1 מכרז 2.26 לאספקה והתקנה ש20ל ציוד הגברה ותאורה לאירועי יום העצמאות במועצה המקומית בית דגן

המועצה המקומית

בית דגן

מכרז פומבי מספר

2/26

לאספקה והתקנה של ציוד הגברה ותאורה לאירועי

יום העצמאות במועצה המקומית בית דגן

2

המועצה המקומית בית דגן

מכרז פומבי מס' 2/26

לאספקה והתקנה של ציוד הגברה ותאורה לאירועי

יום העצמאות במועצה המקומית בית דגן

המועצה המקומית בית דגן (להלן:"המועצה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה והתקנה של

ציוד הגברה ותארוה לאירועי יום העצמאות בתחום המועצה המקומית בית-דגן, הכל בהתאם

למפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,

ניתן לקבל, במשרדי המועצה, רח' מנחם בגין ,9 בית דגן (להלן: "משרדי המועצה"), בימים א'-ה'

בשעות העבודה הרגילות במחלקת הגבייה בטלפון .03-9602125/6

במסמכי המכרז ניתן לעיין, קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי המועצה או באתר האינטרנט

של המועצה www.beitdagan.muni.il .

את ההצעות וכל מסמכי המכרז, כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים על ידי המציע בהתאם

לדרישות המכרז יש להגיש במעטפה סגורה היטב, עליה מצוין שם ומספר המכרז, יש למסור

במסירה אישית בלבד (לא בדואר), להפקדה בתיבת המכרזים, קומה א', במשרדי המועצה, רח'

מנחם בגין ,9 בית דגן עד 2.2.2026 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

המציע במכרז יהא חייב להמציא את כל האישורים והאסמכתאות הדרושות ובהם כי יש לו הניסיון

והיכולות, כדרישות המכרז וכי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק.

המועצה תבחן את ההצעות כך, שמציע או הצעה, שלא יעמדו בתנאי הסף, יפסלו ולא יבואו במניין

ההצעות ורק מציע, העומד בתנאי הסף, תבחן הצעתו הכספית.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או להזמין את כל

המטלות נשוא המכרז ממציע אחד, הכול כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

לפרטים ניתן לפנות אל גברת מימי גריידי מהנדסת המועצה בטל' 03-9602104

בכבוד רב,

אלי דדון

ראש המועצה

חתימת המציע___________

3

המועצה בית דגן

מכרז פומבי מס' 2/26

לאספקה והתקנה של ציוד הגברה ותאורה לאירועי

יום העצמאות במועצה המקומית בית דגן

תנאים כלליים למשתתפים במכרז – מסמך 1

.1 כללי:

1.1 המועצה המקומית בית דגן (להלן: "המועצה"), מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקה והתקנה של ציוד הגברה ותאורה

לאירועי יום העצמאות תשפ"ו, בתחום המועצה המקומית בית דגן והכל בהתאם להוראות, לתנאים המפורטים

במסמכי המכרז. העבודות מתוכננות במספר מקומות, כאשר למועצה שיקול דעת להוסיף מיקומים לפי שיקול דעת

המועצה.

1.2 תנאי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ"י מסמכי המכרז המצוינים בסעיף 2 להלן, ובהתאם להסכם ההתקשרות,

על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

1.3 השירותים נושא מכרז זה עניינם שירותי אספקה והתקנה של תאורה והגברה לאירועי יום העצמאות בתחום המועצה

המקומית בית דגן (להלן: "העבודות") וזאת בהתאם למפרטים, ולאמור במכרז זה, לרבות מסמך 2 ו-3 (תוכניות

העבודה וכיוצ"ב).

1.4 הזוכה במכרז יידרש לבצע את כלל העבודות בהתאם למפרטים בתחום המועצה המקומית בית דגן ובמסגרתן להעמיד

את כל האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע ראוי של המטלות והכל בהתאם לאמור במכרז זה, לרבות מסירת חוות

דעת מקצועיות ככל שהדבר יהווה תנאי לסיום העבודות. פרק הזמן לביצוע השירותים עובר לאירועי יום העצמאות

תשפ"ו ()21.4.2026 ו/או על פי שיקול דעת מהנדס המועצה ו/או מי מטעמו. תנאי לתחילת עבודות יהיה צו התחלת עבודה

אשר יימסר לזוכה בהתאם לכל פרויקט. המציע נדרש לקחת בחשבון את האמור אשר מהווה תנאי מהותי במכרז זה.

יש לספק את כל הציוד כולל התקנתו לא עד ליום 20.4.2026 ובתיאום עם המועצה.

1.5 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהיא ואין בפרסום או בהכרזה על זוכה מכרז זה,

כדי לחייב את המועצה לתת לזוכה במכרז הזמנה בהיקף כלשהו.

1.6 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים , או להזמין את כל המטלות נשוא המכרז

ממציע אחד, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. למועצה הזכות לקבוע כשיר שני במכרז זה.

1.7 אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את המועצה לתת לזוכה במכרז עבודה כל שהיא בהיקף כל שהוא

מהעבודות והיא רשאית, בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שיראה לה לנכון ובהתאם לצרכיה

מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת.

.2 מסמכי המכרז:

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

2 פירוט המסמכים הדרושים למכרז זה הינו כמפורט להלן:

2.1 דף פרטי המציע ואישור על ביצוע עבודות; נספח 1 א

2.2 נוסח כתב הצעה והתחייבות נספח 1 ב

2.3 תשריט מיקום הפעילות נספח 1 ג

2.4 תצהיר ניגוד עניינים נספח 1 ד

2.5 תצהיר התחייבות לתשלום שכר מינימום נספח 1 ה

2.6 תצהיר התחייבות לשמירה על זכויות עובדים נספח 1 ו

2.7 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה נספח 1 ז.

2.8 תצהיר בעניין ייצוג הולם נספח 1 ח

2.9 מפרטים והצעת מציע מסמך 2

חתימת המציע___________

4

2.10 הסכם /חוזה התקשרות מסמך 3

2.10.1 אישור קיום ביטוחים (על תתי נספחיו) נספח 3 א

2.10.2 נוסח ערבות ביצוע או בדק (אינו נדרש בשלב זה) נספח 3 ב

2.10.3 הוראות בטיחות לעבודות נספח 3 ג

2.10.4 פרוטוקול מסירה נספח 3 ד

2.10.5 תעודת השלמה נספח 3 ה

2.10.6 תעודת סיום נספח 3 ו

2.11 כל מסמך אחר נוסף, שצורף אל מסמכי המכרז ו/או אשר יש לצרפו בהתאם לאמור במכרז זה.

.3 תנאים להשתתפות:

3.1 משתתף במכרז זה יהיה יחיד או גוף משפטי רשום כדין בישראל (חברה או שותפות), העומד במועד הגשת ההצעה

למכרז, בכל התנאים המצטברים המהווים תנאי סף, המפורטים להלן:

3.1.1 בעל ותק וניסיון מוכח של 5 שנים לפחות, בחמש השנים האחרונות עובר לפרסום המכרז, במתן שירותי

הגברה ותאורה לרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ואשר ביצע לפחות 5 עבודות ב- 5 השנים

האחרונות, כאשר שווי המצטבר של העבודות יהיה בהיקף של 500,000 ₪ ומעלה (יובהר כי לצורך תנאי

הסף של שווי מצטבר ניתן להתייחס לכמות גדולה יותר של עבודות בחמש שנים האחרונות עובר לפרסום

המכרז). להוכחת ניסיונו לעניין זה יצרף המציע רשימת עבודות בנוסח המצורף, כנספח 1א. יש לצרף

גם אישור רו"ח המעיד על האמור לעיל ועל היקף העבודות המוצגות.

גוף ציבורי לעניין סעיף זה - רשות מקומית, תאגיד עירוני, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, וגופים

סטטוטוריים.

3.1.2 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות,

הערבויות האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד (להלן: "המציע").

3.2 המציע יצרף להצעתו את אישורים מסמכים (להלן: "אסמכתאות"), שלהלן:

3.2.1 אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים

ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס), התשל"ו – .1976

3.2.2 אישור תקף לניכוי מס במקור.

3.2.3 העתק של תעודת עוסק מורשה.

3.2.4 היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד.

3.2.5 אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על

מסמכי המכרז.

3.2.6 דף מידע הכולל את פרטי המציע ורשימת עבודות בנוסח המצורף כנספח 1א.

3.2.7 תצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף כנספח 1ג.

3.2.8 תצהיר העדר ניגוד עניינים המצורף כנספח 1ה.

3.2.9 תצהיר התחייבות לתשלום שכר מינימום המצורף כנספח 1ו.

3.2.10 תצהיר התחייבות לשמירה על זכויות עובדים המצורף כנספח 1ז.

3.2.11 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה המצורף כנספח 1ח.

3.2.12 תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות מצורף כנספח 1ט.

3.2.13 כתב כמויות והצעה מלאים הכוללים את הסכומים המוצעים על ידי המציע מצורף כמסמך .2-3

3.2.14 מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.

3.2.15 כל יתר המסמכים המצורפים למכרז זה כשהם חתומים ומלאים.

הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה שלא להבחן במניין ההצעות ושיקול הדעת לעניין זה

מסור למועצה המקומית באופן בלעדי.

חתימת המציע___________

5

.4 הבהרות ושינויים:

4.1 עד לא יאוחר מ - 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עד ליום 21.1.2026 יודיע המשתתף/ המציע

בכתב למועצה המקומית בית דגן בפקס 03-9604048 ו/או בדוא"ל beitdagan.muni.il@lishkaויאשר את

הגעת הפקס / דוא"ל בטל':03-9602104/6 , על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא

אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול

במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. המענה לשאלות ההבהרה יינתן במסגרת סיור הקבלנים

שייערך או לפי שיקול דעת המועצה.

4.2 מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף 4.1 לעיל והמועצה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, לפני

המועד האחרון להגשת הצעות. המועצה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע

יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

4.3 מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י המועצה או מי מטעמה, אלא אם תשובות

אלה ניתנו בכתב.

4.4 המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,

ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז,

יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בפקס/בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה, לפי הפרטים

שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציעים ויצורפו על ידם להצעתם, כאשר הם חתומים כחלק

ממסכי המכרז.

.5 ביטוחים:

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה (להלן: "הספק" ו/או "המציע") ו/או על פי דין או

הסכם, מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות

כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח 4א להסכם להלן על תתי נספחיו.

.6 מובהר בזאת, כי בשלב הגשת ההצעות אין להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים, ויש לחתום על

האישור בחותמת וחתימת המציע, כפי שהמציע חותם על כל מסמכים המכרז.

.7 דרישת פרטים מהמציע תיקוניים ושינויים במכרז:

7.1 המועצה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע,

להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן: "הפרטים"), לשביעות רצונה המלאה,

על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות

למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.2 המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של המועצה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה

כן, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של

המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

.8 הצהרות המציע:

8.1 המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים

ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.

8.2 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי

המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

8.3 המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף

אחר במכרז וכי היה ויתברר למועצה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.

8.4 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש

באופן חלקי- תיפסל.

8.5 המציע מצהיר כי ידוע לו כי מציע או מי ממועסקיו לרבות באמצעות חשבונית, לא הורשע, בשנתיים האחרונות,

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל.

8.6 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כל שהיא או שלא

לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או למועצה ו/או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע.

8.7 המציע מצהיר ומתחייב בזה כי יש בידו, ביכולתו היה והצעתנו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה במכרז שבנדון, כולן

או חלקן, להעמיד ולהפעיל את הציוד, האמצעים וכח האדם הדרושים, בהיקף, בכמות ובאיכות בהתאם

לדרישות המכרז ותכנית העבודה וזאת החל ממועד תחילת העבודות בכלל ובהתאם למפרט המופיע במכרז זה

בפרט.

8.8 המציע מצהיר כי ידוע לו שהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או

להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. חולקה

חתימת המציע___________

6

העבודה בין שני מציעים ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול

/ ההפחתה כאמור ו/או לחזור בו מהצעתו.

8.9 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע

השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב (להלן: "התקציב"), בין בהפחתת שירות מסוים ובין

בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת

ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. למען הסר ספק יובהר כי ההתקשרות כפופה לאישור תקציבי. ככל שלא

יינתן אישור תקציבי רשאית המועצה לבטל את ההתקשרות ולמציעים לא תהיינה כל טענה בעניין זה. בהתאמה

ידוע למציע כי המועצה אינה מתחייבת להיקף כלשהו של עבודות שיימסר לביצוע המציע אם כלל ולמציע לא

תהיינה כל טענה או תביעה בעניין זה.

8.10 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה במכרז יידרש למתן שחרותי אספקה והתקנה של תאורה והגברה לאירועי

יום העצמאות בתחום המועצה המקומית בית דגן בתאם למסמכים מכרז זה לרבות מסמך 2 ו-,3 והכל בהתאם

למפרט המצ"ב ובמסגרתן להעמיד את כל האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע ראוי של המטלות כמפורט

בחוברת המכרז וההסכם.

