1 מכרז מס 10 23 עבור רכישת אספקת והתקנת מזגנים במועצה המקומית בית דגן
המועצה המקומית בית דגן
מכרז פומבי מס'
10/23
מכרז עבור רכישת, אספקת והתקנת מזגנים
במועצה המקומית בית דגן
פברואר 2023
המועצה המקומית בית דגן
המועצה המקומית בית דגן מבקשת לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 10/23 עבור רכישת,
אספקת והתקנת מזגנים בתחום המועצה המקומית בית דגן.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום באתר האינטרנט של המועצה בכתובת:
/https://www.beitdagan.muni.il .
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, חתומים בהתאם לדרישות המכרז ע"י המציע בעותק אחד יש
להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין – "מכרז פומבי מס' 10/23 לרכישת, אספקת והתקנת
מזגנים במועצה המקומית בית דגן", ולהפקידם באופן ידני בתיבת המכרזים במשרדי המועצה
באמצעות לשכת ראש המועצה שברחוב מנחם בגין 9 בבית דגן לא יאוחר מיום 14.3.23 עד לשעה
12:00 בדיוק.
המציע יהיה חייב לעמוד בכל תנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף שנכללו במסגרת מסמכי המכרז.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
איש קשר של המועצה לבירור פרטים נוספים: מנכ"ל המועצה מר גיל עדני , בטלפון 03-9602104/6
במייל: beitdagan.muni.il@lishka
אלי דדון
ראש המועצה המקומית בית דגן
פברואר 2023
מכרז מספר -10/23 עבור רכישת, אספקת והתקנת מזגנים ברחבי הישוב
המועצה המקומית בית דגן מעוניינת לקבל הצעות עבור רכישת, אספקת והתקנת מזגנים
ברחבי המועצה המקומית בית דגן, בהתאם למפרט המצו"ב.
תנאי תשלום: עפ"י המפורט במפרט.
ההצעה תוגש במעטפה סגורה ותופקד בתיבת המכרזים עד המועד האמור (אין לשלוח
בדואר).
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
פרטים נוספים, במזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות ובטל': .03-9602111
מסמכי המכרז:
.1 להלן פירוט מסמכי המכרז:
א. הזמנה להציע הצעות.
ב. נספח 1 – הצעת מחיר ומפרט.
ג. נספח 2 – נספח מידע ארגוני של המציע.
ד. נספח 3 – תצהיר שכר מינימום.
ה. נספח 4 – תצהיר שמירה על זכויות עובדים.
ו. נספח 5 – תצהיר העדר קרבה.
ז. נספח 6 – נוסח מפרט ביטוחים
ח. נספח 7 – הסכם.
תנאי סף ותנאים כלליים במכרז
.2 על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולעמוד בתנאים הבאים במועד
שנקבע להגשת ההצעה. לתשומת לב: אי מילוי אחר התנאים בסעיף זה או אי צירוף
מסמך מתאים עלול לגרום לפסילת ההצעה.
.3 עותק חתום ומלא של מסמכי המכרז חתומים בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה מלאים
במקומות המיועדים לכך.
.4 הצעת מחיר של המציע חתומה בהתאם לנספח 1 למכרז זה.
.5 המציע הינו יצרן מזגנים ו/או ספק מזגנים מורשה בעל ניסיון מוכח במתן שירותי
אספקה והתקנה של מזגנים בשווי העולה על 400,000 ₪ בשנה במהלך שלוש השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. יש לצרף מסמכי רואה חשבון המאשר
את האמור בתנאי זה.
.6 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.
.7 אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.
.8 למציע סיווג קבלני 170 ב1 ו/או סיווג קבלני אחר המאפשר ביצוע עבודות חשמל
והתקנת מזגנים. יש לצרף את הסיווג הקבלני הרלוונטי.
.9 המזגנים המוצעים על ידי המציע, בהתאם לנספח 1 המצ"ב למכרז זה, מסומנים בתו
תקן ו/או קיבלו את אישור מכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן 994 חלק 1 ו-.3
.10 אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה - במקרה שהמציע הוא
תאגיד.
.11 אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום
חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), התשל"ו -.1976
.12 תצהיר תשלום שכר מינימום חתום על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד – בהתאם לנספח
.3
.13 תצהיר שמירה על זכויות עובדים, חתום ע"י המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח
המצ"ב למסמך זה כנספח .4
.14 תצהיר העדר קרבה חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה
כנספח .5
.15 נוסח מפרט ביטוחים חתום על ידי המציע נספח 6 – המציע יידרש לביטוחים ככל
שהצעתו תזכה במכרז. במקרה כזה ועובר לתחילת ביצוע העבודות מתחייב המציע
למסור למועצה את נוסח מפרט הביטוחים חתום ומאושר כדין.
.16 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול
דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים
מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של
המציע בתנאים שפורטו לעיל.
.17 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע לביצוע
התחייבויותיהם על פי המכרז, והמועצה תהא רשאית לערוך בדיקות משלה בדבר
ניסיונו וכושרו של המציע לביצוע העבודות. תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל תעשנה,
תכללנה במסגרת שיקולי המועצה לבחירת הזוכה במכרז זה.
.18 עלות רכישת מסמכי המכרז- 250 ₪ .
הבהרת מסמכי המכרז:
.19 עד לא יאוחר מ - 10 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, יודיע המציע
בכתב למועצה המקומית בית דגן בפקס 03:9602104 ויאשר את הגעת /קבלת הפקס
בטל':03:9604048 , על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא
אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט
או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
.20 מסר המשתתף הודעה כאמור לעיל והמועצה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות
בכתב, לפני המועד האחרון להגשת הצעות. המועצה תמסור עותק של התשובות
שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
.21 מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י המועצה או מי
מטעמה, אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.
.22 המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים,
תיקונים, תנאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים
(להלן: "שינויים והבהרות") ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב
לידיעתם של המשתתפים ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו.
ביטוחים:
.23 מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב המציע
להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט
בדרישות כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח 6 להסכם להלן.
.24 מובהר בזאת, כי בשלב הגשת ההצעות אין צורך להחתים את חברת הביטוח על אישור
קיום ביטוחים, ויש לחתום על האישור בחותמת וחתימת המציע, כפי שהמציע חותם
על כל מסמכים המכרז.
דרישת פרטים מהמציע:
.25 המועצה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר
פתיחתן, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות
נוספות (להלן: "הפרטים"), לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את המציע, חוסנו
הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות
למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי.
.26 המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של המועצה ובתוך
המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו
ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר
הצעתו על כל המשתמע מכך.
הצהרות המציע:
.27 המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי
המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות
המפורטות במכרז ובהסכם.
.28 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או
לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
.29 המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה
עם מציע ו/או משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר למועצה, בכל שלב שהוא, אחרת,
יביא הדבר לפסילת הצעתו.
.30 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש
מילוי וכי הצעה שתוגש באופן חלקי- תיפסל.
.31 המציע מצהיר כי ידוע לו כי מציע או מי ממועסקיו לרבות באמצעות חשבונית, לא
הורשע, בשנתיים האחרונות, בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי
חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל.
.32 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או
בהצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או למועצה ו/או לרשות
אחרת עקב ניסיון רע עם המציע.
.33 המציע מצהיר ומתחייב בזה כי יש בידו, ביכולתו היה והצעתנו תתקבל ותוכרז כהצעה
זוכה במכרז שבנדון, כולן או חלקן, להעמיד ולהפעיל את הציוד, האמצעים וכח האדם
הדרושים, בהיקף, בכמות ובאיכות בהתאם לדרישות המכרז ותכנית העבודה וזאת
החל ממועד תחילת העבודות.
