזו-

מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך תקופת

הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך

מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.

נתגלה פגם במבנה אחד או יותר לרבות התכנון, תוך תקופת הבדק והאחריות למבנה והנובע

מביצוע המבנה שלא בהתאם לתנאי ההסכם, יהיה המבצע חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על

חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה המבצע חייב בתשלום פיצויים למזמין .

00.42 ביצוע בקשתות, בשיפועים וכדומה

מחירי הצעת הקבלן, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו זהים לגבי כל העבודות

והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ואו בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת

אלכסונים קשתות וכדומה - וזאת אפילו אם אין עבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של

הסעיפים במפרטים טכניים ובתכניות.

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית

מעבר לנקוב בהצעת הקבלן. בעבודות, שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כשלהי לנושא דנן

(קרי - צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה), רואים את מחירי היחידה, אותם נקב

הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן.

00.44 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות ועבודות חריגות/נוספות

מחירי היידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל עבודות מאותו סוג גם אם בוצו

בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין , בכמויות שונות ובמידות שונות .מודגש בזאת שעל הקבלן

לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים, הן בפקרים שונים והן במבנים שונים. בכל מקרה של סתירה

המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים .

20

00.42 כפיפות

הביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמפרטים

הסטנדרטיים, ובתוך כך:

00.42.01 ההוראות וההנחיות במסגרת פנייה לקבלת הצעת מחיר זה על נספחיו השונים.

00.42.02 ההסכם מדף ,2210 נוסח תשנ"ו .-1996

00.42.02 הוראות כל תב"ע החלה על המגרשים.

00.42.04 הוראות והנחיות הועדה המקומית ו/או מחלקת ההנדסה.

00.42.02 הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות (כגון: פיקוד העורף,

רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, משטרת ישראל, חברת

הטל"כ וכיוצ"ב).

00.42.06 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.

00.42.07 חוק התכנון והבניה תשכ"ה.

00.42.08 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.

00.42.09 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.

00.42.10 הוראות למתקני תברואה (הל"ת).

00.42.11 המפרט הכללי לעבודות בנין (הספר הכחול) - משהב"ט/ההוצאה לאור - כל הפרקים.

00.42.12 תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם - מפרטי מכון (מפמ"כ), בהיעדר

תקנים ישראליים ו/או מפרטי מכון רלבנטיים - תקנים של ארה"ב, בריטניה,

צרפת או מערב גרמניה, באישור המנהלת.

00.42.12 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) - המוסד לבטיחות וגהות.

00.42.14 חוק חשמל - המוסד לבטיחות וגהות.

00.42.12 תקנות הבטיחות בעבודה.

00.42.16 קובץ ההנחיות של משרד הבינוי והשיכון.

כל החוקים, במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר, למועד צו התחלת העבודה.

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים בפנייה לקבלת הצעת מחיר/הסכם

זה, כי קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע

את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

במקרה של סתירה אי התאמה, דו-משמעות וכד' - תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר

העדיפות ומוגדר להלן.

00.46 סתירה בין מסמכים לצרכי ביצוע העבודה

א. בכל מקרה של סתירה, אי-התאמה, דו-משמעות, אפשרות פירוש שונה וכיוצא באלה בין

האמור בהוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע

לביצוע עבודה פאושלית, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא, כל עוד

לא יקבע אחרת ע"י המפקח:

.1 תכניות מנחות מטעם המזמין ו/או תכניות הקבלן שאושרו ע"י המזמין.

.2 המפרטים הטכניים המיוחדים.

21

.2 המפרט הכללי הבינמשרדי ( ה"ספר הכחול").

.4 תקנים ישראליים.

.2 תקנים זרים.

.6 גוף ההסכם, על נספחיו.

.7 מפרט משרד החינוך.

.8 כמו בסעיף -4ג-7 במכתב פנייה להצעות.

הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך

הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.

ב. בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים

הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח ייתן הוראות

בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

ג. בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה

וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח, לפי שיקול דעתו, בשאלת

העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו.

00.47 מערכת בקרת טיב

באחריות הקבלן לקיים מערכת בקרה פנימית ויזואלית ממוחשבת במהלך ביצוע העבודה ולבצע

את הבקרה הדרושה בהתאם למפורט במפרט הכללי. מערכת הבקרה הנ"ל תנוהל ע"י מהנדס או

טכנאי מוסמך בעל ניסיון בשטח הנדון. מנהל מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות לקבלן.

התאמת מנהל מערכת הבקרה לתפקידו תאושר ע"י המפקח. מתכונת מערכת הבקרה ומידת

הפרוט שלה טעונות אישור מוקדם של המנהל.

כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ותפעול מערכת הבקרה וביצוע הבדיקות הדרושות תהיינה

על חשבון הקבלן.

ביצוע בדיקות כפי שהן נדרשות במפרט הכלל הבינמשרדי על כל חלקיו, על פי המפרט המיוחד

ותכניות הביצוע על פי כל דין ועלותן, הן למבנה הנמדד כפאושלי והן לעבודות למדידה יחושבו

ככלולות במחיר המבנה פאושלי ובמחיר היחידה למדידה ולא יימדדו בנפרד.

00.48 טופס 4

על הקבלן לדאוג לקבלת "טופס 4" מועדת שמעונים לרבות הגשת כל האישורים הדרושים ותיקון

כל הנדרש. קבלת טופס 4 היא תנאי תשלום עפ"י חשבון סופי.

לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן לפני קבלת הטופס. עבור קבלת הטופס וכל הנדרש לשם כך לא

תשולם כל תוספת ועלותם תחול על הקבלן.

00.49 פתחים ושרוולים

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים,

התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש

להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות

לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח. הכנת הפתחים המתאימים למעבר

הצינורות תבוצע על ידי הקבלן באחריותו ועל חשבונו.

22

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, בתאום עם

המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים (מקלטים, ממדי"ים וכו') יעשו על ידי

הכנסת הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת MCT או

SEAL ,LINK הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף.

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת המגן על

צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים.

אין תוספת מחיר לכל העבודות מצוינות בסעיף .00.46

00.20 תכולת מחירים – כללי

מודגש בזאת שכל האמור במפרט המיוחד לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים בו ושלא נמדדו

בהזמנה נפרדת, כלול במחירי היחידה המחיר הפאושלי. לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט

לעיל. במקרה של סתירה סין המסמכים השונים, ההוראה המחמירה לקבלן או ההוראה המיטבית

למועצה, קובעת לביצוע .

תאריך : ____________________ חתימה וחותמת הקבלן : __________________

22

רשימת אישורים

בגמר הבנייה

מפרט לאישורים דרושים בגמר בניה

קיים/לא

אישורים נדרשים בגמר בניה קיים הערות

אישור מהנדס הרשות והמפקח לביצוע לפי התכנון שאושר

1 ע"י, כולל השינויים שבוצעו בכל המערכות ועמידה בתקנים

כדין ואישור שהמבנה מוכן לאכלוס

2 הצהרה על העדר תביעות

נדרשים האישורים הבאים:

.1 תכנית עדות ( made as ) של הקמת גדר ושער

חשמלי למבנה המועצה .

18

.2 אישור מהנדס המועצה

.3 אישור סופי ניהול ופיקוח

21 ערבות בדק

22 רישיון עסק

23 טופס העדר תביעות

24 תעודת השלמה

השלמת דרישות לפי פרוטוקול ביקורת מהנדס בודק מטעם

25

הגוף המתקצב

אנו הח"מ מתחייבים להעביר אישורים אלה על החתום:

מהנדס הרשות: שם:__________ חותמת וחתימה:_____________

מפקח/מנהל הפרויקט: שם:________ חותמת וחתימה:_____________

קבלן: ____________ שם:________ חותמת וחתימה:_____________ תאריך: _____

סיכום והערות:

________________________________________________________________

_____________________________________

24

נספח ב'

הצעת מחיר

- יש למלא את אחוז ההנחה מטה ובהתאם למחיר שלהלן.

- אחוז ההנחה שיוצע יחול על כל הפריטים המצויים באותו הרכיב כמופיע מטה.

- המחיר המוצע, לאחר אחוז ההנחה, כולל את כלל העבודות נשוא המכרז בהתאם למפרט הטכני

(נספח א' להסכם) והצעת המחיר (מסמך זה) ויתר התחייבויות הקבלן ע"פ המכרז כמפורט לעיל

ולהלן.

- הצעה אשר תכיל תוספת למחיר תיפסל מבלי שתידון.

- לפיכך על המציע לקחת בחשבון בהצעתו את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודות.

- המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.

- הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.

22

ריכוז הצעת הקבלן לפרויקט ביצוע הקמת גידור ושער למבנה

המועצה המקומית ערערה בנגב

סה"כ הקצב לביצוע עבודות למדידה לביצוע הפרויקט 505,128 ₪ בתוספת מע"מ.

אחוז ההנחה מוצע לעבודות מדידה לפי מחירון דקל ללא תוספות כלשהי % ________

ובמילים: ___________________________________________________ אחוז הנחה.

המחיר המוצע לעבודות למדידה לאחר הנחה בש"ח ___________ ₪

ובמילים: __________________________________________________ שקלים חדשים.

מע"מ (%)17 ___________ ₪

סה"כ עלות הפרויקט כולל מע"מ ___________ ₪

ובמילים: __________________________________________ שקלים חדשים כולל מע"מ.