8.11 המציע מצהיר כי ידוע לו, כי במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז, ייתכן והוא יידרש לעבוד במקביל לעבודתם

של קבלנים אחרים, המבצעים עבודות לרבות אחרות במתחם, כך שהדבר ידרוש תיאום ביניהם. במידה ובשטח

תתבצענה עבודות של קבלנים אחרים, תיאום העבודות יהא באחריות הזוכה ולאחר קבלת אישור נציג המועצה

ו/או המפקח מטעם המועצה(להלן: "תיאום").

8.12 המציע מצהיר כי ידוע לו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות ו/או מספרים ו/או כל נתון אחר המוצגים

במסמכי המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את העבודה ואינם תחליף לסיור ו/או

לבדיקה במקום וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות

עצמו ועל חשבונו.

8.13 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של החוזה בכל עת שתראה לנכון,

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה,

ע"י משלוח הודעה בכתב 30 יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת

ההתקשרות.

8.14 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה המועצה

על סיומם וכי המועצה רשאית לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.

8.15 המציע מצהיר, כי ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או

תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון, שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

8.16 בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז, יצרף המציע להצעתו, הצהרה חתומה, בנוסח המצורף

כמסמך 1ב' (להלן: "הצהרת המציע").

.9 מסמכי המכרז:

.10 מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם שימוש

לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז.

כל המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש,

זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב מהמועצה המקומית בית דגן ו/או מי מטעמה.

.11 הליך הגשת ההצעות והמועדים להגשה:

11.1 ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע,

בהעתק אחד, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה היטב, עליה מצוין שם ומספר המכרז

ויופקדו בתיבת המכרזים, בלשכת ראש המועצה , עד ליום 2.2.2026 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

11.2 משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של

המציע. הצעה שלא תוגש עד למועד הכתוב תדחה באופן אוטומטי.

11.3 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות,

רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה

למכרז תחולנה על המציע.

11.4 המציע יגיש הצעתו, במסגרת הצעת המציע והמפרט טכני – מסמך 2 ו-,3 כך, שהמחיר שינקוב עבור השירות

המוצע יכלול את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו המציע ובכלל זה גם בגין השירותים, העבודה, הניוד,

החומרים, כוח האדם, הציוד הדרוש וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז.

11.5 הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע''מ.

חתימת המציע___________

7

11.6 על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם.

11.7 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת.

11.8 במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מביניהם.

יחד עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז המועצה תהא רשאית לראות בכך תכסיסנות מצדו של

המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

11.9 המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות רצונה

של המועצה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו ו/או

לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

11.10 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

.12 אופן בחינת ההצעות:

12.1 המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין

ההצעות.

12.2 ככלל, תבחר המועצה בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה.

12.3 יצוין כי המציע נדרש לציין בהצעתו את מלוא מחיר התמורה אותה הוא מבקש בגין ביצוע השירותים ו/או

העבודות המפורטים במכרז, לרבות חומרים, ציוד, כוח אדם, וכן כל תמורה נדרשת אחרת והכל בהתאם

להצעה מפורטת במסמכים 2 ו-3 המהווים את הצעת המציע. יש לשים לב לשלבי ביצוע העבודות

ולכתבי הכמויות הקיימים.

12.4 עוד יובהר כי במסגרת המכרז יוגש אומדן אשר ישמש את ועדת המכרזים לבחינת הצעות המציעים שונים.

יובהר כי המועצה רשאית לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב העומד

לרשות המועצה. כמו כן תהיה המועצה רשאית להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לפי שיקול דעתה

וצרכיה.

12.5 המועצה תבחן יחד עם ההצעה הכספית, במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את

השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע, לרבות ניסיון המציע

עם רשויות מקומיות אחרות, היקף הכספי של עבודות המציע, חוות הדעת המצורפות למכרז זה ועוד, כך

שהצעת המחיר לא תהיה המדד היחידי לבחינה.

12.6 הקריטריונים לאופן בחינת ההצעה יהיו כדלקמן:

12.6.1 בשלב הראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד

בדרישות הסף, לא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה, להורות על השלמת מסמכים.

12.6.2 בשלב השני ייבחנו הצעות המחיר על בסיס -%80 מהניקוד. הצעת המחיר תבחן על פי המחיר שיוצע

על ידי המציע במסגרת הצעת המציע והמפרט הטכני מסמכים 2 ו-3 למכרז. יש להגיש הצעות מחיר

במסגרת מסמך 2 למכרז. המחיר הנמוך ביותר יקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליו.

ככל שתהיינה הנחות זהות, למועצה שמורה הזכות לבצע התמחרות פרטנית ביחס למציעים שנתנו הנחה

זהה.

12.6.3 לאחר מכן ייבחנו הצעות על בסיס איכות – %20 מהניקוד. אופן בחינת נתוני האיכות ייערך באופן הבא:

אמת המידה אופן הבחינה ניקוד

ממליצים והמלצות שייבחנו על על המציע לציין שני ממליצים כל המלצה תנוקד ב 10 נקודות

ידי ועדה המורכבת ממנכ"ל טלפוניים מגופים ציבוריים ועד שתי המלצות – סך הכל 20

המועצה ו/או מי מטעמו וכן כהגדרתם לעיל. נקודות.

מקב"ט המועצה ו/או מי

יש לצרף דרכי קשר עם ממליץ

מטעמו

וכן הגדרת תפקידו.

יש לציין ממליצים שהינם

מנהלי מחלקות ו/או אגף ו/או

מנכ"ל ו/או סמנכ"ל ו/או גזבר

בגופים ציבוריים כאמור לעיל.

12.7 הזוכה יהיה זה שתוצאות המשוכללת תהא הגבוה מבין כל המציעים.

חתימת המציע___________

8

12.8 מובהר כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה להתחשב בכל שיקול רלוונטי אחר, על פי

מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה, לרבות אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים

בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור

לעיל, תהיה המועצה רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות, לבירור פרטים

בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל

מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל

שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף

לפסול את ההצעה.

12.1 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה שומרת לעצמה את הזכות,

להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין רק חלק

מהעבודות, הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל

סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. יובהר כי במקרה שבו תחליט המועצה לפצל את ההתקשרות, ייבחן כל כתב

כמויות בפני עצמו ולמועצה תהיה אפשרות לבחור את ההצעה הזלה ביותר ביחס לכל כתב כמויות בנפרד.

12.2 המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה, או

בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה

מונע הערכת ההצעה כדבעי.

12.3 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או

כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,

עלולים לגרום לפסילת ההצעה. במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא

בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.

12.4 המועצה רשאית לפנות לאנשי הקשר שציין המציע, על מנת להתרשם מטיב עבודתו וכן לקבל המלצות

והתייחסות לעבודה שבוצעה על ידו. בהתאמה למועצה שמורה הזכות להתחשב בנתונים שיוצגו לה וכן להפעיל

שיקול דעת ביחס למציע או הצעתו בהתאמה.

.13 הודעה על זכייה והתקשרות:

13.1 מציע, שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה (להלן: "הזוכה") ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו

לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו למועצה, כשהוא חתום כדין, תוך 7 ימים מתאריך הודעת המועצה

לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא למועצה במעמד החזרת ההסכם כאמור ואישור קיום ביטוחים,

בהתאם לנספח 4א להסכם.

13.2 לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק 13.1 לעיל, כולם או מקצתם, תהא המועצה

רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,

והזוכה יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

13.3 מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.

13.4 המועצה תהא רשאית לקבוע זוכה שני במכרז למקרה שבו ההתקשרות לא תשתכלל עם הזוכה הראשון וזאת

לפי שיקול דעתה המוחלט. היה ולא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה כאמור לעיל ו/או שהזוכה לא יעמוד

בתנאים הקבועים במכרז זה, לרבות מתן אישורי ביטוחים וכיוצ"ב כאמור בסעיף 13.2 לעיל, תהיה רשאית

המועצה לפנות למציע אשר הצעתו נקבעה כהצעה השנייה במכרז והוראות המכרז וסעיף זה יחולו עליו

בשינויים המחוייבים.

.14 ביטול המכרז

14.1 המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה

שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה

משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

14.2 בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית - אך לא חייבת- לבטל את

המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה

14.2.1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או

מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר לשירותים ולעבודות, וזאת בהסתמך על המחיר אותו

נוהגת המועצה לשלם עבור ביצוע השירותים ו/או העבודות, נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית

שאושרה לקבלת השירותים.

14.2.2התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת

ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות

מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים

14.2.3יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר

כובל.

חתימת המציע___________

9

14.2.4החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז

כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי

המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה

למען הנוחות ראו טבלת מועדים:

מועד פרסום המכרז 12.1.2026

מועד להגשת שאלות הבהרה 21.1.2026

מועד הגשת המכרז 2.2.2026

בכבוד רב,

המועצה המקומית בית דגן

חתימת המציע___________

10

נספח 1א

לכבוד

ועדת המכרזים המועצה בית דגן

ג.א.נ.,

לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

.1 שם המציע: _____________________________________

מספר עוסק מורשה / ח.פ: ___________________________

כתובת המציע: _____________________________________________

מספר טלפון: __________________ טלפון נייד:___________________

מספר פקס: _______________________________

כתובת דואר אלקטרוני (:(E-MAIL ____________________________________________

.2 איש הקשר מטעם המציע למכרז זה הינו גב'/מר ____________________________,

מס' טלפון נייד: ____________________ ודוא"ל ______________________. כל תכתובת ו/או

שיחה עם הנציג האמור תחייב את המציע.

.3 יש לצרף למסמכים תעודת התאגדות וכן אישור ניהול ספרים וניכוי מס תקף למועד הגשת ההצעה.

.4 להלן פירוט הגופים להם סיפק המציע את השירותים נשוא המכרז:

תנאי סף - יש להציג 5 פרויקטים לרשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב – 5 השנים האחרונות עובר לפרסום

המכרז, בשווי מצטבר בהיקף של 500,000 ₪ ומעלה. יש לצרף אישור רו"ח המעיד על האמור לעיל אשר כולל

אישור להיקף הכספי של הפרויקטים. יש לשים שיש להציג 5 פרויקטים שהסתיימו. לשם עמידה בתנאי

הסף של שווי מצטבר ניתן להציג פרויקטים נוספים מעל חמישה, וזאת בחמש השנים ככתוב.

תנאי סף ומרכיב איכות

שם הגוף הציבורי סוג הפרויקט מועד ביצוע היקף כספי איש קשר בגוף דרכי קשר עם

הנציג

חתימת המציע___________

11

גוף ציבורי לעניין סעיף זה - רשות מקומית, תאגיד עירוני, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, וגופים

סטטוטוריים.

בכבוד רב,

_________________________

חותמת וחתימת המציע

חתימת המציע___________

12

נספח 1ב

לכבוד

ועדת המכרזים המועצה בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: כתב התחייבות מכרז לאספקה והתקנה של ציוד תאורה והגברה לאירועי יום

העצמאות במועצה המקומית בית דגן

אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________ ,נושא במשרת ___________________

ב_________________________________ (להלן: "המציע") במכרז שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את

האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

.1 קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו (להלן: "מסמכי

המכרז").

.2 הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו בכנס המציעים שנערך בקשר למכרז ביקרנו

במתחמים הרלוונטיים לעבודות ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ו/או

הנובעים מהן, לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים של סביבתם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים

להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.

.3 בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם האמורים,

הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לקיים את כל התחייבויותינו על פי המכרז ו/או ההסכם.

.4 אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות למציעים אחרים

כפי שיראה לה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל

כל החלטה כאמור של המועצה

.5 אנו מצהירים ומתחייבים כי יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו לבצע את העבודות

על פי הוראות המכרז ו/או החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן באם נזכה במכרז.

.6 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת

הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 90 יום נוספים, וכי אם לא

נאריך הצעתנו זו ככל שנידרש לכך, תיפסל הצעתנו תהא רשאית המועצה לפעול בתאם להוראות הדין בעניין ולדרוש

פיצוי והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

.7 אנו מצהירים כי למציע ו/או לקבלן משנה איתו התקשר לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, יש את כל הרישיונות

הדרושים לביצוע העבודה לרבות רישיון קבלן לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים

רשומים), התשמ"ח – ,1988 ככל שנדרש. אנו מתחייבים כי יהיה בידי המציע ו/או קבלן משנה מטעמו ככתוב לעיל,

את כלל הרישיונות הדרושים לאורך כל תקופת ההתקשרות.