.34 המציע מצהיר כי ידוע לו שהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין
שני מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה
וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. חולקה העבודה בין שני מציעים ו/או הופחת היקף
העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה
כאמור ו/או לחזור בו מהצעתו.
.35 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות
מכרז זה, להורות על ביצוע השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב
(להלן: "התקציב"), בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול
השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת ללא
כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
.36 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה במכרז יידרש לבצע את התקנת המזגנים ברחבי
הישוב ובמסגרת זו להעמיד את כל האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע ראוי של
המטלות כמפורט בחוברת המכרז וההסכם.
.37 המציע מצהיר כי ידוע לו, כי במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז, ייתכן ויקום צורך
לעבוד במקביל לעבודתם של קבלנים אחרים, המבצעים עבודות באותם שטחים והדבר
ייתכן וידרוש תיאום ביניהם - תיאום העבודות יהא באחריות הזוכה ולאחר קבלת
אישור נציג המועצה ו/או המפקח מטעם המועצה(להלן: "תיאום").
.38 המציע מצהיר כי ידוע לו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות ו/או מספרים
ו/או כל נתון אחר המוצגים במסמכי המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר
למציע לאמוד את העבודה ואינם תחליף לסיור ו/או לבדיקה במקום וכי על המציע חלה
החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות עצמו ועל
חשבונו.
.39 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של
החוזה בכל עת שתראה לנכון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בשל מעשה או מחדל של
המציע ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, ע"י משלוח הודעה בכתב
14 יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת
ההתקשרות.
.40 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל
עוד לא הודיעה המועצה על סיומם.
.41 המציע מצהיר, כי ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי
המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון, שייעשו במסמכי המכרז או כל
הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
בחינת ההצעות:
.42 המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף,
הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.
.43 ככלל, תבחר המועצה בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה.
.44 יצוין כי המציע נדרש לציין בהצעתו את מלוא מחיר התמורה אותה הוא מבקש בגין
ביצוע השירותים ו/או העבודות המפורטים במכרז ומצוינים בנספח 1 למסמכי המכרז,
לרבות חומרים, ציוד, כוח אדם, וכן כל תמורה נדרשת אחרת והכל בהתאם להצעה
מפורטת בנספח 1– הצעת המציע.
.45 הבחינה הכספית במכרז תבוצע באופן הבא:
א. סך כולל של עלות רכישת, אספקת והתקנת כל המזגנים בהתאם לטבלה
המפורטת בנספח 1 – ניקוד %.80
ב. סך עלות כספית עבור תוספת מ"א צנרת בהתאם לטבלה המפורטת בנספח
1 – %.20
החישוב יבוצע באופן של חלוקת ההצעה הזולה ביותר בהצעות האחרות
במכפלת אחוז הניקוד.
.46 המועצה תבחן יחד עם ההצעה הכספית, במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו
של המשתתף לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם
המציע ואת ניסיונו של המציע, לרבות ניסיון המציע עם רשויות מקומיות אחרות,
היקף הכספי של עבודות המציע, חוות הדעת המצורפות למכרז זה ועוד, כך שהצעת
המחיר לא תהיה המדד היחידי לבחינה.
.47 מובהר כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה להתחשב בכל
שיקול רלוונטי אחר, על פי מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה, לרבות
אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה
הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה
המועצה רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות,
לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך,
תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים
לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע
יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף
לפסול את ההצעה.
.48 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה
שומרת לעצמה את הזכות, להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל
את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין רק חלק מהעבודות, הכל לפי ראות עיניה
וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה
שהיא ולפי שיקול דעתה.
.49 המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהותה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות
מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
.50 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון
המחיר הנמוך מבין השניים.
ביטול המכרז
.51 המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת
למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי
סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות
הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.
.52 בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית - אך
לא חייבת- לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה
א. .ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר
מהתקצוב ו/או האומדן אשר הוגדר במועצה ו/או שנראה למועצה כמחיר
הוגן וסביר לשירותים ולעבודות, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת
המועצה לשלם עבור ביצוע השירותים ו/או העבודות, נשוא מכרז זה ו/או
המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.
ב. .התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות
ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות
ג. המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט,
או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים
ד. .יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר
ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל
ה. .החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או
למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה
ו/או כלפי מי מטעמה.
מועד פרסום המכרז 16.2.23
מועד להגשת שאלות הבהרה 23.2.23
מועד הגשת המכרז 14.3.23
בכבוד רב
אלי דדון
ראש המועצה
נספח 1
מפרט והצעת מחיר
לכבוד
מ.מ. בית דגן
מכרז מספר 10/23–אספקת והתקנת מזגנים ברחבי הישוב
מפרט והצעת מחיר
תיאור סוג כמות דגם מזגן מחיר סה"כ מחיר
מזגן ליח' (בש"ח) ללא
ללא מע"מ
מע"מ
(בש"ח)
עבודות אספקה והתקנת מזגנים בבית 2.5 7
ספר שדות: כ"ס
• 7 מזגנים 2.5 כ"ס.
• העבודה כוללת אספקה
והתקנה.
• המחיר נדרש יכלול גם 4 מ"א'
צנרת.
• קידוחים בקיר, ניקוז מגלוון
• תעלות פלסטיק
• שקע חשמל תלת פאזי ככל
שנדרש
• פירוק ולקיחת מזגנים ישנים
ככל הדרוש לדרישת המועצה
עבוד•ות אפסקפטקהחשוהמתלקנת מזגנים בגנים 2.5 6
במועצה (6/7 גנים שונים): כ"ס
• 6 מזגנים 2.5 כ"ס.
• העבודה כוללת אספקה
והתקנה.
• המחיר נדרש יכלול גם 4 מ"א'
צנרת.
• קידוחים בקיר, ניקוז מגלוון
• תעלות פלסטיק
• שקע חשמל תלת פאזי ככל
שנדרש
• פקט חשמל
• פירוק ולקיחת מזגנים ישנים
ככל הדרוש לדרישת המועצה
•
תיאור סוג כמות דגם מזגן מחיר סה"כ מחיר
מזגן ליח' (בש"ח) ללא
(בש"ח) מע"מ
עבודות אספקה והתקנת מזגנים בגנים: 1.5 2
כ"ס
• שני מזגנים 1.5 כ"ס.
• העבודה כוללת אספקה
והתקנה.
• המחיר נדרש יכלול גם 4 מ"א'
צנרת.
• קידוחים בקיר, ניקוז מגלוון
• תעלות פלסטיק
• שקע חשמל תלת פאזי ככל
שנדרש
• פקט חשמל
• פירוק ולקיחת מזגנים ישנים
ככל הדרוש לדרישת המועצה
עבוד•ות אספקה והתקנת מזגנים בגנים 2.5 7
בבית ספר רמב"ם במועצה: כ"ס
• 7 מזגנים 2.5 כ"ס.
• העבודה כוללת אספקה
והתקנה.
• המחיר נדרש יכלול גם 4 מ"א'
צנרת.
• קידוחים בקיר, ניקוז מגלוון
• תעלות פלסטיק
• שקע חשמל תלת פאזי ככל
שנדרש
• פקט חשמל
• פירוק ולקיחת מזגנים ישנים
ככל הדרוש לדרישת המועצה
•
סה"כ יחידות - 21 סה"כ מחיר בהצעה ללא מע"מ:
תיאור סוג כמות סוג צנרת מחיר סה"כ מחיר
מזגן ליח' (בש"ח) ללא
(בש"ח) מע"מ
תוספת צנרת למטר אורך צנרת מטר
אורך
• המציע יספק אחריות על המזגנים ועל ההתקנה לתקופה של 24 חודשים לפחות.
• דירוג אנרגטי של המזגנים יהיה A בלבד.