מוסכם בזאת, כי עבודות חריגות או נוספות יתומחרו לפי מחירון דקל בניה חדשה

ללא תוספות בהנחה קבועה של %.15

בחתימת הקבלן על הצעת המחיר הוא מאשר קיומו של תנאי זה.

________________ ________________

חתימת וחותמת הקבלן תאריך

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור

דלעיל.

שם המציע: ____________________________ת.ז./ ח.פ. _______________________

נא לפרט תיאורו אדם, חברה, שותפות או אחר: _________________________

26

כתובת:_____________________________ טלפון:_______________________________

שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

____________________________________________________________

חתימות: __________________________________________________

(ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז).

תאריך: _____________________.

אישור חתימה: (כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוצב')

אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

.1 ה"ה __________ ת.ז. ___________ (ימולא כשהמציע הוא אדם)

.2 ה"ה __________ת.ז. ____________ (ימולא כשהמציע הוא תאגיד)

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.

______________ ________________

תאריך חתימה

חתימה וחותמת:

________________________________

שם חותם/ים:

________________________________

תפקיד/ם:

________________________________

27

נספח ג'

נוסח "ערבות ביצוע ההסכם"

בנק :

סניף :

כתובת הסניף :

תאריך :

לכבוד

המועצה המקומית ערערה בנגב

הנדון: ערבות בנקאית מס' ____________

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של 60,000 (ובמילים: שישים אלף שקלים

חדשים(להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת __________________ (להלן: "הנערב"). סכום הערבות

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר

כלכלי (להלן: "המדד"), בתנאי ההצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש מרץ לשנת 2020 אשר פורסם ביום 12.04.2020 (או

סמוך לכך).

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות

זו.

"הפרשי ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש

בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,

ללא כל הפרשי הצמדה.

ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי

שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה

מאת הנערב.

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ-15 ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את

הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________.

כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב,

בנק ______________________

_________________________

טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.

28

נספח ד'

תצהיר בדבר העדר הרשעות

אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ______________________ לאחר

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה

בזה בכתב כדלקמן:

בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו- "בעל שליטה הינם כהגדרתם בחוק עסקאות גופים

ציבוריים, התשל"ו-,1976 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלו וכי אני מבין/ה אותו.

.1 הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________________________________, מספר ח.פ.

________________________________, הגוף המבקש להתקשר עם המועצה במכרז פומבי

12/2020 פרויקט הקמת גידור היקפי ושער חשמלי למבנה המועצה המקומית ערערה בנגב (להלן:

"המציע").

.2 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה

במציע או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע.

.2 הריני מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה ו/או בעל שליטה במציע לא הורשעו / הורשעו

בפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות בדיני עבודה ושכר מינימום:

- חוק שירות התעסוקה תש״יט- 1959

- חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א- 1951

- חוק דמי מחלה תשל״ו- 1976

- חוק חופשה שנתית תשי״א- 1950

- חוק עבודת נשים תשי״ד- 1954

- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו- 1965

- חוק עבודת הנוער תשי״ג- 1953

- חוק החניכות תשי״ג- 1953

- חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי״א- 1951

- חוק הגנת השכר תשי״ח- 1958

- חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג- 1963

- חוק שכר מינימום תשמ״ז- 1987

- חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח- 1988

- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ״ה- 1995 (כולל חוק בריאות ממלכתי)

- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

- חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-

2002

29

וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, וכן כל חוק אחר הנוגע לזכויות

עובדים (כולם ביחד ולהלן: "חוקי העבודה")

.4 הריני מצהיר/ה בזאת ומאשר, כי בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- ,1976 המציע

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס

ערך מוסף, התשל"ו-,1972 וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על

עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק ערך מוסף.

.2 כמו כן, הריני מצהיר/ה בזאת כי (סמן X במשבצת המתאימה):

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה

שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-,1991 עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן:

"מועד להגשה") מטעם המציע במכרז.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-,1991 וחלפה שנה אחת לפחות ממועד

ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-,1991 ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד

ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

.6 הריני מצהיר/ה בזאת, כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו לא הורשעו /

הורשעו בפסק דין חלוט בגין עבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,

תשס"א-.2001

.7 הנני מצהיר/ה כי לא נפתחה נגד המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו חקירה פלילית ו/או

הוגש נגדם כתב אישום ו/או הורשעו בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה

קלון ו/או אלימות ו/או פשע מין.

.8 ככל והיו, להלן פירוט מלא של כל ההרשעות הפליליות של המציע ו/או בעל זיקה למציע ו/או בעל

שליטה במציע בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה:

תאריך ההרשעה החיקוק לפיו ניתנה סעיפי האישום שם המורשעים

ההרשעה

60