.8 אנחנו מצהירים כי למציע ותק וניסיון מוכח של בביצוע עבודות נושא מכרז זה, בחמש השנים האחרונות (-2025

,)2021 בביצוע עבודות עבור מוסדות ציבוריים ו/או רשויות מקומיות.

.9 אנו מצהירים כי המציע ביצע לפחות 5 עבודות כאמור, בחמש השנים האחרונות, וסך כולל של עבודות בהיקף מצטבר

של מעל 500,000 ₪ בחמש השנים האחרונות עובר לפרסום המכרז.

.10 ידוע לנו כי פרק הזמן לביצוע העבודות ישתנה בהתאם להנחיות המועצה ו/או מי מטעמה ואנו ערוכים לתת מענה

לעבודות אף בזמן מידי. ידוע לנו כי תחילת ביצוע העבודות כפוף למתן צו התחלת העבודות.

.11 ידוע לנו כי בנסיבות מסוימות תנאי לסיום העבודות הינו מסירת חוות דעת מקצועיות ככל שהדבר יידרש. יובהר

לידיעת המציע, כי המועצה תדרוש אישור קונסטרוקטור או מהנדס להתקנת הציוד.

.12 אנו מתחייבים ומצהירים כי ככל שנקבל הודעת זכייה מטעם המועצה נפעל באופן מידי ולא יאוחר מ 7 יום וכמפורט

להלן:

12.1 נחתום על כל מסמכים ההסכם.

12.2 נמסור למועצה אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח כדין בהתאם לנוסח האמור בנספח 4א.

.13 אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים לעיל כולן או מקצתן המועצה תהא

רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.

.14 כן ידוע לי ואני מסכים שהמועצה תהיה רשאית לדרוש פיצוי בגין נזקיה, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על

עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

חתימת המציע___________

13

.15 כן ידוע לי למועצה עומדת הזכות אוכל סעד אחר שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על

עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.16 אנו מצהירים ומתחייבים כי לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות

משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן

כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.

.17 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה

לפי חוק שכר מינימום ולא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת

הצעה זו עבור המועצה.

.18 ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה

והמועצה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא

רק, לדרוש פיצוי, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות

הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת התחייבויות

זו.

.19 במקרה של תאגיד - אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת על ידי הגורמים המוסמכים בתאגיד וכי היא בגדר

הסמכויות, שלנו על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.

.20 מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה ו/או

אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה .

.21 הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז

זה וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות

מסוג העבודות נשוא המכרז ובמספר מתאים ומספיק. הרינו להצהיר כי ידוע לנו כי לספק את הציוד לא יאוחר מיום

20.4.2026 עד לשעות הערב והכל בתיאום עם המועצה המקומית ונציגיה.

.22 אנו מצהירים כי לא נגלה, ולא נראה ולא נמסור בזמן העסקתנו כנותן שירותים למועצה המקומית בית דגן או לאחר

מכן לשום אדם או גוף סודות מסחריים כלשהם או מידע כלשהו הנוגע למועצה או הקשור במישרין או בעקיפין

לעבודות שאבצע עבורה לפי מכרז והסכם זה. התחייבותי זו חלה על כל הנוגע לרכושה של המועצה , לעסקיה, לעניינה,

ללקוחותיה, לספקיה ולאנשים או הגופים הקשורים בה או הבאים עמה במגע, ובכלל זה שיטות העבודה שלה,

תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם ספקים, שרטוטים, תוכניות , מסמכים וסודות - וכל זה בלי לגרוע

מכלליות האמור לעיל. אני מתחייב לקיים את האמור לעיל בין שהסודות או המידע האמורים נודעו לי בשל עיסוקי

ובין בדרך אחרת. בהתאמה לא נעשה שימוש במידע האמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה לי,

ובכלל זה ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות ביצועה של העבודה.

.23 הנני מצהיר כי בהצעתי הבאתי בחשבון את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע

העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות תקורות ורווח, וכל הוצאה אחרת ובהתחשב כי עלי לשלם

לעובדי לפחות שכר בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987 חוקי העבודה ההנחיות להעסקת עובדים ועל פי כל

דין.

.24 בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור

סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני

___________________________ נושא/ת ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב

בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב

התחייבות זה.

_______________

עורך – דין

חתימת המציע___________

14

נספח 1ג

תשריט מיקום השירותים

חתימת המציע___________

15

נספח 1ד

לכבוד

ועדת המכרזים מ.מ. בית דגן

ג.א.נ.,

תצהיר העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.1 הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ במסגרת מכרז (להלן- המציע).

.2 אני מכהן כ____________________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.3 אני מצהיר כי נכון ליום תצהירי זה, המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד

עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא

ממלא.

.4 אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי

או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המזמין והשירותים שעל המציע לספק

לו, היה ויבחר כזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.

.5 אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה, אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים

שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור

לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרות עם מ.מ. בית דגן .

.6 בלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב להודיע למועצה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול להימצא

במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

.7 אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא ואך

ורק לצורך מילוי התחייבויותיי כלפי המועצה וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע

האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.

.8 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני

___________________________ נושא/ת ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע

ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה.

_______________

עורך – דין

חתימת המציע___________

16

נספח 1ה

לכבוד

מ.מ. בית דגן

נוסח תצהיר שכר מינימום

בתצהיר זה:

"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה": כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-.1968

"חוק שכר מינימום": חוק שכר מינימום, התשמ"ז-.1987

אני הח"מ ______________________ נושא ת.ז. ___________________ נושא במשרת

______________________ בחברת_______ ______________ ח.פ _________________ (להלן-

"החברה/המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים

הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

.1 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז זה עבור מ.מ. בית דגן .

.2 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל ענין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין חלוט

בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור המועצה.

.3 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע

בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_________

עורך דין

חתימת המציע___________

17

נספח 1ו

לכבוד

מ.מ. בית דגן

תצהיר שמירה על זכויות עובדים

על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה.

אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.1 הנני נותן/ת תצהיר זה בשם _______________ שהוא המציע, המבקש להגיש למועצה המקומית בית דגן

הצעה בקשר במכרז מס' ____________ עבור מ.מ. בית דגן (להלן - "המציע").

.2 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.3 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.

.4 בתצהירי זה ,משמעותו של המונח" בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- .1981 אני

מאשר/ת כי טרם חתימתי על מסמך זה הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו .

.5 בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו- "עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים

ציבוריים, התשל"ו – 1976 ( להלן- "החוק"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה –תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".

אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם ..

.6 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות ( כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק ) המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט

ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר

מינימום, התשמ"ז- 1987 ,שנעבר לאחר יום )31.10.02 או ,לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו

בסעיף 2ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים

זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים (, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-

1987 , שנעבר לאחר יום 31.10.02 ,)אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד

ההרשעה האחרונה.

.7 אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו

בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע

כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.

.8 הנני מצהיר כי ידוע לי, כי ככל ואזכה במכרז, שכר עובדיי לא יפחת משכר המינימום עפ"י דין ותשלומי המעביד

לא יפחתו מצווי ההרחבה, הוראות החשכ"ל, צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה

והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2018 ועפ"י כל דין.

.9 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע

בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

עורך דין

חתימת המציע___________

18

נספח 1ז

לכבוד

מ.מ. בית דגן

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.1 הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ (להלן :"הגוף").

.2 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

.1 סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 ,הקובע כדלקמן:

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקהעם המועצה: לעניין זה,

״קרוב״ - בן זוג, הורה ,בן או בת, אח או אחות״.

.2 כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור

ברשויות המקומיות הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, ״חבר מועצה״- חבר מועצה

או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו"

.3 סעיף 142 לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 הקובע כי :

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו, כל חלק או

טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם

העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה

מספקת״.

.3 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו

של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא

נכונה.

.4 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

.5 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103 לצו המועצות המקומיות,

תשי"א- 1950 ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של 3/2 מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר ובתנאיה

התקשרות לפי סעיף 103א(א) לצו המועצות המקויות, תשי"א- 1950 ובלבד שהודעה על מתן היתר כאמור

תפורסם ברשומות.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע

בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

עורך דין

חתימת המציע___________

19

נספח 1ח

מ.מ. בית דגן

תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ להלן :"הגוף")

המבקש להתקשר עם מועצה מקומית בית דגן (להלן:"הרשות"), אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה

בשם הגוף.

אני מצהיר כדלקמן:

• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-(1998 להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות

על הגוף.

• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;

ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 100 עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת

הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף (9ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור

וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך

30 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע

בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

עורך דין

חתימת המציע___________

20

מסמך 2

מפרט והצעת המציע

לכבוד

המועצה בית דגן

א.ג.נ.

הנדון: מכרז פומבי לאספקה והתקנה של ציוד תאורה והגברה לאירועי יום העצמאות בתחום

המועצה המקומית בית דגן

הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם _______________________________ (שם המשתתף), את הצעת המחיר

עבור שירותי אספקה והתקנה של ציוד תאורה והגברה לאירועי יום העצמאות בתחום המועצה המקומית בית דגן,

על פי המפורט במסמכי המכרז, התוכניות (לרבות תוכניות בניה) במפרט הכללי, במפרטי העבודה ובמפרטים הטכניים

בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה.

.1 הצעתנו מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה, בהתאם

להוראות המכרז, מפרטי העבודה והמפרטים הטכניים ומכלול הדרישות ובכלל זה, עבור העמדתו והפעלתו כל

הציוד, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים הטכניים

לתוכנית העבודה, וכל דרישות המכרז והחוזה.

.2 הצעה זו כוללת את כלל השירותים לאספקה והתקנה של ציוד התאורה וההגברה, לרבות, אספקה, שינוע, הובלה,

הרכבה, תחזוקה שוטפת, עלות השכרת הציוד וכן צוות עובדים מיומן הן בהתקנה והן בתפעול שוטף בזמן האירוע

ובכלל וכן כל דבר נוסף הדרוש להפעלה תקינה של ציוד ההגברה והתאורה במהלך אירועי יום העצמאות תשפ"ו.

.3 הצעתנו לביצוע מכלול העבודות הדרושות בהתאם למפרטים בתחום המועצה המקומית בית דגן, נושא המכרז,

בהתאם להוראות המכרז, המפרטים, החוזה ודישות העבודה, מוגשת בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל

במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת

השירותים וביצוע העבודות לרבות, אספקה, הובלה, הפעלה, ניוד, של כח אדם, האמצעים, החומרים וכל

התשומות, חומרים, ציודים אחרים הדרושים ובכמות הנדרשת ו/או המספיקה, אשר נחוצים לביצוע העבודה

באופן מיטבי של עבודות כמפורט במסמך 2 ובמפרט הטכני זה וככלל האישורים ובכלל זה אישור גורמי מקצוע

ככל שהדבר יידרש, אגרות, רישיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות תקורות ורווח קבלני.

.4 ידוע לנו כי במסגרת המכרז קיים אומדן לביצוע מכלול העבודות נשוא המכרז דנן.

.5 בהתאם להצעתנו אנו נהיה זכאים לתמורה האמורה המוצעת על ידינו בלבד בהתאם לכתבי הכמויות ובכפוף

לאישור המועצה.

.6 המחיר המוצע על ידי להלן, עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן: "התמורה"), כמפורט בהצעתנו ומהווה

מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז

ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא החוזה לרבות, העסקת עובדים, אספקת ציוד ייעודי, ציוד בטיחות, כלי

רכב, ציוד ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של העבודות נשוא המכרז, הובלות,

פריקה, שימוש בכלי רכב, ביטוחים, מסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.

.7 ידוע לנו כי, למועצה שמורה הזכות לקבוע על מספר זוכים במכרז זה ו/או לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים

או להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל

פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם תבחר המועצה לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל.

.8 הנני מצהיר כי בהצעתי הבאתי בחשבון את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע

העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות תקורות ורווח, וכל הוצאה אחרת ובהתחשב כי עלי לשלם

לעובדי לפחות שכר בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987 חוקי העבודה ההנחיות להעסקת עובדים ועל פי

כל דין.

פרטי המציע ומורשה חתימה מטעם המציע:

שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד במציע _______________

תאריך: _______________ חתימה + חותמת ____________________

חתימת המציע___________

21

פרטי מפרטי האומנים

• מצורפים למכרז זה שלושה מפרטי אומנים לאירועי יום העצמאות .

• על המציע לוודא כי אין כפילות בין המפרטים ולספק את ציוד ההגברה והתאורה המפורט במפרטים

ובהתאם להוראות מכרז זה.

• המפרטים מצ"ב כמסמכים נפרדים למכרז.

הצעה מחיר מוצעת על ידי המציע (עבור כל המפרטים) _____________ % בצירוף מע"מ

• יש לציין את המחיר המוצע ללא מע"מ.

• על המציע לספק את ציוד ההגברה והתאורה באופן זהה למפרטים האמורים מעלה בצורה מלאה ומוחלטת.