• המועצה תהיה רשאית לבקש מזגנים נוספים מאותו דגם ובאותם מחירים המוצעים
בהצעת המציע ועד לתוספת כוללת של עד %.25
• העבודות כוללות פירוק ולקיחת מזגנים ישנים לפי דרישת המועצה ושיקול דעתה.
ניתן לבקר באתרים בתאום מראש עם מחלקת החינוך 03-9602116
תנאים כללים:
.1 משך ביצוע העבודות - 45 יום מחתימת הסכם על ידי הצדדים ו/או בהתאם
למועד שיקבע על ידי מהנדס המועצה ו/או נציג המועצה.
.2 הצעת המחיר האמורה לעיל כוללת כולל את כל העבודות והדרישות בהתאם
למפורט במפרט האמור לעיל והכללי וכן כל האיבזרים הנלווים ו/או הציוד
הדרוש לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה. למען הסר ספק יצוין כי הצעת
המחיר כוללת את כל העלויות, לרבות שכר עובדים, קבלני ביצוע, נסיעות,
הובלות, וכן כל עלות החלה על המציע לצורך ביצוע העבודה והשלמתה באופן
מלא.
.3 המזגנים יותקנו בידי מתקין מוסמך, בהתאם למפרטי היצרן ובהתאם לתקן
994 ו/או הוראות כל דין.
.4 במוסדות חינוך התקנת המזגנים כפופה גם לנהלי משרד החינוך, לרבות חוזר
מנכ"ל תשעג/(6א), כ"א בשבט התשע"ג, 01 בפברואר 2013 ו/או חוזרי מנכ"ל
מעודכנים לעניין זה.
.5 תנאי תשלום:
א. ח-ן חלקי: נתן להגיש ח-ן חלקי אחד, לאחר 30 יום. החשבון ישולם
תוך 45 יום מיום הגשתו ואישורו ע"י המהנדס.
ב. ח-ן סופי: יוגש בגמר העבודה, וישולם תוך 45 יום מיום אישורו ע"י
המהנדס.
שם הקבלן: כתובת: טל'
חתימה:
חותמת:
תאריך:
נספח 2
לכבוד
מ.מ. בית דגן
מידע ארגוני של המציע
ימולא על ידי המציע ויכלול את הפרטים הבאים:
שם המציע: ______________________________________
מספר רישום תאגיד / עוסק : ______________________________________
כתובת המציע: ______________________________________
מספרי טלפון: _________________ נייד ________________
מספר פקסימיליה:_______________________________
דוא"ל: ______________________________________
עיסוק מרכזי של המציע :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
אנשי קשר מול המועצה
.1 שם ____________________ ותק מקצועי_____________________
.2 שם ____________________ ותק מקצועי_____________________
.3 שם ____________________ ותק מקצועי_____________________
יובהר למען הסר ספק כי אנשי קשר אלו יעמדו מול המועצה וכי עמדתם תחייב את המציע
בכל דבר ועניין.
המציע הינו יצרן מזגנים ו/או ספק מזגנים מורשה בעל ניסיון מוכח במתן שירותי אספקה
והתקנה של מזגנים בשווי העולה על 600,000 ₪ בשנה במהלך שלוש השנים שקדמו למועד
האחרון. על המציע לצרף אישור רו"ח לאמור לעיל.
חתימת המציע__________
נספח 3
לכבוד
מ.מ. בית דגן
נוסח תצהיר שכר מינימום
בתצהיר זה:
"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק
"בעל שליטה":
החברות").
"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.
"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-.1968
"חוק שכר
מינימום": חוק שכר מינימום, התשמ"ז-.1987
אני הח"מ ______________________ נושא ת.ז. ___________________ נושא
במשרת ______________________ בחברת_______ ______________ ח.פ
_________________ (להלן- "החברה/המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:
.1 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז מס' _______ עבור מ.מ. בית דגן .
.2 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל ענין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא
הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד
הגשת הצעה זו עבור המועצה.
.3 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_____________ ____________________
תאריך חתימה וחותמת המציע
אישור עו"ד
אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום
___________ הופיע בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז.
___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
________________
עורך דין
נספח 4
לכבוד
מ.מ. בית דגן
תצהיר שמירה על זכויות עובדים
על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה.
אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1 הנני נותן/ת תצהיר זה בשם _______________ שהוא המציע, המבקש להגיש למועצה המקומית
בית דגן הצעה בקשר במכרז מס' עבור מ.מ. בית דגן (להלן - "המציע").
.2 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
.3 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.
.4 בתצהירי זה ,משמעותו של המונח" בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א- .1981 אני מאשר/ת כי טרם חתימתי על מסמך זה הוסברה לי משמעותו של מונח
זה וכי אני מבין/ה אותו .
.5 בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו- "עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק
עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 ( להלן- "החוק"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה
–תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי
אני מבין/ה אותם ..
.6 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות ( כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק ) המשתתף לא הורשע
בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים
התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 ,שנעבר לאחר יום )31.10.02 או ,
לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט
ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים (, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 ,
שנעבר לאחר יום 31.10.02 ,)אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
.7 אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי המציע יקיים
את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, במהלך כל
תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.
.8 הנני מצהיר כי ידוע לי, כי ככל ואזכה במכרז, שכר עובדיי לא יפחת משכר המינימום עפ"י דין
ותשלומי המעביד לא יפחתו מצווי ההרחבה, הוראות החשכ"ל, צו העסקת עובדים על ידי
קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2018 ועפ"י כל דין.
.9 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .
___________ ___________________
תאריך חתימה וחותמת המציע
אישור עו"ד
אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום
___________ הופיע בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז.
___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
______________
עורך דין
נספח 5
לכבוד
מ.מ. בית דגן
הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1 הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ ח.פ. / ע.מ.
___________ (להלן :"הגוף").
.2 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א) סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 ,הקובע
כדלקמן:
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה
או לעסקהעם המועצה: לעניין זה, ״קרוב״ - בן זוג, הורה ,בן או בת, אח או אחות״.
ב) כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי
הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, ״חבר
מועצה״- חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו"
ג) סעיף 142 לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 הקובע כי :
"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או
שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה,
פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט
לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.
.3 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו
סוכן או שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו.
אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
.4 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור
בהצהרה זו הינו אמת.
.5 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103 לצו
המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של 3/2 מחבריה
ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר ובתנאיה התקשרות לפי סעיף 103א(א) לצו
המועצות המקויות, תשי"א- 1950 ובלבד שהודעה על מתן היתר כאמור תפורסם
ברשומות.