• המפרטים האמורים מעלה עלולים להשתנות לפי דרישות האומנים ומציע יהיה מוכן לספק את הציוד

הנדרש גם במקרה של שינוי ככתוב וללא תוספת עלות.

• המציע יהיה אחראי הבלעדי לסנכרון מלא בין מערכות התאורה וההגברה לתקינותם ופעילותם התקינה

לאורך כ אירועי יום העצמאות.

• המציע יהיה אחראי להתקנה כולל עיגון ובדיקת בטיחות הציוד אשר יותקן במקום. על המציע לעמוד בכל

התקנים הדרושים למתן השירותים, לרבות היבטי חשמל ו/או בטיחות.

• על המציע לקיים ביטוחים כמפורט במכרז זה לאורך כל תקופת ההתקשרות.

• על המציע לדאוג לשמירה על הציוד החל ממועד התקנתו והובלתו למקום ועד לפירוקו והשבת המצב

לקדמותו.

• ידוע לנו כי תחילת ביצוע העבודות כפוף למתן צו התחלת העבודות.

• על המציע לספק אישור מטעם קונסטרוקטור ו/או מהנדס להתקנת התאורה וההגברה כתנאי לאישור ביצוע

העבודות.

• כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לנושא הנ"ל יעשו על ידי המציע לפי חוות דעת מהנדס חשמל והנחיות

משטרת ישראל.

מובהר למען הסר ספק כי הכמויות האמורות לעיל הן בגדר אומדן בלבד, וכי הכמויות ישתנו בהתאם לביצוע עבודות

בפועל ו/או הנחיות המפקח ו/או שיקול דעתה של המועצה המקומית. יובהר כי ייתכנו שינויים בכמויות ו/או במפרט

הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות העבודה והכל לפי שיקול דעתה של המועצה המקומית ו/או מי מטעמה.

כל שינוי או חריגה מכתב הכמויות דורשת אישור מראש על המועצה ו/או מי מטעמה.

יובהר כי יש לספק ולהתקין את ציוד ההגברה והתאורה לפי המפרטים המצורפים לא יאוחר מיום 20.4.2026 בשעות

הערב ובתיאום עם המועצה. בהתאמה על המציע לספק את כל הציוד ולדאוג להסדרתו המלאה לא יאוחר מיום

20.4.2026 בשעות הערב.

המועצה רשאית לדרוש את הגדלת ו/או הקטנת היקף העבודות האמורות לעיל, והיא רשאית להוסיף עבודות

נוספות. בכל מקרה של תוספת עבודות מעבר לאמור בכתב הכמויות דנן, יפעלו הצדדים בהתאם למחירים המוצעים

בהצעת המציע.

במקרה של תוספת עבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות המחיר בגינן ייקבע על בסיס מחירון דקל בהפחתת

%20 ו/או בהתאם לשיקול דעתו של המפקח מטעם המועצה המקומית.

פרטי המציע ומורשה החתימה מטעם המציע:

שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד במציע _______________

תאריך: _______________ חתימה + חותמת ____________________

חתימת המציע___________

22

מסמך 3

חוזה התקשרות

שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת 2026

- ב י ן –

המועצה המקומית בית דגן

מרחוב מנחם בגין 9 בית דגן

( להלן: "המועצה" )

ל ב י ן -

________________________

(להלן- הקבלן )

מצד שני;

הואיל והקבלן זכה במכרז מס' _________ לאספקת והתקנת ציוד תאורה והגברה לאירועי יום העצמאות

בתחומי המועצה המקומית בית דגן, לרבות כלל העבודות הדרושות לשם כך והכל בהתאם למסמכי המכרז

(להלן:"המכרז");

והואיל וברצון המועצה להזמין מהקבלן את ה עבודות ככתוב, בתחומי המועצה המקומית בית דגן בהתאם לתנאי

המכרז, והקבלן מעונין לבצע את העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

כללי

.1 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

.2 בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

"המכרז" מכרז מס' _________ למתן שירותי אספקה והתקנה של ציוד הגברה ותאורה לאירועי

יום העצמאות בתחומי המועצה המקומית בית דגן והכל בהתאם למכרז זה.

"הקבלן" לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה

הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודה.

"העבודה/ות" פירושה כל העבודות המפורטות בחוזה זה לרבות הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של

העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה זה ונספחיו, לרבות

בתוכניות העבודה ו/או המפרט הטכני, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, ולרבות כל

עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה על ידי המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות

לביצועו או בקשר לביצועו של חוזה זה.

"היקף העבודה" היקף העבודה המצוין בחוזה זה, על נספחיו לרבות מסמך 2 ו-3 ובכל מקרה היקף העבודות

בכלל הפרויקטים שיימסרו לקבלן לא יעלה על 1.5 מיליון ש"ח במצטבר.

"אתר העבודה" המקרקעין ו/או המתחם אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן

סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע

העבודה על פי חוזה זה ו/או על פי פרויקט פרטני ולפי שיקול דעת המועצה. יובהר כי

העבודות יבוצעו בתאם למפרטים ולתשריט ובתחום המועצה המקומית בית דגן בהתאם

לנתונים שימסרו לקבלן.

"החומרים" חומרי בניה, מוצרים, הציוד לרבות ציוד מכני וחשמלי, חומרי עזר ו/או כל החומרים

האחרים הדרושים לביצוע העבודה.

"התוכניות" התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות, הרצ"ב לחוזה זה לרבות כל שינוי בתוכניות ובכתבי

כמויות וכן תוכניות, מפרטים וכתבי כמויות שיתווספו, מזמן לזמן, על ידי המפקח ולפי

שיקול דעתה של המועצה המקומית.

"המועצה" המועצה המקומית בית דגן.

חתימת המציע___________

23

"המפקח" נציג המועצה המקומית בית דגן

"מפקח הקבלן" מפקח מטעם הקבלן האמון על פיקוח עבודה ספציפית.

"המהנדס" מהנדס המועצה או מי שימונה על ידו.

"המדד" מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הבסיסי" המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות במכרז.

"המדד הקובע" המדד האחרון הידוע במועד שנקבע להגשת כל חשבון ביניים או חשבון סופי, לפי העניין.

"כוח עליון" רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזוינים של

מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), אסון טבע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי

גיוס מילואים, שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון.

"כתב כמויות" מסמך 2 למסמכי המכרז על נספחיו ולרבות מפרטי האומנים המצורפים.

"תשריט"ו/או "תצ"א" מסמך 3 למסמכי המכרז על נספחיו ו/או תשריט עתידי שיימסר לקבלן לפי שיקול דעת

המועצה.

"מפרטים" התוכניות ו/או כתב הכמויות ו/או כל מסמך אחר ממסמכי המכרז, לרבות מפרטי

האומנים.

.3 חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד, לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות

או דו-משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות

.4 מסמכי מכרז זה והנספחים המצורפים למכרז, בין אם מצורפים ובין אם יצורפו, מהווים חלק בלתי נפרד

מחוזה זה.

.5 בכל מקרה של סתירה, ספק או דו משמעות, ייגברו הוראות המכרז על כל הוראה אחרת בהסכם.

.6 בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בהוראות המכרז, לעניין אופן ביצוע העבודות בלבד, ייגבר מסמך

ב' למסמכי המכרז ו/או מסמך ג על נספחיהם.

.7 הצהרות הקבלן

7.1 הקבלן מצהיר כי ביקר באתר העבודה ובחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע

העבודה ו/או הנובעים ממנה לרבות התב"ע והתשתיות, והכל קודם לתחילת העבודה. הקבלן מצהיר

ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי המועצה שמקורן באי

ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

7.2 הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים

והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודה בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין

וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא

משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

7.3 הקבלן מצהיר כי הוא ו/או קבלן משנה איתו התקשר לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה עומדים

בתקנים ויש להם את כל הרישיונות הדרושים, ככל שדרושים לביצוע העבודות לרבות רישיון קבלן

לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח – 1988 במידה

ודרוש.

7.4 הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לעובדיו הנוגעים לפרויקט זה אישורי עבודה בגובה על פי דין במידת

הנדרש.

7.5 הקבלן מתחייב כי לאורך כל תקופת ההתקשרות עם המועצה יהיה לו ו/או לקבלן משנה מטעמו את

כלל הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות. הקבלן יעדכן בכל מקרה של שינוי מהאמור לעיל.

7.6 הוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה, על פי

דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על

פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.

7.7 הוא קרא את המכרז ונספחיו לרבות חוזה זה ונספחיו, וכל תנאי החוזה והנספחים לו נהירים וברורים

ל וכי ידוע לו כי פרק הזמן לביצוע העבודות הינו עד ליום 20.4.2026 ועד לפירוק הציוד לאחר מכן

בתום אירועי יום העצמאות וכי ייתכן ובמקרים מסוימים יהיה צורך במסירת אישור אנשי מקצוע

כתנאי לאישור ביצוע העבודות.

חתימת המציע___________

24

7.8 הקבלן מתחייב כי לאורך כל תקופת ההתקשרות עם המועצה יהיה לו את כלל הרישיונות או סיווגים

הדרושים כאמור לעיל. הקבלן יעדכן בכל מקרה של שינוי מהאמור לעיל.

7.9 הוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה, על פי

דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על

פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.

7.10 הוא קרא את המכרז ונספחיו לרבות חוזה זה ונספחיו, וכל תנאי החוזה והנספחים לו נהירים וברורים

לו, לרבות הוראות הבטיחות וכן כל הוראה אחרת.

7.11 כי הוא מודע למועד הובלת והתקנת הציוד לא יאוחר מיום 20.4.2026 בשעות הערב, וכי תנאי זה הינו

תנאי יסודי בהסכם.

.8 מהות העבודות

8.1 המועצה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל עליו את ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה, בהתאם

להוראות המכרז, לרבות תוכניות העבודה והמפרט הטכני, כאשר הקבלן מתחייב לספק ולהתקין ציוד

הגברה ותאורה לאירועי יום העצמאות התשפ"ו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה אינה

מתחייבת לספק לקבלן עבודות, והכל לפי שיקול דעתה.

8.2 הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, לשביעות רצונה המוחלטת של המועצה וימלא לצורך זה

אחרי כל הוראות נציגיה, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה

8.3 מובהר כי אין לקבלן ולא תהיה לו כל זכות באתר העבודות, למעט הרשות להיכנס לאתר לצורך ביצוע

העבודות כמתואר בהסכם זה ולתקופת הזמן הנקוב בהסכם זה בלבד.

8.4 עוד מובהר כי המועצה תהא רשאית שלא למסור עבודות ו/או לבצע שינויים ו/או תוספות בעבודות

או להורות על ביצוע חלק מהעבודות בלבד, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי – לקבלן לא תהא כל טענה

ו/או תביעה כנגד המועצה על דבר צמצום כמות העבודות. בהתאמה המועצה תהא רשאית גם לדרוש

תוספות ושינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8.5 העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים והנחיות המועצה – אשר ימסרו בהתאם לכל פרויקט ועל בסיס

כתבי הכמויות המצ"ב למכרז זה (נספח )2 ומפרטי האומנים המצורפים.

8.6 על הקבלן לספק את ציוד ההגברה והתאורה באופן זהה למפרטים המצורפים למכרז בצורה מלאה

ומוחלטת.

8.7 המפרטים המצורפים עלולים להשתנות לפי דרישות האומנים והקבלן יהיה מוכן לספק את הציוד

הנדרש גם במקרה של שינוי ככתוב וללא תוספת עלות.

8.8 על הקבלן לדאוג לעובדים מקצועיים לאורך כל תקופת ההתקשרות. על הקבלן לאייש את אירועי יום

העצמאות בעובדים מקצועיים הדרושים להפעלת הציוד, התקנתו והסדרתו.

8.9 הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לסנכרון מלא בין מערכות התאורה וההגברה לתקינותם ופעילותם

התקינה לאורך כל אירועי יום העצמאות תשפ"ו.

8.10 המציע יהיה אחראי להתקנה כולל עיגון ובדיקת בטיחות הציוד אשר יותקן במקום. על המציע לעמוד

בכל התקנים הדרושים למתן השירותים, לרבות היבטי חשמל ו/או בטיחות.

8.11 הקבלן מתחייב להוביל, ולשנע את ציוד ההגברה והתאורה הדרוש בהתאם למפרטי האומנים, להתקין

ולפרק את הציוד בהתאם לנדרש.

8.12 הקבלן מתחייב לתקן ולבצע שינויים נדרשים ככל שיהיה צורך בכך בהתאם לשיקול דעת המועצה

ו/או מהנדס המועצה.

8.13 הקבלן מתחייב לוודא את תקינות הציוד עובר להתקנתו וכן לוודא את תקינותו לאורך כל אורך

ההתקשרות ובמהלך אירועי יום העצמאות.