___________ _____________ ____________________
תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע
אישור עו"ד
אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום
___________ הופיע בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז.
___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. _______________
נספח 6
לכבוד
מ.מ. בית דגן
מפרט ביטוחים
אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את
כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר
האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור המבוטח אופי העסקה ממעמד מבקש האישור
שם שם
המועצה המקומית בית למלא
☐נדל"ן ☐משכיר
דגן ו/או תאגידים
☒שירותים ☐שוכר
עירוניים ו/או חברות
עירוניות ו/או נבחריהם ☐אספקת מוצרים ☐זכיין
ו/או מנהליהם ו/או ☒אחר: רכישת, ☐קבלני משנה
עובדיהם אספקת והתקנת מזגנים ☒מזמין שירותים
ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. במועצה המקומית בית
☐מזמין מוצרים
למלא דגן
☐אחר:
מען מען
רחבו מנחם בגין ,9 בית דגן למלא
סוג הביטוח מספר נוסח תאריך תאריך סיום גבול האחריות/ כיסויים נוספים בתוקף
הפוליס ומהדורת תחילה סכום ביטוח
חלוקה לפי גבולות ה הפוליסה סכום מט יש לציין קוד כיסוי בהתאם
אחריות או סכומי בע לנספח ד'
ביטוח
צד ג' ביט 2,000,000 ₪ 302 304 309 315 321
322 328 329 348 349
אחריות מעבידים ביט 20,000,000 ₪ 309 319 328 350
אחריות מוצר/ 1,000,000 ₪ 302 304 309 321 325
מקצועית 327 328 -332תקופת גילוי
6 חודשים 347
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
029
046 (מזגנים)
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
נספח 7
חוזה התקשרות
שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת 2023
- ב י ן –
המועצה המקומית בית דגן
מרחוב מנחם בגין 9 בית דגן
( להלן: "המועצה" )
ל ב י ן -
________________________
(להלן- הקבלן )
מצד שני;
הואיל והקבלן זכה במכרז מס' 10/23 לרכישת, אספקת והתקנת מזגנים בתחומי המועצה
המקומית בית דגן(להלן- המכרז );
והואיל וברצון המועצה להזמין מהקבלן שירותים לרכיש ת, אספקת והתקנת מזגנים בתחומי
המועצה המקומית בית דגן בהתאם לתנאי המכרז, והקבלן מעונין לבצע את השירותים
והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1 כללי
1.1 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.
1.2 בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:
"המכרז" מכרז מס' 10/23 לרכישת, אספקת והתקנת מזגנים בתחומי המועצה
המקומית בית דגן.
"הקבלן" לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל
קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודה.
"העבודה/ות" פירושה כל העבודות המפורטות בחוזה זה לרבות הפעולות וההתחייבויות
וכל חלק של העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם
לחוזה זה ונספחיו, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה
שתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה על ידי המפקח ולרבות עבודות ארעיות
הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של חוזה זה.
"היקף העבודה" היקף העבודה המצוין בחוזה זה או בנספח 1 למכרז.
"אתר העבודה" המקרקעין ו/או המבנים אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע
העבודה וכן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין ו/או מבנים אחרים
שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי חוזה זה.
"החומרים" חומרי בניה, מוצרים, מזגנים וכל הציוד לרבות ציוד מכני וחשמלי, חומרי
עזר ו/או כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה.
"התוכניות" התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות, הרצ"ב לחוזה זה ולמכרז לרבות כל
שינוי בתוכניות ובכתבי כמויות וכן תוכניות, מפרטים וכתבי כמויות
שיתווספו, מזמן לזמן, על ידי המפקח.
"המועצה" המועצה המקומית בית דגן.
"המפקח" נציג המועצה המקומית בית דגן.
"המהנדס" מהנדס המועצה או מי שימונה על ידו.
"כוח עליון" רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם
כוחות מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), אסון
טבע, סגר רפואי. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים, שביתות
והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון.
"מפרטים" נספח 1 למסמכי המכרז על נספחיו ו/או כל הנחיה אחרת שתינתן על ידי
המועצה.
1.3 חוזה זה, על נספחיו השונים - הקיימים ואשר יובאו בעתיד - לא יפורש במקרה של
סתירה, ספק, אי וודאות או דו-משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא
כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.
1.4
מסמכי מכרז 10/23 והנספחים המצורפים למכרז, בין אם מצורפים ובין אם יצורפו,
מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
1.5 בכל מקרה של סתירה, ספק או דו משמעות, ייגברו הוראות המכרז על כל הוראה אחרת
בהסכם.
1.6 בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בהוראות המכרז, לעניין אופן ביצוע העבודות
בלבד, ייגבור מסמך ב' למסמכי המכרז, מפרט הדרישות, על נספחיו.
.2 הצהרות הקבלן
2.1 הקבלן מצהיר כי ביקר באתרי העבודות ובחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים
בביצוע העבודה ו/או הנובעים ממנה לרבות התשתיות, והכל קודם לתחילת העבודה.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות,
כלפי המועצה שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.
2.2 הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים
המקצועיים והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודה בהתאם להוראות
חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה
ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
2.3 הקבלן מצהיר כי קרא בעיון את כל האמור בנספח הוראות הבטיחות להסכם זה
ומתחייב למלא אחר כל האמור בו באופן מוחלט.
2.4 הקבלן מצהיר כי יש לו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים על פי
דין לצורך ביצוע העבודות ואספקת השירותים כדין.
.3 סתירות במסמכים והוראות מילואים
3.1 על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידע
האחר הכלולים בהם.
3.2 גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן 3.1 ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה,
דו-משמעות, וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או
שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח
הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח
והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה - אין בה משום הסכמה
לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה. הקבלן חייב לבדוק ולהסב
תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה ולקבל הוראות
כאמור.
3.3 לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע
מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או
דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח,
כאמור.
3.4 המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות
תוכניות, לפי הצורך לביצוע העבודה.
.4 ביצוע העבודה ולוח זמנים
4.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי החוזה, התוכניות לביצוע,
הפרטים והמפרטים שימסרו לו על ידי המועצה. עבודות במוסדות חינוך בשעות הלימוד
ו/או בעת שיש ילדים במקום, יבוצעו בליווי נציג המועצה ו/או באישור קב"ט המועצה.
4.2 עוד מובהר כי הקבלן יבצע את העבודות, לרבות אספקת המזגנים והתקנתם בפועל וזאת
בתוך 45 ימים קלנדריים ממועד חתימת ההסכם ו/או ממועד שיקבע על ידי מהנדס
המועצה ו/או על יד נציג המועצה.
4.3 בנוסף מתחייב הקבלן תוך 7 ימים ממועד הודעת הזכיה להמציא לידי המועצה, על חשבונו
והוצאותיו, את המסמכים והאישורים כדלקמן:
4.3.1 אישור עריכת ביטוחים (מקור) כמפורט בנספח 6 למכרז , חתום על ידי חברת
ביטוח.
4.3.2 כל מסמך אחר שדרשה המועצה ו/או ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע
העבודה.
.5 בדיקות מוקדמות
5.1 הקבלן מאשר כי בדק את אתר העבודה וסביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם
של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות
התשתית, לרבות חשמל והחיבורים אליהן ותנאי העבודה, ואת כל הגורמים אשר יש או
עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו, וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה
בעניין.
5.2 הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת של תשתית
לרבות גז, דלק, חשמל, מים וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל,
תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע,
בין בתוך המבנה ובין בסביבתו כולם או חלקם.
5.3 הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה זה,
מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל
תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.
5.4 המפקח רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעם המועצה
לצורך העבודה, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו את
הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות. המועצה תהיינה משוחררות מכל
חבות או אחריות לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהמציאו, אם המציאו, לקבלן,
כאמור לעיל.
.6 רשיונות ואישורים
6.1 לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הרשיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי
התכניות. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות והאישורים הנ"ל. הקבלן
מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת רשיונות.
6.2 תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם.
6.3 רשויות בסעיף זה הכוונה הינה: המועצה, הועדה המרחבית מצפה אפק, משרדי הממשלה,
חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל,
שירותי כבאות, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות,
רשויות הניקוז, איגוד ערים וכל רשות נוספת אחרת.
6.4 כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא
יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.
6.5 על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה, אישורי
הדרושים לפי שיקול דעתו ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של
מתקנים וקווי תשתית (מים, חשמל, טלפון, דלק , ביוב, תיעול וכו') ולדאוג לתיאום ככל
שהדבר דרוש בכל נושא הקשור לתשתיות, ככל שהדבר נדרש.
.7 הארכת מועד העבודה
סבור המפקח כי יש מקום להארכת המועד לביצוע העבודה, מחמת שינויים או תוספות
לעבודה, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה,
רשאי המפקח לתת, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת
העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו.