8.14 בסיום אירועי יום העצמאות ולאחר קבלת הנחיה מטעם המועצה, מתחייב הקבלן לפרק את הציוד

לשנע אותו מחוץ למועצה ולהשיב את המצב במקום לקדמותו והכל כחלק מהסכם זה וללא תוספת

תשלום.

8.15 על הקבלן לספק אישור מטעם קונסטרוקטור ו/או מהנדס להתקנת התאורה וההגברה כתנאי לאישור

ביצוע העבודות.

8.16 על הקבלן לדאוג לשמירה על הציוד החל ממועד התקנתו והובלתו למקום ועד לפירוקו והשבת המצב

לקדמותו.

חתימת המציע___________

25

8.17 כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לנושא הנ"ל יעשו על ידי המציע לפי חוות דעת מהנדס חשמל והנחיות

משטרת ישראל.

8.18 על הקבלן לקיים ביטוחים כמפורט במכרז זה לאורך כל תקופת ההתקשרות.

.9 סתירות במסמכים והוראות

9.1 על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידע האחר הכלולים

בהם.

9.2 גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף זה ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו-משמעות, וכיוצא

באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון

של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה

את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר

הפירוש שיש לנהוג לפיו. אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה - אין בה משום

הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה. הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת

לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה ולקבל הוראות כאמור.

9.3 לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן המפקח

להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על

פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש,

כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור.

9.4 המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות תוכניות, לפי הצורך

לביצוע העבודה.

9.5 מובהר בזה כי יש לראות את המפרט המיוחד, המפרט הכללי, מפרט משרד הבטחון, התוכניות

והפרטים הסטנדרטים כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או

כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין.

.10ביצוע העבודה, לוח זמנים ויומן

10.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי החוזה, התוכניות לביצוע, הפרטים

והמפרטים שימסרו לו על ידי המועצה ו/או מי מטעמה.

10.2 יודגש ויובהר כי על קבלן לדאוג לקיומו של כל הציוד תאורה והגברה הדרוש לצורך קיום אירועי יום

העצמאות התשפ"ו בתחום המועצה המקומית בית דגן. למען הסדר הטוב יובהר כי ערב יום העצמאות

הינו ,21.4.2026 ועל הקבלן לדאוג לאספקה והתקנה של כל הציוד (בהתאם למפרטי האומנים ולקבוע

במכרז זה) עד ליום 20.4.2026 בשעות הערב בתיאום עם המועצה.

10.3 מובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבודה ורק הוצאת

צו התחלת עבודה חתום ע"י המועצה, מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה.

10.4 עוד מובהר כי הקבלן יבצע את העבודות וזאת בפרק זמן אשר יוגדר על ידי המועצה יחל מהיום שבו

יימסר לקבלן צו התחלת עבודה חתום על ידי מהנדס העיר ו/או מי מטעמו וזאת ביחס לכל עבודה

ועבודה.

10.4.1 הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן: "היומן") וירשום בו את פרטי העבודות שביצע, כל פרט חריג

במהלך העבודה או בתנאיה וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום ביומן זה.

10.4.2 מסירת היומנים למועצה, כשהם חתומים על ידי המפקח, יכול שתהווה תנאי לאישור

חשבונות כלשהם שיוגשו על ידי הקבלן וזאת לפי שיקול דעת המועצה ו/או המפקח מטעמה.

10.5 תוך 7 ימים ממועד הודעת הזכיה מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה, על חשבונו והוצאותיו, את

המסמכים והאישורים כדלקמן:

10.5.1 אישור עריכת ביטוח (מקור) כמפורט בנספח 4א , חתום על ידי חברת ביטוח.

10.5.2 כל מסמך אחר שדרשה המועצה ו/או ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע העבודה.

.11בדיקות מוקדמות

11.1 הקבלן מאשר כי בדק את אתר העבודה וסביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות

והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים

אליהן ותנאי העבודה, ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו, וכי

אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין.

חתימת המציע___________

26

11.2 הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז, דלק, חשמל, מים

וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית

מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או חלקם.

11.3 הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה זה, מניחים את

דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד

או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.

11.4 המפקח רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעם המועצה לצורך העבודה,

אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת

עליו לבצע בעצמו בדיקות. המועצה תהיינה משוחררות מכל חבות או אחריות לשלמות ולדיוק

הדו"חות והסקרים שהמציאו, אם המציאו, לקבלן, כאמור לעיל.

.12רשיונות ואישורים

12.1 לפני תחילת ביצוע העבודה וכל פרויקט שיימסר לו, ידאג הקבלן לכל הרשיונות והאישורים לביצוע

העבודה לפי התכניות. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות והאישורים הנ"ל. הקבלן

מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת רשיונות.

12.2 תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם.

12.3 רשויות בסעיף זה הכוונה הינה: המועצה, משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב'

"בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, רשויות אזוריות ומקומיות על כל

מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגוד ערים וכל רשות נוספת אחרת.

12.4 כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא יהיה זכאי

לכל תוספת תשלום בגין כך.

12.5 על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה, אישורי מעבר ואת כל

האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת - קרקעיים (מים,

חשמל, טלפון, דלק , ביוב, תיעול וכו') ולדאוג להזמנת מפקח קבלן מאושר על ידי הרשות המוסמכת,

שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו.

12.6 לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת - קרקעי, ללא נוכחות מפקח הקבלן, כאמור כאשר התשלום

עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

12.7 בכל מקרה של עבודה בסמוך למתקן תת-קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש לגילוי

המתקן, עבודה בידיים בלבד בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה

(במידת הצורך ובאישור המפקח הקבלן) ויתמוך את המתקן התת-קרקעי בהתאם להוראות המפקח

מטעם המועצה הנוגעת למתקן.

12.8 נוכחות המפקח מטעם המועצה אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים

שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת – קרקעי.

12.9 עבור עבודות ידניות, הטיפול בקבלת האישורים, תאומים ותשלום אגרות למיניהם, לא ישולם לקבלן

תשלום נפרד.

12.10 לקבלן נמסרו תכניות מצב קיים ותאום הערכות לאינפורמציה בלבד.

12.11 בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות

הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש,

לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע

העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח יציג לו הקבלן את הרשיונות

והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת

על התאמת העבודה לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.

.13הארכת מועד השלמת העבודה

סבור המפקח כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה, או

מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי המפקח לתת, לפי

שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת העבודה לתקופה המתאימה, לפי

שיקול דעתו.

.14עבודה בימי חול

פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת, במועדי ישראל ובימי חול

המועד, ללא האישורים הדרושים על פי דין, וללא אישור המועצה.

חתימת המציע___________

27

.15הרחקת עובדים

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מהנדס המועצה או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם

המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו/או אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה

המועצה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת מהנדס המועצה או המפקח אותו אדם אינו עומד בתנאים

הנדרשים בהסכם זה ו/או התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג

מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור- לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין

במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה או בביצוע העבודות.

נוסף, מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר ימנע כל

עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי מהנדס המועצה על פי

שיקול דעתו הבלעדי.

.16עתיקות

16.1 עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח-1978 או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן

לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר העבודה -

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא

לצורך.

16.2 מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן

לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

16.3 בכל מקרה של גילוי עתיקות, כאמור, יוזמן נציג רשות העתיקות אשר יקבע היכן תמשך העבודה

ובאילו תנאים.

16.4 המתכנן יכין תכנית חליפית לעקיפת אתר הממצאים. בגין השינוי ישולם לקבלן לפי הביצוע בפועל

ולפי הצעתו בנוהל הצעת מחיר. לא תשולם תוספת או פיצוי עבור הפסקת העבודה ו/או השינוי.

16.5 ראה המפקח מטעם רשות העתיקות צורך בחפירות גישוש לאיתור גבולותיו של ממצא ארכיאולוגי,

יבצע זאת הקבלן בנוכחות מפקח רשות העתיקות ולפי הוראותיו. עבור חפירות כאלה, בהגבלה של 10

שעות עבודת מחפר, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי.

16.6 במקרה שיוחלט על חפירה להצלת הממצאים הארכיאולוגיים ימנע הקבלן מחפירה בשטח המוגדר

כאסור בחפירה עד גמר חפירות ההצלה.

16.7 חפירות ההצלה יבוצעו על ידי רשות העתיקות. המפקח יודיע לקבלן על מועד סיום חפירות ההצלה

והמשך העבודה.

16.8 הקבלן מחויב לחזור ולהשלים את העבודה גם אם תדחה לתקופה של 6 חודשים לאחר גמר חפירות

ההצלה. לא ישולם לקבלן שום פיצוי בגין הפסקת העבודות וחזרה לשטח אחרי גמר חפירות ההצלה.

16.9 התשלום לפיקוח של רשות העתיקות ייעשה על ידי המועצה. מפקח רשות העתיקות יקבע באילו

קטעים יש לחפור רק בנוכחותו, והדברים יירשמו בפרוטוקול ובנוכחות המפקח.

16.10 כל שעות עבודתו של מפקח רשות העתיקות יירשמו ביומן העבודה.

16.11 הוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף זה יחולו על הקבלן.

.17זכויות המועצה

17.1 כל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה למועצה בלבד ולקבלן לא תהיינה כל

זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה, למעט

זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה.

17.2 הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"ב

שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות

בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו על

ידי הקבלן.

.18תשלום תמורת זכויות הנאה

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר

או חול או זכות מעבר או שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה - יהא הקבלן אחראי

לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.

חתימת המציע___________

28

.19פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה

שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו,

והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

.20העדר יחסי עובד-מעביד

20.1 מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי המועצה בגדר

קבלן עצמאי, ואין נקשרים בין המועצה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין הקבלן ו/או עובדיו ו/או

מועסקיו זכאים לקבל מהמועצה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד

ממעבידו.

20.2 מוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי

כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והמועצה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור.

20.3 תחויב המועצה בתשלום כל שהוא לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד

ממעבידו, תודיעה על כך המועצה לקבלן, בתוך 21 יום יפצה הקבלן את המועצה בכל סכום בו יחויב

כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

20.4 מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע

להעסקת עובדים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

.21אחריות הקבלן

21.1 מיום העמדת כל אתר עבודה לרשות הקבלן ועד לתום ביצוע העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת

אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם

לאתר העבודה ולעבודה ולאזורים סמוכים מכל סיבה שהיא.

21.2 הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו

לחומרים ו/או לעבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש,

בקשר לביצוע העבודה והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל

אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

21.3 הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג הנמצא בשימושו בקשר עם

ביצוע העבודה והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא ברשותה ו/או רשות מקרקעי

ישראל- מדינת ישראל, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

21.4 בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע

העבודה או בקשר עמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם.

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן

בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.

21.5 הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע

העבודה והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיהה מכל אחריות לכל אובדן, נזק או קלקול, כאמור ולרבות

מאחריות לפי חוק השומרים.

21.6 הקבלן ישפה את המועצה, על כל סכום שתחויבנה לשלם, או שתשלם, בגין נזק או אובדן להם אחראי

הקבלן על פי הסכם זה ומסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות

שתשאנה בהן בקשר לדרישה, כאמור. המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים

אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן

סופי ומוחלט לשביעות רצונה. לקבלן תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו

אפשרות להתגונן מפניה.

21.7 הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה, בגין כל נזק שיגרם להן עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או

הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים.

21.8 אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

21.9 יובהר כי הקבלן יהיה אחראי גם לנזקים שייגרמו לפארק העצמאות (חברוני), ככל שיגרמו, שנובעים

מפעולה רשלנית ו/או משימוש בציוד לא מתאים לצורך הובלת והתקנת הציוד.

חתימת המציע___________

29

21.10 הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו

של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה, והוא פוטר בזאת את המועצה

מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או

מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן

בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.

21.11 הקבלן ישפה את המועצה, בגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי-קיום התחייבותו לעיל.

נדרשו המועצה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע

העבודה, ישפה אותן הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן,

כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון הרשות המועצה. לקבלן

תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

.22ביטוח על ידי הקבלן

22.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל,

מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת כלפיו אחריות שבדין

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים

המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "אישור קיום

ביטוחים") – נספח 3א.

22.2 הפרת סעיף 22 ודרישות הביטוח המפורטות כאמור בנספח 3א על כל תנאיהם מהווה הפרה יסודית של

ההסכם.

.23 תיקונים ושינויים

23.1 השלים הקבלן את ביצוע העבודה יודיע על כך למפקח, בכתב, ויצרף להודעתו כלל המסמכים

הרלוונטיים כמפורט להלן ו/או לפי שיקול דעת המועצה ו/או מהנדס המועצה ומי מטעמם. המפקח

יבחן את העבודה באופן מידי בשים לב למועדים שנקבעו לצורך אספקה והתקנה של הציוד.

23.2 מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו,

ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה (להלן - "התיקונים ) הדרושים לדעתו,

והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. נסתיים ביצוע התיקונים - יחול על העבודה האמור

לעיל.

23.3 למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי

החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים

וביצועם וזאת בשים לב לאירועי יום העצמאות.

23.4 אישרו המפקח, בצירוף אישור המהנדס או מי שהסמיך מטעמו על פי דין, כי העבודה מתאימה לתנאי

החוזה ומשביעה את רצונם - ימסרו לקבלן, בתום קבלת העבודה אישור לכך.

23.5 קבע המפקח ו/או המהנדס כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, יחול

האמור להלן. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים,

כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונם של המפקח והמהנדס את

התיקונים המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח.

23.6 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה,

כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה כן

אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

23.7 לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה המועצה רשאית לבצע את

התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. המועצה תגבה הוצאות אלו,

בתוספת %17 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך

אחרת.

23.8 מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי

מתנאי החוזה.

23.9 קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו במועד

מסוים, חייב הקבלן למסור לרשות המועצה את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכל

לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות,

טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

חתימת המציע___________

30

23.10 ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים הארעיים

ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המועצה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שיורה

המפקח.

.24תיקונים ותעודת סיום

24.1 נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר

לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה או שלא בהתאם להוראותיו של

המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם

מחדש מיד הכל בהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שתקבע המועצה.

24.2 משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה פרט לתיקונים דחופים לפי דרישת

המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות, אלא אם נקבע צורך דחוף.

24.3 הקבלן ימנע, במידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחות. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן

לקדמותו את אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או

בעקיפין, מבצוע התיקונים.

24.4 לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים, תהיה המועצה רשאית לבצע את תיקון

הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה את כל ההוצאות, לרבות

הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.

24.5 היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתנים לתיקון,

לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע על ידי המפקח.

24.6 בסיום העבודות ימסור המפקח לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה הושלמה בהתאם לחוזה וכי

כל עבודות בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

24.7 מסירת תעודת הסיום אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ואשר מטבע הדברים

נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

24.8 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן.

.25תמורה

25.1 התמורה עבור ביצוע העבודות תהא התמורה אותה ביקש המציע בהצעתו למכרז המפרט הטכני,

מסמך 2 למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובסך כולל של __________ ₪ .

25.2 המחירים הנקובים יהיו ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן.

25.3 לפי דרישת המועצה, הקבלן ימציא למועצה חשבון מפורט. המועצה תשלם לקבלן כל חשבון בתנאי

שוטף + 60 ימים ממועד אישור החשבון על ידי מהנדס המועצה או המפקח (ובכל מקרה לא ישולם

יותר מחשבון אחד בכל חודש) וזאת לאחר ביצוע בחינה בפועל של העבודות שבוצעו.

25.4 לכל המחירים יתווסף מע"מ כדין, כנגד המצאת חשבונית על ידי הקבלן.

25.5 למען הסר ספק יובהר כי התמורה תשולם לקבלן על פי מדידת כמויות "נטו", דהיינו – לפי הכמויות

בפועל ובשטח, וכפי שזו תימדד על ידי מהנדס המועצה או המפקח ו/או על בסיס הציוד בפועל שהותקן

במקום לפי בחינות המפקח ו/או מהנדס המועצה.

25.6 ככתוב לעיל מוסכם כי הכמויות המצוינות בכתב הכמויות ו/או המפרטים שצורפו למכרז הם בגדר

אומדן בלבד והקבלן לא יהיה זכאי לקבל תוספת כלשהי במחיר כל יחידה בגין היווצרות הפרש כלשהו

בין הכמויות שבוצעו על ידו בפועל, מתחת לכמויות האומדן.

25.7 כן מוסכם כי כל שינוי בגישה, שיטה או תהליך בביצוע העבודה שיחול ו/או יבוצע ביוזמת הקבלן יהיה

חייב אישור מהמפקח מראש ובכתב, ולא יהיה בכך, בכל מקרה, עילה לשינוי כלשהו במחיר היחידה

כפי שמפורט בכתב הכמויות אלא רק לשם הפחתה.

25.8 התמורה כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן

לבצע בהתאם לחוזה ולמכרז. יובהר כי כתב הכמויות הינו בגדר אומדן ולפיכך התמורה תחושב על

בסיס כתב הכמויות ובהתאם לביצוע בפועל וכל זאת באישור המפקח ו/או המועצה המקומית.

חתימת המציע___________

31

25.9 בכל מקרה של תוספת עבודות מעבר לקבוע בכתב הכמויות, בשל צורך אשר אושר על ידי המפקח

ככתוב ו/או על ידי המועצה המקומית ו/או מי מטעמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ייקבע מחיר העבודה

הנוספת בהתאם להצעת המחיר של הקבלן ובהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות, אשר מהווה

חלק בלתי נפרד מהסכם זה. יובהר כי כל תוספת כמותית או כל שינוי המחייב תוספת כספית יבוצע

רק בכפוף לאישור המועצה מראש ובכתב.

25.10 בכל מקרה שבו העבודה הנדרשת ו/או תוספת עבודות נדרשות אינה מפורטת בכתב הכמויות, ייקבעו

מחירי העבודה על בסיסי מחירון דקל בהפחתה של %.20

25.11 בהעדר ערכים מתאימים במחירון דקל ייקבעו המחירים על בסיס שיקול דעתו של מהנדס המועצה

ו/או המפקח וזאת על בסיס על המחירים העלויות, הכמויות הנוגעים ישירות לעניין.

25.12 כל תשלום לקבלן יעשה כנגד חשבונית מס כדין. לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ, כפי שיהיה

ביום ביצוע התשלום.

25.13 אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את התשלומים המפורטים

בסעיף התמורה, כפי שהציע הקבלן בהצעתו במכרז, ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע כל

העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:

25.13.1 כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי

עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

25.13.2 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין.

25.13.3 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.

25.13.4 אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי גידור,

אמצעי מיגון והפרדת תנועה כגון מחסומי "ניו גרסי", מיניגארד, מעקות "W" וכד' וכל ציוד

אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

25.13.5 הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי הרשות המועצה, המוצרים והציוד

האחר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופירקתם וכן הסעת עובדים לאתר

העבודה וממנו.

25.13.6 אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, אחזקתם והגנה

עליהם.

25.13.7 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

25.13.8 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודה לפי התוכניות.

25.13.9 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה.

25.13.10 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.

25.13.11 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.

25.13.12 דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, מסים,

אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא.

25.13.13 ההוצאות לתכנון הסדרי תנועה ואישור הסדרי תנועה, הוצאות להצבת שלטים, תמרורים

ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל ספק כוח עצמי, צוות ועגלת בטיחות (ספקו או

שוות ערך) כנדרש על פי החוזה.

25.13.14 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.

25.13.15 ההוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד MADE AS לכל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל,

לרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת קרקעיות והעיליות המופיעות בכתב הכמויות

ואלה הנמצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע העבודה אפילו לא בוצעו על ידי הקבלן.

25.13.16 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.

25.13.17 דמי בדיקות, דגימות וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על פי חוזה זה.

25.13.18 סילוק של כל פסולת שהיא מכל מן וסוג או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח אתר העבודה אל

אתר פסולת או שפיכה מאושר, לרבות תשלום אגרות במידת הצורך.

25.13.19 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.

חתימת המציע___________

32

25.13.20 רווחי הקבלן.

25.13.21 כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו על כל

פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל

התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן

ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

.26 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של המועצה לעכב, לחלט, לקזז ולהפחית מהכספים

המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו.

.27חשבון סופי

27.1 הקבלן מתחייב להגיש למועצה, עם סיום ביצוע העבודות חשבון שיפורטו בו:

27.2 לא יאוחר מ--14 יום מיום מתן תעודת השלמה לעבודה, יגיש הקבלן חשבון סופי של העבודה בצירוף

כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן:-

• חשבון סופי בהעתק אחד.

• כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו לסיכום

החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר עם קביעת שכר החוזה.

• תוכניות ()AS-MADE ככל שישנן.

• אישורי כל הבדיקות, מכל הסוגים, שנערכו לכל סוגי העבודות המפורטים במפרטים המיוחדים

והכלליים לרבות, בדיקות איטום, מים, ביוב, ניקוז, אספלטים, עבודות עפר, מצעים, בטונים

וכיו"ב.

• יומני העבודה וההוראות המיוחדות שנתנו לקבלן במהלך ביצוע העבודה.

• תעודת השלמה.

• הצהרה על חיסול תביעות.

27.3 שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המפקח כאשר חישוב ההתייקרויות יעשה מהמדד הבסיסי עד למדד

הקובע, וישולם לא יאוחר מתום 60 יום מיום אישור החשבון הסופי על כל מרכיביו כמפורט לעיל, על

ידי הקבלן.

27.4 לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע לעיל, רשאי המפקח לערוך את החשבון הסופי

לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו וחשבון זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן

ויחייב את הקבלן.

27.5 תשלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר, הפחתת כל סכום אחר ששולם

לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע מהקבלן על פי החוזה

למועצה ו/או על פי חוזה זה או על פי כל דין.

27.6 נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודה או אם לא סיים הקבלן את העבודה במועד או ניתנה לקבלן,

לפי דרישתו, ארכה להשלמת ביצוע העבודה, למעט ארכה הנובעת מפקודת שינויים, יראו, במקרה של

עליית המדד, כל עבודה שבוצעה לאחר התקופה שנקבעה להשלמת העבודה בצו התחלת העבודה,

כאילו בוצעה בחודש הקלנדרי האחרון שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם לצו התחלת העבודה.

27.7 למועצה הזכות לדרוש כי החשבון הסופי ישולם לקבלן כנגד ערבות בנקאית, אוטונומית, צמודה למדד

כמפורט בסעיף להלן. כל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הבנקאית תחולנה על הקבלן

ותשולמנה על ידו. לא המציא הקבלן ערבות בנקאית, כאמור, ידחה תשלום החשבון הסופי עד

להמצאת הערבות הבנקאית כנדרש והקבלן לא יהא זכאי להפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם בגין אי

התשלום ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות בעניין.

.28ערבויות

28.1 למועצה הזכות לדרוש מהקבלן כי להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן

למועצה, תוך 7 ימים ממועד בקשתה, ערבויות בנקאיות, אוטונומיות בתוקף, לטובת המועצה בנוסח

המצורף למכרז ומסומן נספח 4ב (להלן בסעיף זה להלן:" ערבות הביצוע" ) אשר תהא בתוקף בהתאם

להוראות המכרז ולכל הפחות ל- 6 חודשים ממועד הנפקתה והכל לפי דרישת המועצה במידה ותחליט

לדרוש ערבות לעניין זה. יובהר כי הערבות תונפק רק לפי דרישה ובעת הזו אין צורך בערבות בנקאית.

חתימת המציע___________

33

28.2 ככל שתתבקש ערבות יחולו ההוראות הבאות. הקבלן מתחייב להאריך, מעת לעת, את הערבות לפחות

14 יום קודם למועד פקיעתה שאם לא יעשה כן תהא המועצה רשאית להורות על מימוש הערבות

ולהחזיק את סכומה תחת ידיה, להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן, כאמור.

28.3 הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה לפי שיקול דעת המועצה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

28.3.1 כל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו

מתנאי חוזה זה.

28.3.2 כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם

בקשר עם חוזה זה.

28.3.3 כל הוצאה ו/או תשלום אשר יחול על המועצה בגין עבודות ו/או תיקונים ו/או פעולות אשר

המועצה נדרשה לבצע עקב בניה לקויה ו/או רשלנות ו/או פגמים ו/או כשלים בבינוי אשר בוצע

על ידי הקבלן.

28.3.4 עבור פגמים או כשלים בביצוע העבודות ו/או עבור תיקונים וליקויים אשר לא הוסרו על ידי

הקבלן והכל בהתאם להנחיות המפקח ו/או המועצה.

28.4 בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או

במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

28.5 הקבלן מתחייב להעמיד בתוך 7 יום מיום קבלת ההודעה ודרישה מהמועצה, ערבות בנקאית

אוטונומית, והכל בהתאם לשיקול דעת המועצה ו/או מי מטעמה.

.29פיקוח

29.1 בנוסף ומבלי לפגוע באמור בהסכם זה, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי למועצה זכות לפקח על

עבודות הקבלן ולבדוק, בכל עת, את רמת השירות וביצוע העבודות.