.8 עבודה בימי חול
פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת, במועדי ישראל
ובימי חול המועד, ללא האישורים הדרושים על פי דין, וללא אישור העירייה.
.9 הרחקת עובדים
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על
ידו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק על ידי קבלן משנה או המתכנן,
אף אם הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא
כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו. אדם
שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר
העבודה או בביצוע העבודה.
בשים לעובדה כי העבודות או חלק מהן עתידות להתקיים במבנה חינוך, הרי שהקבלן מתחייב
כי עובדיו במקום העבודות יעמדו כולם בהוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים, תשס"א-,2001 לאורך כל מועד ביצוע העבודות. הקבלן ימסור למועצה כל
מסמך הדרוש לשם אישור האמור בסעיף זה לבקשת המועצה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.
.10 פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא
כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או
ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.
.11 העדר יחסי עובד-מעביד
11.1 מובהר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין המועצה ומי
מטעמה לבינו או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה,
יחסי עובד מעביד.
11.2 אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המועצה היא
מעבידתו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה,
מתחייב הקבלן לשפות מייד את המועצה בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך.
.12 אחריות לעבודה
12.1 מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד לתום ביצוע העבודה, יהא הקבלן
אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו
ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם לאתר העבודה ולעבודה ולאזורים סמוכים מכל
סיבה שהיא.
12.2 הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול
שיגרמו לחומרים ו/או לעבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה
הכרחי וצפוי מראש, בקשר לביצוע העבודה והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או
כל אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.
12.3 הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג הנמצא בשימושו
בקשר עם ביצוע העבודה והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא
ברשותה ו/או רשות מקרקעי ישראל- מדינת ישראל, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק
לגוף או לרכוש, כאמור.
.13 אחריות לגוף או לרכוש
13.1 בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו
תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר עמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט
בכל האמצעים למניעתם. המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה
הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר
ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.
13.2 הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא הנמצא בשימושו
בקשר עם ביצוע העבודה והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיהה מכל אחריות לכל
אובדן, נזק או קלקול, כאמור ולרבות מאחריות לפי חוק השומרים.
13.3 הקבלן ישפה את המועצה, על כל סכום שתחויבנה לשלם, או שתשלם, בגין נזק או
אובדן להם אחראי הקבלן על פי הסכם זה ומסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לרבות
בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתשאנה בהן בקשר לדרישה, כאמור. המועצה
תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד
הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט
לשביעות רצונה. לקבלן תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן
לו אפשרות להתגונן מפניה.
13.4 הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה, בגין כל נזק שיגרם להן עקב שגיאה מקצועית של
הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים
לקויים.
13.5 אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת
החוזה.
.14 אחריות לעובדים ולשלוחים
14.1 הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר
הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה,
והוא פוטר בזאת את המועצה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק
שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים
ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. המועצה תהא רשאית לעכב
תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או
תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.
14.2 הקבלן ישפה את המועצה, בגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי-קיום
התחייבותו לעיל. נדרשו המועצה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן
ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודה, ישפה אותן הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו
נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו
באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון הרשות המועצה. לקבלן תימסר הודעה על תביעה
ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.
.15 ביטוח על ידי הקבלן
(א) מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לפני תחילת
ביצוע עבודה ו/או העמדת אתר עבודה לרשותו - המוקדם מבין המועדים, ועד מסירת
העבודה למועצה תהיה בידו פוליסת ביטוח תקפה שהוצאה על חשבונו, על שמו, על שם
קבלני המשנה ועל שם המועצה, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח 6 (להלן: "אישור עריכת ביטוח").
בנוסף, מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח תכלול בין היתר:
(ב) הביטוחים כאמור לעיל וכאמור בנספח 6 יהיו בתוקף עד לתום תקופת החוזה על הארכותיו
ובכל המועדים בהם יתקיימו עבודות על ידי הקבלן. הקבלן מתחייב כי פוליסת אחריות
מוצר/מקצועית תהא בתוקף גם בסיום ההתקשרות בין הצדדים וכל עוד חלה על הקבלן
אחריות עפ"י דין.
בפרק צד שלישי – רכוש המועצה יחשב לרכוש צד ג' לרבות מזגנים בעת אחסונם ו/או
הובלתם ו/או טעינתם ו/או פריקתם ו/או התקנתם ועד להתקנתם המלאה.
(ג) אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי הקבלן לא יפגע בזכויות העירייה הנובעות מהסכם
זה.
(ד) הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור פוליסות הביטוח הנזכרות לעיל ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח ובהתאם לנספח .6
(ה) להבטחת התחייבותו של הקבלן לביצוע הביטוחים שלעיל ימציא הקבלן למועצה את
האישור על קיום ביטוחים (נספח 6 למכרז) כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח.
(ו) במידה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם למפורט באישור על קיום
הביטוחים, כולם או חלקם, הרי מבלי להטיל על המועצה חבות כלשהי בקשר לכך, תהא
המועצה רשאית לבצע את הביטוחים, כולם או חלקם, תחתיו, לשלם את דמי הביטוח,
לרבות הפרמיות השוטפות, לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או לגבותם בכל דרך חוקית
אחרת
(ז) .הקבלן מתחייב להמציא למועצה את פוליסת הביטוח בכל עת שיידרש לכך על ידי
מהמועצה. לא ימציא הספק את פוליסת הביטוח כנדרש ע"י המועצה - יראה הדבר כהפרת
תנאי מתנאי החוזה והמועצה תהא רשאית לנקוט בכל הצעדים המשפטיים הנתונים לה,
להבטחת ביצוע החוזה.
(ח) הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת, כי בכל מקרה של תביעה שתוגש על ידי עובד הספק ו/או מי
מטעמו, בכל עניין הכרוך בחוזה זה ו/או הנובע ממנו ו/או בדרישה להכרה ביחסי עבודה ו/או
בזכויות הנובעות ו/או קשורות ליחסי עבודה עם המועצה (להלן: "תביעה סותרת"), יודיע על
כך הספק למועצה ,בכתב. הספק מתחייב להתייצב בערכאות הרלוונטיות, להצהיר ולהוכיח,
כי הוא המעסיק היחיד והבלעדי של עובדו, על כל המשתמע מכך.
(ח) הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך.
(ט) הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אם יקבעו ע"י המועצה ו/או ע"י המבטח. כן
מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל /או לגרום נזק
לרכוש אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.
(י) למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל ובאישורי עריכת
הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות
ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה
ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים
כאמור.
(יא) הקבלן פוטר, בשמו ובשם הקבלנים והבאים מטעמו, את המועצה ואת כל הבאים מטעמה
מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו
לאתרי העבודה ו/או בקשר אליהם ו/או לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו, או שהיה
זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, על פי ביטוח רכוש שנערך
על ידי הקבלן אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
(יב) בכל ביטוח רכוש שייערך על ידי הקבלן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף
כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
(יג) בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח
חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש
של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף"
לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי .על אף האמור לעיל,
לקבלן הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש, למעט צד שלישי לרכב, אך הפטור המפורט
בסעיף יא לעיל יחול ,כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
(יד) הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה
כלשהי על פיה הוא מוותר (בשמו, בשם המועצה, או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה
לביטוח העבודות הקבלניות) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר
אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני
הובלה קבלני הרמה (הנפה) או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן
והמועצה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את המועצה בגין הפרת
דרישה זו.
(טו) הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם זה, או כדי
להטיל על המועצה חבות כל שהיא.
לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי המועצה כדי ליצור עילות
תביעה כלשהן כלפי המועצה שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור
את גורם הנזק (למעט המועצה) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
הפרת סעיף 15 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. על אף האמור לעיל ,אי המצאת
אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד
בקשת המועצה מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
.16 תעודת סיום עבודה
16.1 השלים הקבלן את ביצוע העבודה יודיע על כך למפקח, בכתב.