29.2 הקבלן יאפשר למפקח לבדוק בכל עת את דרך פעולתן וקיומן של הוראות חוזה זה והסדרים שנקבעו

על ידי המועצה ו/או המפקח ו/או מי מטעמה. הקבלן יסייע למפקח בביצוע הבדיקות והביקורת

הדרושה. לשם כך ימסור הקבלן למפקח כל מידע שיידרש לרבות עיון בספרים, ביומני עבודה

וחשבונות וכיוצ"ב .

29.3 סיורי בקורת על טיב ביצוע העבודות על ידי הקבלן יתבצעו ברציפות על ידי המפקח. נציג הקבלן יוודא

כי הגיע מצוייד בכל המידע הדרוש לביצוע הסיורים ובכל כלי העבודה והאמצעים הנדרשים לבדיקת

העבודה ולמתן תשובות מתאימות למפקח. כל הוצאות הקבלן לקיום הסיורים, נכללות בתמורה

האמור לעיל. כמות הסיורים אינה מוגבלת ותלויה בהיקף העבודות שיתבצעו על ידי הקבלן באותה

עת ובצורכי הבקורת.

29.4 בנוסף מוסמך המפקח, ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה, המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע

העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי בכל ענין, קביעת המפקח תהיה סופית

ומכרעת ,והקבלן מתחייב לפעול על פיה.

.30הפרות ותרופות

30.1 מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים לעיל הינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור

במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה, וכן איחור במועד ביצוע עבודה חלקית לפי אבני הדרך ולו"ז

הנקוב במסמך ב' למסמכי המכרז, יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המועצה בפיצויים

מוסכמים וקבועים מראש בסך של 1,000 ש"ח לכל יום פיגור. סכום זה יהא צמוד למדד מהמדד

הבסיסי הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומו בפועל.

30.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים ,7-8 ,10-12 ,15 ,19-20 ,22 ,25 ,28-29 -31

,32 34 הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה

את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 50,000 ש"ח כשהם צמודים למדד מהמדד

הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

30.3 המועצה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים לעיל מהערבויות או

לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

30.4 עוד יובהר כי מועד השלמת העבודות עד ליום 20.8.2024 הינו מועד מהותי ביותר לנוכח תחילת שנת

הלימודים. לאור זאת מוסכם מראש על הצדדים כי כל איחור מסירה אשר יעלה על 24 שעות, יגרור

קנס כספי בסך של 3,000 ₪ ליום ועד לסיום העבודה ומסירה בפועל.

חתימת המציע___________

34

30.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה

ויזכו את המועצה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין:

30.5.1 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או

חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם.

30.5.2 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.

30.5.3 הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק

או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם או שיזם פנה לנושיו למען יקבל

אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 233 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-

1983

30.5.4 אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה למועצה, לפני חתימת חוזה

זה, עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה זה.

30.5.5 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

30.5.6 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, או

טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

30.6 הפר הקבלן חוזה זה תהא המועצה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים (תרופות

בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא המועצה זכאית לחלט

את הערבות הבנקאית, ככל שהתבקשה, לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר

העבודה, לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר ולתבוע

מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.

30.7 החליטה המועצה לבטל את החוזה תיתן לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן:"הודעת ביטול" ).

30.8 עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי

המועצה. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו

כלפי המועצה ו/או המועצה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם

סכומים.

30.9 עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו, עד למועד

הודעת הביטול לפי קביעת המפקח וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע למועצה מהקבלן על

פי הוראות חוזה זה או על פי כל דין.

30.10 החליטה המועצה לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר

תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת

%17 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה.

30.11 תפסה המועצה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את הערך המשוער

של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו

באתר העבודה אותה שעה.

30.12 תפסה המועצה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא

לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם

לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 15 ימים, רשאית המועצה, על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה

לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור

לעיל תהא המועצה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן להשלמת העבודה, או

למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לה מאת הקבלן.

30.13 נתפס אתר העבודה - לא תהא המועצה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בהתאם

לעבודות שבוצעו עד לאותו המועד ואשר אושרו ע"י המועצה בניכוי כל נזק ו/או הפסד ו/או פגם

שנגרמו למועצה.

30.14 תפסה המועצה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד

ליום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח וכן לתשלום עבור החומרים, הציוד

והמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי הרשות המועצה, או לתשלום דמי שימוש בציוד

ובמתקנים שנתפסו כאמור, הכל - לפי השווי והערך שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות, הנזקים

והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו למועצה עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את

ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי המפקח.

30.15 איחור בתשלום כלשהו, המגיע לקבלן, שעד 15 יום לא יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה ו/או ריבית

כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

חתימת המציע___________

35

30.16 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה והמועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע

מהן.

.31הסבת ההסכם, המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים

31.1 הקבלן אינו רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או כל

טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או

להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.

31.2 העברת %25 מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו

אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 28.1 לעיל.

31.3 הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי חוזה זה לאחר, אלא אם

כן קבל הסכמה של המועצה לכך ובכתב. המועצה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או

להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

31.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה שלא

בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של הקבלן בכל האמור

בהסכם זה.

.32תקופת החוזה

32.1 התקשרות זו נערכת ביחס לאירועי יום העצמאות לשנת תשפ"ו (ערב יום העצמאות 21.4.2026 ויום

העצמאות .)22.4.2026 על הקבלן לבצע את העבודה כולל הובלת הציוד והתקנתו לא יאוחר מיום

20.4.2026 בשעות הערב כאמור והכל בתיאום מלא עם המועצה ולפי שיקול דעת המועצה. למועצה

הזכות לבקש שינויים במועדים לפי הצרכים המשתנים מעל לעת.

32.2 למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בארבע תקופות נוספות של 12 חודש כל אחת וזאת

לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאמה המועצה רשאית תהיה להתקשר עם הקבלן למתן שירותי אספקה

והתקנה של ציוד הגברה ותאורה עבור אירועי יום העצמאות ו/או יום הזיכרון ביחס לאירועים נוספים

ובכפוף לקבלת הצעות מחיר מפורטות ביחס למפרטים הרלוונטיים, לרבות מפרטי האומנים, וביחס

לשנים -2027 .2030 יובהר כי המועצה אינה חייבת להתקשר עם הקבלן לאירועים נוספים והיא רשאית

לפעול בעניין זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

32.3 על אף האמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק בכל עת, את ההתקשרות

בחוזה זה, בהודעה לקבלן של 30 יום מראש ובכתב. נתנה לקבלן הודעה, כאמור, לא תהיינה לקבלן

כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או אחרות, למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו

על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.

.33סודיות ויחוד ההתקשרות

33.1 הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל

מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה, ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש

בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.

33.2 הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד המועצה ו/או המועצה, בהתאם להוראות החוזה

או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.

33.3 הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו

תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.

.34קבלני משנה

34.1 הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין

הוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת

המועצה מראש ובכתב ובהתאם לקבוע במסמכי המכרז ביחס לאפשרות הצגת קבלן משנה לרכיב

הצביעה.

34.2 הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, ואולם העסקת עובדים,

בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה,

משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.

חתימת המציע___________

36

34.3 הקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המועצה להעסקתו של קבלן משנה והסכמתה תוכל

להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. הסכמת המועצה למסירת כל חלק של העבודה

לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו

המלאה של הקבלן לבצוע העבודה לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי קבלן

המשנה, על ידי הקבלן עצמו.

34.4 הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע כל חלק מהעבודה מיד לאחר שיידרש

לכך בכתב על ידי המפקח והקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או

המועצה כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של קבלן המשנה על ידי

המפקח.

34.5 בכל מקרה בו יעסיק הקבלן קבלן משנה יחתום קבלן המשנה על נספח י"ב הוראות בטיחות ויתחייב

לעמוד בהוראות מכרז והסכם זה. מובהר כי הקבלן יביא לידיעת קבלן המשנה את מלוא הוראות

המכרז והסכם זה.

34.6 הסכמת המועצה בהתאם לאמור לעיל, איננה מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את

הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או

מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

34.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,

תשכ"ט-1969 מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בהתאם להוראות

חוק זה.

.35קיזוז ושלילת זכות עיכבון

35.1 המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,

המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה

אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

35.2 מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או

במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה. כן

מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או

במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה, והוא

מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.

ביצוע על ידי המועצה

35.3 כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה,

והוראות אשר קיבל מאת המפקח ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה

המועצה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.

35.4 המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן

התחייבויות או הוראות, בתוספת %17 שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה. בחישוב החיוב או

הקיזוז יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע

החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל

התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן, כאמור לעיל.

35.5 המועצה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף .32.2 לפני מתן התראה של

15 ימים לקבלן.

35.6 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה לגבות את הסכומים

האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

.36שימוש או אי-שימוש בזכויות, סטיות וארכות

36.1 הימנעות המועצה ו/או המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להן על פי החוזה במקרה מסוים

או בכלל - אין בה ולא תפורש בשם אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד

מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה זה.

36.2 הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה

תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

36.3 כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה ו/או המועצה או מטעמה

לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ו/או המועצה ולא ישמשו לקבלן צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או

אי קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו כויתור מצדן על זכות מזכויותיהן.

חתימת המציע___________

37

.37כללי, הודעות וסמכות שיפוט

37.1 כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן

יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

37.2 מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי כל

אחת מהמועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות,

בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

37.3 סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז

בלבד.

37.4 הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי

הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום

ולראיה באו על החתום:

_________________ _____________

חתימת ראש המועצה חתימת הזוכה

_________________ אישור עורך דין

חתימת גזברית המועצה הנני מצהיר ומאשר בחתימתי כי החתומים

בשם המפעיל הינם מורשי חתימה מטעמו.

_________________ _________________

חותמת המועצה חתימה וחותמת עורך דין

חתימת המציע___________

38

נספח 3א

נספח ביטוח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה: "המבוטח" - הזוכה במכרז.

"מבקש האישור" –המועצה המקומית בית דגן ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או

עובדיהם .

"השירותים" – אספקה והתקנה של ציוד הגברה ותאורה לאירועי יום העצמאות במועצה המקומית בית דגן

.1 מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים,

אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים

באישור עריכת ביטוחי נותן השירותים המצ"ב לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "אישור ביטוחי

המבוטח").

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים

וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,

תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי

המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.

.2 ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 7 ימים לפני מועד תחילת

השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, את אישור

ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח

וחיסכון (להלן: "אישור ביטוחי המבוטח").

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי

המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול

בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד

ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע

מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח

האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה

ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים

להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

.3 על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא

שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות

העצמיות הנקובותבביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד עלכל אירועהעלול להוות

עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש

האישור להגישה למבטחים.

.4 מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או

תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין

בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם

ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי

על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על- פי הסכם זה ו/או על-

פי דין.

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום

לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

.5 מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה

בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או

על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש

האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח

שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או

משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח

רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש

חתימת המציע___________

39

האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או

משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

.6 המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,

מאחריות לאבדן או לנזק ישיר או תוצאתי אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או

מי מטעמו אשר מובא לאתר השירותים ו/או שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור,

לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר), וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.

אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.7 בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם

ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו

באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח יישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש

האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק

כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.

מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום

ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין

כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחויב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח

לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף

אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות

המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח

ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח

לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות

המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח

אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

.8 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

.8.1 הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על

כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.

.8.2 שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח

הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

.8.3 הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או

עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

.8.4 היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל

כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי

שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו.

8.5 היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט (למעט פוליסת אחריות מקצועית). חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל,

אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח

התשמ"א - .1981

.8.6 המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם

הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

.8.7 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

.9 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.

חתימת המציע___________

40

אישור קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים/אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** תאריך הנפקת האישור

()DD/MM/YYYY

באישור קיום ביטוחים תבוא הפסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפסקה הבאה: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור

זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה

אישור על קיומה של פוליסה תקפה. אישור זה יהיה תקף ככל שלא יחול שינוי בתנאים, הן בנוגע לרכוש המבוטח והן בנוגע למבוטח, באופן שמוביל

לשינוי בסיכון או להיעדר אפשרות של החברה לרכוש ביטוח משנה התואם את הכיסוי.

מבקש האישור גורמים נוספים המבוטח/המועמד אופי העסקה והעיסוק מעמד מבקש האישור*

הראשי* הקשורים למבקש לביטוח** המבוטח*

האישור וייחשבו

כמבקש האישור*

שם שם שם אופי העסקה:

☐משכיר

מועצה מקומית בית ו/או גופים למלא

☐נדל"ן

☐שוכר

דגן עירוניים ו/או

☒שירותים

תאגידים ☐זכיין

עירוניים ☒אספקת מוצרים ☐קבלני משנה

ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. ☒אחר: ______

☒מזמין שירותים

☒מזמין מוצרים

העיסוק המבוטח:

מען מען מען

אספקה והתקנה של ☐אחר: ______

מנחם בגין ,9 בית

ציוד הגברה ותאורה

דגן

תיאור הקשר לאירועי יום העצמאות

למבקש האישור במועצה המקומית בית

הראשי: חברה אם דגן

ו/או בת ו/או _________________

אחות ו/או קשורה

ו/או שלובה ו/או

חלק מקבוצה.

כיסויים

סוג מספר נוסח תאריך תאריך גבול אחריות לכלל פעילות השת מ כיסויים נוספים

הביטוח הפוליסה ומהדורת תחילה סיום המבוטח/ סכום ביטוח תפות ט בתוקף וביטול

ב

חלוקה לפי *** הפוליסה (ניתן להזין (ניתן להזין לתקופה למקרה* עצמי ע חריגים ****

ת

טיבי

יך

ק

ר

א

א

ו

ת

יבי) רטר

ך

ט

י

ק

ר

א

א

ו

ת

רטר

***

או

ת

ת

לו

יו

ו

ר

ב

ח

ג

א

סכומי ביטוח ) (אין

חובה

להציג

נתון זה)

צד ג' 4,000,000 4,000,000 ₪ 302 304 307 309

312 315 321 322

329

אחריות 20,000,000 20,000,000 ₪ 309 319 328

מעבידים

אחריות 2,000,000 2,000,000 ₪ 301 302 303 304

מקצועית 309 321 325 326

327 ,328 -332 6

חודשים

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי

שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:

026 065 102

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר

השינוי או הביטול.

חתימת המציע___________

41

תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד**

תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח ()DD/MM/YYYY**

חתימת האישור

המבטח:

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.

*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.

**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח

וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

חתימת המציע___________

42

נספח 3א (המשך)

טופס התחייבות הקבלן להצגת אישורי עריכת ביטוח

לכבוד

מועצה מקומית בית דגן (להלן: "המועצה")

מרחוב מנחם בגין ,9

בית דגן

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות הקבלן ____________ (להלן: "הקבלן") להצגת טופסי אישורי עריכת ביטוח

אני הח"מ מורשה חתימה אצל הקבלן מאשר בזאת כי היה ונזכה במכרז מספר _________ אנו נמסור למועצה את

אישורי עריכת הביטוח (כאמור בהסכם (סעיפי הביטוח) ובהתאם למועדים הנקובים וזאת ללא כל מחיקות,

תיקונים או שינויים.

כמו כן, הנני מאשר כי קראתי והבנתי את דרישות הביטוח במכרז (לרבות לעניין הביטוחים הנוספים)

_____ ________ _____________

תאריך שם החותם חתימה וחותמת

חתימת המציע___________

43

נספח 3ב

נוסח ערבות בנקאית לביצוע (אינו נדרש בעת הזו – כפוף לשיקול דעת המועצה

בלבד)

• המועצה רשאית לבקש ערבות ביצוע לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לנסיבות. בעת הזו

אין צורך להנפיק ערבות. המועצה רשאית לשנות את נוסח הערבות בהתאם לשיקול דעתה.

תאריך __________

לכבוד

המועצה בית דגן

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'__

על פי בקשת __________________ ח.פ. _____________ (להלן: "הספק") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק

כל סכום עד לסך השווה ל – 25,000 ש"ח (במילים עשרים וחמש אלף ₪) וזאת בקשר לביצוע ומתן שירותי אספקה

והתקנה של תאורה והגברה בתחום במועצה המקומית בית דגן ולהבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום

____________ובהתאם לדרישות המכרז מספר _________.

סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל

גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________, אשר פורסם ביום

________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו או לדרוש את הסכום

תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד

לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן

מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידועה במועד חתימת ההסכם כפי שפורסם ע"י הלשכה

המרכזית לסטטיסטיקה.

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ______________ ועד בכלל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תוארך, לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית בית דגן ושתתקבל על ידינו עד ליום

_____________ובמידה ולא ניתן יהיה להאריך כאמור את תוקף הערבות, תישמר לכם הזכות לדרוש את חילוט

הערבות – ובלבד שהדרישה תגיע עד לתאריך____________________.

דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך ________________ בנק _________________

חתימת המציע___________

44

נספח 3ג

הוראות בטיחות

תנאים מוקדמים

1 הקבלן מתחייב להנהיג באתר העבודות תנאי בטיחות הנדרשים על-פי כל דין ותנאים לשמירת שלום העובדים

ורווחתם בהתאם להוראות כל דין.

2 הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח – 1988 על כל פרטיהן וידועים

לו תנאי העבודה כמפורט ברשיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות. הקבלן מתחייב לפנות לכל

הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגון: כבלים, כבלי חשמל,

צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה

ולפעול על פי הנחיותיהם. כמו כן מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקימו את תקנות

הבטיחות.

3 הקבלן מצהיר כי ידועות לו ומוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007 וכי יש לו את

כלל האישורים דרושים לעבודה בגובה לכלל עובדיו הפועלים בפרויקט זה, לרבות כלל אמצעי הבטיחות

הדרושים לשם כך.

4 הקבלן מתחייב לפקח פיקוח צמוד מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודות. לצורך כך, הקבלן מתחייב כי בכל

צוות יהיה מנהל עבודה שישמש כמפקח מטעמו בהתאם להוראות הדין לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות

בניה), התשמ"ח - ,1988 בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה

נשוא חוזה זה.

5 על הקבלן במסגרת התחייבויותיו מושא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק

ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954 ופקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל- 1970 והתקנות על

פיהם.

6 על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו מושא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם של

עובדיו, עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך

ובהתאם להוראות מהנדס המועצה ו/או המפקח במועצה.

7 הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות, בין היתר

בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי

הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.

8 הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו את תקנות

הבטיחות של המדינה, ואת נהלי הבטיחות של הרשות המקומית, את חוקי העזר של הרשות המקומית ואת

אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, ושינהגו בהתאם.

9 הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המפורטים להלן ויקפידו

על הוראות גיהות.

10 הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה, וכי הוא למד את

הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר כנדרש

בתקנות הבטיחות והגהות – 1981 ובפקודת הנזיקין האזרחית – 1945 ועל פי כל דין.

11 הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי המועצה.

ציוד וכלים

12 הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין

ותואמים את הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה ולרבות ציוד לעבודה בגובה.

כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה.

13 הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי וכן ציוד לעבודה בגובה, בהתאם להוראות כל דין ובפרט

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז- 1997 ו/או תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),

תשס"ז-,2007 להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.

14 הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד, בעל מבנה

ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות

הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

15 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.

חתימת המציע___________

45

16 במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל המועצה באמצעות מהנדס המועצה ו/או המפקח

ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 7 ימים, להפסיק את עבודת

הקבלן.

17 הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י 1139 ולפי ת"י

.1847

18 עובדי הקבלן לא יסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או מתקן מתאים.

19 הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רשיונות תקפים, כנדרש על ידי החוק.

20 הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.

21 הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שירות

דרוש, במקרה של תאונה.

הוראות בסיסיות לביצוע העבודה

22 על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות הדין,

הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.

23 הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם ורכוש הרלוונטי לביצוע

העבודות ו/או בסמוך לו.

24 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.

25 הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה אלא אם קבלו לכך אישור

בכתב מנציג מוסמך של הרשות המקומית. במקרה זה יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי

מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.

26 הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי חשמלאי

מוסמך של המועצה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקון

ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום.

27 הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם אלא באישור מנהל העבודה בלבד.

28 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.

29 הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת וגרוטאות

במהלך העבודה ובסיומה.

30 הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קבל לכך היתר בכתב מהמפקח. בכל מקרה יבטיח

הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.

31 במקרה של תאונת עבודה ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות:

32 יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.

33 יודיע ללא דיחוי למפקח ולמשרד העבודה.

34 במקרה של תאונה קטלנית, יודיע ללא דיחוי למשטרה וישאיר את המכונות והכלים במקומם, ללא שינוי עד

בוא המשטרה.

מניעת תאונה

35 נציג של המועצה יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע

שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא

דיחוי לתיקון הליקויים.

36 המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, או כי הציוד, המכונות,

הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון

המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה

שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של המועצה או של צד שלישי כל

שהוא.

37 נציג מטעם המועצה יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא יפעל לפי הוראות

הבטיחות או לפי הסדר המקובל.

גהות תעסוקתית

חתימת המציע___________

46

38 הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא על

בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים,

בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו מושא הסכם זה.

39 הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני בטיחות

ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי

ביצוע העבודות מושא הסכם זה.

40 הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם

במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.

תקנות בטיחות

41 בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי דין, על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות

המפורטות להלן:

41.1 פקודת הבטיחות והגיהות (נוסח חדש) – .1981

41.2 תקנות בדבר עבודות בניה – .1955

41.3 ת"י 1139 - פיגומים – הוצאה אחרונה.

41.4 ת"י 1847 – סולמות מטלטלים – הוצאה אחרונה.

41.5 ת"י 1143 – מעקות – הוצאה אחרונה.

הצהרת הקבלן:

42 אני החתום מטה, ______________________________ מצהיר בזאת, כי הובאו לידיעתי שעלי לבצע את

העבודה בתחום המועצה תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות בעבודה וכי נהירים

לי הסיכונים האפשריים בעבודה, והדרכים הנדרשות למניעת תאונות עבודה בגינם.

43 הריני מתחייב להקפיד לבצע את העבודה תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות

בעבודה בסביבה פתוחה ועפ"י כל דין, וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד הכלכלה ו/או במועצה

ולנהוג בהתאם להן.

44 הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מכל רשות מוסמכת ו/או מהמועצה או ממונה הבטיחות

מטעמה או כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית בהתאם.

45 הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי, לרבות עובדים ו/או מועסקים

ו/או קבלני משנה שיבצע ו/או עובדיו ו/או מועסקיו והנני אחראי, באופן בלעדי ומוחלט, למסור להעביר לכל

אחד מאלה את צרכי הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן הנני אחראי לכך שיקוימו ע"י כל

אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים מהוראות כל דין ו/או מהנחיות הגופים האמורים באישורי זה דלעיל.

46 הנני מתחייב להדריך בתחום הבטיחות בעבודה את כל עובדי העובדים בפרויקט וכן את כל קבלני המשנה

המועסקים מטעמי בפרויקט ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה, מבלי לגרוע מהוראות כל דין

אחר, גם הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך ביני לבין המועצה.

47 הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה ובנספח לעיל וכן כל הוראות

הבטיחות הדרושות ממני על פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות.

_____________________

חתימה וחותמת הקבלן

חתימת המציע___________

47

נספח 3ד

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

-לדוגמא-

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס ________

פרוטוקול מסירה

(דוח התיקונים הנדרשים מהקבלן)

.1 ביום _______________ נערך סיור מסירה לעבודה שבנדון בהשתתפות :

א. נציג המועצה: _______________________________________

ב. נציג הפיקוח : _______________________________________

ג. נציג הקבלן : _______________________________________

.2 לאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוים המפורטים

להלן:

א. _____________________________________________________________________

ב. _____________________________________________________________________

ג. _____________________________________________________________________

ד. _____________________________________________________________________

ה. _____________________________________________________________________

ו. _____________________________________________________________________

ז. _____________________________________________________________________

ח. _____________________________________________________________________

ט. _____________________________________________________________________

י. _____________________________________________________________________

.3 הערות כלליות:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___

.4 על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד ליום ____________ וסיור למסירה סופית של העבודה יערך ביום

______________.

_________ ___________ _______________________

חתימת הקבלן חתימת המפקח חתימת המועצה

חתימת המציע___________

48

נספח 3ה

לכבוד

המעוצה המקומית בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס ____________

תעודת השלמה

(אישור על ביצוע התיקונים שנדרשו מהקבלן)

אנו החתומים מטה מאשרים שהקבלן __________________________________ ח.פ. _____________

ביצע והשלים את כל המטלות והתיקונים שנדרשו במסגרת פרוטוקול המסירה מיום __________ וזאת לשביעות

רצוננו המלאה .

תאריך

_________ ________________ _______________

חתימת הקבלן חתימת המפקח חתימת המועצה

חתימת המציע___________

49

נספח 3ו

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס ___________

תעודת סיום

תאריך:_______

בהתאם למכרז לאספקה והתקנה של תאורה והגברה בתחום במועצה המקומית בית דגן (להלן -

"החוזה) ובתוקף סמכותי כמתאם לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה, הושלמה ונמסרה לרשות

המועצה בהתאם לחוזה וכי כל העבודות וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני המלאה.

_____________ ___________ _____________________

חתימת הקבלן חתימת המפקח חתימת המועצה

חתימת המציע___________