16.2 מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה
את רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה (להלן -
"התיקונים ) הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח.
נסתיים ביצוע התיקונים - יחול על העבודה האמור לעיל.
16.3 למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של
העבודה לפי החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה
בשל הצורך בתיקונים וביצועם.
16.4 אישר המפקח ו/או המהנדס ו/או נציג המועצה מוסמך, כי העבודה מתאימה לתנאי
החוזה ומשביעה את רצונם - ימסרו לקבלן, בתום קבלת העבודה, תעודה בדבר סיום
העבודה ו/או חלק ממנה.
16.5 קבע המפקח ו/או המהנדס כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את
רצונו, ימסור המפקח הנחיות לקבלן לצורך השלמת ביצוע העבודה.
16.6 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה, או כל אדם אחר מטעמה,
להחזיק בעבודה, כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה התיקונים ולא
ניתנה תעודת סיום. עשתה כן אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך
התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
16.7 לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה המועצה
רשאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון
הקבלן. המועצה תגבה הוצאות אלו, בתוספת %17 מהן כתמורה להוצאות משרדיות,
מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת.
16.8 מתן תעודת סיום עבודה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה.
16.9 קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה
להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לרשות המועצה את העבודה או אותו
חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת
העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש
לו.
16.10 ניתנה תעודת סיום עבודה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את
הציוד, הכלים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המועצה עבור עודפי החומרים
ייעשה בהם כפי שיורה המפקח.
.17 אחריות, תיקונים ותעודת סיום
17.1 לצורך חוזה זה תקופת האחריות הינה תקופה של 24 חודשים מיום הוצאת תעודת
סיום לכל העבודה או מיום ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם בהסכם , לפי המאוחר
שבהם.
17.2 נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות או בעבודות
שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם
לחוזה או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומים
או מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל בהתאם לדרכי
הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ולשביעות
רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן בתוך תקופת האחריות ואשר המתייחסת
לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה
תוך תקופת האחריות בכל תיקון שבוצע, כאמור לעיל ואשר נגרם, לדעת המפקח,
כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים,
יקבע אותן המפקח על חשבון הקבלן.
17.3 משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה פרט לתיקונים
דחופים לפי דרישת המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.
17.4 הקבלן ימנע, במידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחות. אחרי השלמת התיקונים
יחזיר הקבלן לקדמותו את אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו
התיקונים או שנפגעו, במישרין או בעקיפין, מבצוע התיקונים.
17.5 לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין האחריות ותיקונים, תהיה המועצה רשאית
לבצע את תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה
את כל ההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.
17.6 היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם
ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום
שייקבע על ידי המפקח.
17.7 בתום תקופת האחריות ימסור המפקח לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה
הושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה
ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.
17.8 מסירת תעודת הסיום אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ואשר
מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
17.9 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן.
.18 תמורה
18.1 התמורה עבור ביצוע העבודות תהא התמורה אותה ביקש המציע בהצעתו למכרז,
נספח 1 למכרז, בהתאם לטבלה אשר להלן.
18.2 התמורה כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות
שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ולמכרז.
18.3 יובהר למען הסר ספק כי התמורה כוללת גם אחריות על המזגנים וההתקנה לפרק זמן
שלא יפחת מ 24 חודשים.
תיאור סוג כמות דגם מזגן מחיר סה"כ מחיר
מזגן ליח' (בש"ח) ללא
ללא מע"מ
מע"מ
(בש"ח)
עבודות אספקה והתקנת מזגנים בבית 2.5 7
ספר שדות: כ"ס
• 7 מזגנים 2.5 כ"ס.
• העבודה כוללת אספקה
והתקנה.
• המחיר נדרש יכלול גם 4 מ"א'
צנרת.
• קידוחים בקיר, ניקוז מגלוון
• תעלות פלסטיק
• שקע חשמל תלת פאזי ככל
שנדרש
• פקט חשמל
• פירוק ולקיחת מזגנים ישנים
ככל הדרוש לדרישת המועצה
•
עבודות אספקה והתקנת מזגנים בגנים 2.5 6
במועצה (6/7 גנים שונים): כ"ס
• 6 מזגנים 2.5 כ"ס.
• העבודה כוללת אספקה
והתקנה.
• המחיר נדרש יכלול גם 4 מ"א'
צנרת.
• קידוחים בקיר, ניקוז מגלוון
• תעלות פלסטיק
• שקע חשמל תלת פאזי ככל
שנדרש
• פקט חשמל
• פירוק ולקיחת מזגנים ישנים
ככל הדרוש לדרישת המועצה
•
תיאור סוג כמות דגם מזגן מחיר סה"כ מחיר
מזגן ליח' (בש"ח) ללא
(בש"ח) מע"מ
עבודות אספקה והתקנת מזגנים בגנים: 1.5 2
כ"ס
• שני מזגנים 1.5 כ"ס.
• העבודה כוללת אספקה
והתקנה.
• המחיר נדרש יכלול גם 4 מ"א'
צנרת.
• קידוחים בקיר, ניקוז מגלוון
• תעלות פלסטיק
• שקע חשמל תלת פאזי ככל
שנדרש
• פקט חשמל
• פירוק ולקיחת מזגנים ישנים
ככל הדרוש לדרישת המועצה
•
עבודות אספקה והתקנת מזגנים בגנים 2.5 7
בבית ספר רמב"ם במועצה: כ"ס
• 7 מזגנים 2.5 כ"ס.
• העבודה כוללת אספקה
והתקנה.
• המחיר נדרש יכלול גם 4 מ"א'
צנרת.
• קידוחים בקיר, ניקוז מגלוון
• תעלות פלסטיק
• שקע חשמל תלת פאזי ככל
שנדרש
• פקט חשמל
• פירוק ולקיחת מזגנים ישנים
ככל הדרוש לדרישת המועצה
סה"•כ יחידות - 21 סה"כ מחיר בהצעה ללא מע"מ:
תיאור סוג כמות סוג צנרת מחיר סה"כ מחיר
מזגן ליח' (בש"ח) ללא
(בש"ח) מע"מ
תוספת צנרת למטר אורך צנרת מטר
אורך
• המציע יספק אחריות על המזגנים ועל ההתקנה לתקופה של 24 חודשים לפחות.
• דירוג אנרגטי של המזגנים יהיה A בלבד.
• המועצה תהיה רשאית לבקש מזגנים נוספים מאותו דגם ובאותם מחירים המוצעים
בהצעת המציע ועד לתוספת כוללת של עד %.25
• העבודות כוללות פירוק ולקיחת מזגנים ישנים לפי דרישת המועצה ושיקול דעתה.
.19 מחיר סופי ותכולת מחירים
19.1 אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את התשלומים
המפורטים בסעיף התמורה, כפי שהציע הקבלן בהצעתו במכרז, ככוללים את התשלום
המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם
לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:
19.1.1 כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים,
עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.
19.1.2 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות וכל גורם.
19.1.3 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות.
19.1.4 אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות,
אמצעי גידור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה וכד' וכל ציוד אחר לרבות
הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה פירוקם וסילוקם בסיום
העבודה.
19.1.5 הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי המועצה, המוצרים
והציוד האחר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן
הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו, לרבות פירוק מזגנים ישנים לדרישת
המועצה ולקיחתם והובלתם והכל לפי דרישות המועצה ושיקול דעתה.
19.1.6 אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו,
אחזקתם והגנה עליהם.
19.1.7 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה
הדרושים לשם כך.
19.1.8 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודה לפי
התוכניות.
19.1.9 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, במקרה הצורך.
19.1.10 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי
החוזה.
19.1.11 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.
19.1.12 דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה,
מכס, בלו, מסים, אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא.
19.1.13 ההוצאות לתכנון הסדרי תנועה ואישור הסדרי תנועה, הוצאות להצבת
שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל ספק כוח
עצמי, צוות ועגלת בטיחות (ספקו או שוות ערך) כנדרש על פי החוזה.
19.1.14 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.
19.1.15 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.
19.1.16 דמי בדיקות, דגימות וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על פי חוזה זה.
19.1.17 סילוק של כל פסולת שהיא מכל מן וסוג או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח
אתר העבודה אל אתר פסולת או אתר שפיכה מאושר או אתר אחר בהתאם
לצרכים הרלוונטיים, כולל פינוי המזגנים, לרבות תשלום אגרות במידת
הצורך.
19.1.18 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי
החוזה.
19.1.19 רווחי הקבלן.
19.1.20 כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק
ממנו על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות
והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון
והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן
תיוודענה להם בעתיד.
19.2 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של המועצה לעכב, לחלט, לקזז
ולהפחית מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו.
.20 חשבון סופי
20.1 הקבלן מתחייב להגיש למועצה, עם סיום ביצוע העבודות חשבון שיפורטו בו:
20.2 לא יאוחר מ--14 יום מיום מתן תעודת השלמה לעבודה, יגיש הקבלן חשבון סופי של
העבודה בצירוף כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן:-
• חשבון סופי.
• כל המפרטים הקשורים במזגנים ו/או בהתקנתם.
• הוראות ביחס לתחזוקת המזגנים.
• תעודת אחריות למזגנים ולהתקנה.
• אישורי כל הבדיקות, מכל הסוגים, שנערכו לכל סוגי העבודות המפורטים
במפרטים המיוחדים והכלליים.
• תעודת סיום העבודה.
• הצהרה על חיסול תביעות.
20.3 שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המפקח וישולם לא יאוחר מתום 45 יום מיום אישור
החשבון הסופי על כל מרכיביו כמפורט לעיל, על ידי המפקח.
20.4 לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע לעיל, רשאי המפקח לערוך את
החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו וחשבון זה
ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הקבלן.
20.5 תשלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר, הפחתת כל סכום
אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה אם שולם, ובניכוי כל סכום
המגיע מהקבלן על פי החוזה למועצה ו/או לעירייה על פי חוזה זה או על פי כל דין.
20.6 נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודה או אם לא סיים הקבלן את העבודה במועד
או ניתנה לקבלן, לפי דרישתו, ארכה להשלמת ביצוע העבודה, למעט ארכה הנובעת
מפקודת שינויים, יראו, במקרה של עליית המדד, כל עבודה שבוצעה לאחר התקופה
שנקבעה להשלמת העבודה בצו התחלת העבודה, כאילו בוצעה בחודש הקלנדרי
האחרון שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם לצו התחלת העבודה.
.21 חשבונית מס ומע"מ
כל תשלום לקבלן יעשה כנגד חשבונית מס כדין. לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ, כפי
שיהיה ביום ביצוע התשלום.
.22 פיקוח
22.1 בנוסף ומבלי לפגוע באמור בהסכם זה, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי למועצה
זכות לפקח על עבודות הקבלן ולבדוק, בכל עת, את רמת השירות וביצוע
העבודות.
22.2 הקבלן יאפשר למפקח לבדוק בכל עת את דרך פעולתן וקיומן של הוראות חוזה
זה והסדרים שנקבעו על ידי המועצה ו/או המפקח ו/או מי מטעמה. הקבלן יסייע
למפקח בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה. לשם כך ימסור הקבלן למפקח כל
מידע שיידרש לרבות עיון בספרים, ביומני עבודה וחשבונות וכיוצ"ב .
22.3 סיורי בקורת על טיב ביצוע העבודות על ידי הקבלן יתבצעו ברציפות על ידי
המפקח. נציג הקבלן יוודא כי הגיע מצוייד בכל המידע הדרוש לביצוע הסיורים
ובכל כלי העבודה והאמצעים הנדרשים לבדיקת העבודה ולמתן תשובות
מתאימות למפקח. כל הוצאות הקבלן לקיום הסיורים, נכללות בתמורה האמור
לעיל. כמות הסיורים אינה מוגבלת ותלויה בהיקף העבודות שיתבצעו על ידי
הקבלן באותה עת ובצורכי הבקורת.
22.4 בנוסף מוסמך המפקח, ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה, המתחייבות
לדעתו לצורך ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן.
22.5 מוסכם כי בכל ענין, קביעת המפקח תהיה סופית ומכרעת ,והקבלן מתחייב לפעול
על פיה.
.23 הפרות ותרופות
23.1 מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים לעיל הינם תנאים עיקריים ויסודיים
בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה, וכן איחור במועד ביצוע
עבודה חלקית לפי אבני הדרך ולו"ז הנקוב במסמך ב' למסמכי המכרז, יחשב כהפרה
יסודית של החוזה המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של
1,000 ש"ח לכל יום פיגור. סכום זה יהא צמוד למדד מהמדד הבסיסי הידוע במועד
חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומו בפועל.
23.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי ,2 ,4 ,6 ,9 ,11 ,15 ,17 ,19 ,24 ,25 27
הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה
המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 25,000 ש"ח כשהם
צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת
התשלום בפועל.
23.3 המועצה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים לעיל או
לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.
23.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה
יסודית של החוזה ויזכו את המועצה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה
זה ועל פי כל דין:
23.4.1 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או
הוסרו לחלוטין תוך 14 יום ממועד ביצועם.
23.4.2 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני
או קבוע.
23.4.3 הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או
שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או
חלקם או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם
על פי סעיף 233 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג.-1983
23.4.4 אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה למועצה,
לפני חתימת חוזה זה, עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על
חוזה זה.
23.4.5 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
23.4.6 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
23.5 הפר הקבלן חוזה זה תהא המועצה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק
החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל תהא המועצה זכאית, לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר
העבודה, לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר
ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.
23.6 החליטה המועצה לבטל את החוזה תיתן לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן- הודעת
ביטול ). יובהר למען הסר ספק כי למועצה זכות מוחלטת להודיע על ביטול
ההתקשרות מכל סיבה, לרבות העדר תקצוב וכן כל סיבה אחרת ובכלל זה הפרת
ההסכם על ידי הקבלן כאמור לעיל.
23.7 עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את
החזקה בו לידי המועצה. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה בגין
תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי המועצה ו/או המועצה, וזאת מבלי לגרוע
מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם סכומים.
23.8 עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על
ידו, עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום
אחר המגיע למועצה מהקבלן על פי הוראות חוזה זה או על פי כל דין.
23.9 הודיעה המועצה על סיום או ביטול ההסכם לא תהא המועצה חייבת לשלם לקבלן
סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בהתאם לעבודות שבוצעו עד לאותו המועד ואשר
אושרו ע"י המועצה בניכוי כל נזק ו/או הפסד ו/או פגם שנגרמו למועצה.
23.10 איחור בתשלום כלשהו, המגיע לקבלן, שעד 15 יום לא יזכה את הקבלן בהפרשי
הצמדה ו/או ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.
23.11 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה והמועצה על פי חוזה זה ועל פי כל
דין ולא לגרוע מהן.
.24 הסבת ההסכם, המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים
24.1 הקבלן אינו רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או
חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד
ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.
24.2 העברת %25 מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה
בחלקים, יראו אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 28.1 לעיל.
24.3 הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה
לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב
לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.
24.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן
משנה שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע
מחובתו של הקבלן בכל האמור בהסכם זה.
.25 תקופת החוזה
25.1 הקבלן מתחייב לסיים את העבודות נשוא המכרז לא יאוחר מהמועדים הנקובים
בנספח 1 למסמכי המכרז. למען הסר ספק יובהר כי פרק הזמן לביצוע העבודות הינו 45
ימים קלנדריים מיום חתימת הסכם זה ו/או מי מועד שייקבע על ידי מהנדס המועצה
המקומית בית דגן ו/או מי מטעם המועצה.
25.2 על אף האמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק בכל עת, את
ההתקשרות בחוזה זה, בהודעה לקבלן של 14 יום מראש ובכתב. נתנה לקבלן הודעה,
כאמור, לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או
אחרות, למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם
להוראות חוזה זה.
25.3 למועצה שמורה הזכות לבקש עבודות נוספות מחוץ למסגרת הזמן האמורה לעיל ועד
לתוספת מזגנים בהיקף של עוד %25 כקבוע במכרז זה ובהסכם זה.
.26 סודיות ויחוד ההתקשרות
26.1 הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל
מרכיביו, וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה, ולא לגלותו
לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.
26.2 הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד המועצה ו/או המועצה, בהתאם
להוראות החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.
26.3 הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה
זה, ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.
.27 קבלני משנה
27.1 הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל
חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות
לפי החוזה, אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב.
27.2 הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, ואולם
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור
העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.
27.3 הקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המועצה להעסקתו של קבלן משנה
והסכמתה תוכל להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. הסכמת המועצה
למסירת כל חלק של העבודה לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן,
לא תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו המלאה של הקבלן לבצוע העבודה לפי כל
תנאי חוזה זה, כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי קבלן המשנה, על ידי הקבלן
עצמו.
27.4 הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע כל חלק מהעבודה מיד
לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המפקח והקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה ו/או
טענה כלפי המועצה ו/או המועצה כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בקשר
להפסקת עבודתו של קבלן המשנה על ידי המפקח.
27.5 הסכמת המועצה בהתאם לאמור לעיל, איננה מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין
היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן ישא
באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.
27.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה
שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק זה.
.28 קיזוז
המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו
קצוב, המגיע לה ו/או לעירייה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי
כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך
אחרת.
.29 ביצוע על ידי המועצה
29.1 כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא
נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח ואשר נמנע מלציית להן על אף
שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.
29.2 המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בהוצאות אשר נגרמו לה
בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת %17 שייחשבו כהוצאות כלליות,
מימון ותקורה. בחישוב החיוב או הקיזוז יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס
שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון
אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה
לקבלן, כאמור לעיל.
29.3 המועצה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף .29.2 לפני
מתן התראה של 15 ימים לקבלן.
29.4 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה
לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.
.30 שימוש או אי-שימוש בזכויות, סטיות וארכות
30.1 הימנעות המועצה ו/או המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להן על פי החוזה
במקרה מסוים או בכלל - אין בה ולא תפורש בשם אופן כויתור על אותה זכות באותו
מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה זה.
30.2 הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה
מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
30.3 כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה ו/או
המועצה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ו/או המועצה ולא ישמשו לקבלן
צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו כויתור מצדן על
זכות מזכויותיהן.
.31 שינוי החוזה
כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים
והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.
.32 מיצוי ההתקשרות
מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,
וכי כל אחת מהמועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים
והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם
לחתימתו.
.33 סמכות שיפוט
סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז
המרכז בלבד.
.34 הודעות
הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח
לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר.
ולראיה באו על החתום:
_________________ _____________
חתימת גזבר המועצה חתימת הזוכה
_________________ אישור עורך דין
חתימת ראש המועצה הנני מצהיר ומאשר בחתימתי כי החתומים
בשם המפעיל הינם מורשי חתימה מטעמו.
_________________ _______________________
חותמת המועצה חתימה וחותמת עורך דין
נספח 1 להסכם
הוראות בטיחות
.1 תנאים מוקדמים
1.1 הוראות אלו מוסיפות על הוראות הדין ואינן גורעות מהוראות הדין.
1.2 הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח
– 1988 על כל פרטיהן וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברשיונות וגם חוקי
המדינה המתייחסים לבטיחות. הקבלן מתחייב לפנות לכל הרשויות והגופים
הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגון: כבלים,
כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את אישורם
המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם. כמו כן
מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקימו את תקנות הבטיחות.
1.3 הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או
מטעמו, יכירו את תקנות הבטיחות של המדינה, ואת נהלי הבטיחות של הרשות
המקומית, את חוקי העזר של הרשות המקומית ואת אמצעי הזהירות המקובלים
במקצוע, ושינהגו בהתאם.
1.4 הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי
הכללים המפורטים להלן ויקפידו על הוראות גיהות.
1.5 הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע
העבודה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל
האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות
הבטיחות והגהות – 1981 ובפקודת הנזיקין האזרחית – 1945 ועל פי כל דין.
1.6 הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי המועצה.
.2 ציוד וכלים
1.1 הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם
בזמן העבודה יהיו במצב תקין ותואמים את הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי
הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה. כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו
על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה.
1.2 הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים
מתאימים לפי ת"י 1139 ולפי ת"י .1847
1.3 עובדי הקבלן לא יסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל
ולנוסעים או מתקן מתאים.
1.4 הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רשיונות תקפים,
כנדרש על ידי החוק.
1.5 הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.
1.6 הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים
נאותים המאפשרים להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה.
.3 מהלך העבודה
3.1 הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם
והרכוש.
3.2 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.
3.3 הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום
לשריפה אלא אם קבלו לכך אישור בכתב מנציג מוסמך של הרשות המקומית.
במקרה זה יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי מתאימים, לפי
התנאים המפורטים בהיתר העבודה.
3.4 הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות
חיבור שאושרו על ידי חשמלאי מוסמך של המועצה ולא ישתמשו בציוד שאינו
עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא
אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום.
3.5 הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם אלא באישור מנהל העבודה בלבד.
3.6 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.
3.7 הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג
לסילוק של פסולת וגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה.
3.8 הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קבל לכך היתר בכתב
מהמפקח. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות הציוד
לכיבוי אש.
3.9 במקרה של תאונת עבודה ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם
לנסיבות:
3.9.1 יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.
3.9.2 יודיע ללא דיחוי למפקח ולמשרד העבודה.
3.9.3 במקרה של תאונה קטלנית, יודיע ללא דיחוי למשטרה וישאיר את
המכונות והכלים במקומם, ללא שינוי עד בוא המשטרה.
.4 מניעת תאונה
4.1 נציג של המועצה יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות
בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים
מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.
4.2 המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות
לקויים, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם
אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא
תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי
כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי
אדם או שלמות הרכוש של המועצה או של צד שלישי כל שהוא.
4.3 נציג מטעם המועצה יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים
של הקבלן, שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.
.5 תקנות בטיחות
5.1 בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי דין, על
הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות המפורטות להלן:
א. פקודת הבטיחות והגיהות (נוסח חדש) – .1981
ב. תקנות בדבר עבודות בניה – .1955
ג. ת"י 1139 - פיגומים – הוצאה אחרונה.
ד. ת"י 1847 – סולמות מטלטלים – הוצאה אחרונה.
ה. ת"י 1143 – מעקות – הוצאה אחרונה.
5.2 הצהרת הקבלן:
הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה
ובנספח לעיל ועל פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע
העבודות.
_____________________
חתימה וחותמת הקבלן