3 מכרז עבור שירותי ניהול פרויקט קידום תוכנית אזור תעסוקה צפוני במועצה המקומית בית דגן

עיר: בית דגן
ועדה: מכרזים / התקשרויות
קטגוריה: 3 מכרז עבור שירותי ניהול פרויקט קידום תוכנית אזור תעסוקה צפוני במועצה המקומית בית דגן
תאריך: 22/06/2023
מקור: הקובץ המקורי באתר בית דגן
עותק שמור: עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מועצה מקומית בית דגן

מכרז פומבי מס' 22/23

שירותי ניהול פרויקט 'קידום תוכנית

אזור תעסוקה צפוני' במועצה

המקומית בית דגן

22.6.2023

מכרז מס' 22/23 עבור שירותי ניהול פרויקט 'קידום תוכנית אזור תעסוקה צפוני'

במועצה המקומית בית דגן

המועצה המקומית בית דגן (להלן:"המועצה") מעוניינת לקבל הצעות עבור שירותי ניהול

פרויקט קידום תוכנית אזור תעסוקה צפוני למועצה המקומית בית דגן בהתאם למפרט

המצ"ב וכמפורט בנספח 1 למכרז זה.

תנאי תשלום: עפ"י המפורט במפרט.

כב' מוזמן/נים להגיש הצעה לביצוע האמור על גבי המפרט המצ"ב וזאת עד יום א'

30.7.2023 שעה .12:00

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ותופקד בתיבת המכרזים עד המועד האמור (אין לשלוח

בדואר).

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

פרטים נוספים, במזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות ובטל': .03-9602111

מסמכי המכרז:

.1 להלן פירוט מסמכי המכרז:

א. הזמנה להציע הצעות.

ב. נספח 1 – הצעת מחיר ומפרט.

ג. נספח 1א – תשריט

ד. נספח 2 – נספח מידע ארגוני וניסיון המציע.

ה. נספח 3 – תצהיר שכר מינימום.

ו. נספח 4 – תצהיר שמירה על זכויות עובדים.

ז. נספח 5 – תצהיר העדר קרבה.

ח. נספח 6 – תצהיר ייצוג הולם.

ט. נספח 7 – נוסח מפרט ביטוחים (כולל 3 מסמכים 7א, 7ב, 7ג).

י. נספח 8 – הסכם.

יא. נספח 8א – ערבות ביצוע

יב. נספח 8ב – נספח בטיחות

תנאי סף ותנאים כלליים במכרז

.2 על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולעמוד בתנאים הבאים במועד

שנקבע להגשת ההצעה. לתשומת לב: אי מילוי אחר התנאים בסעיף זה או אי צירוף

מסמך מתאים עלול לגרום לפסילת ההצעה.

.3 עותק חתום ומלא של מסמכי המכרז חתומים בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה

מלאים במקומות המיועדים לכך.

חתימה ___________________

.4 הצעת מחיר של המציע חתומה בהתאם לנספח 1 למכרז זה.

.5 על המציע להציג אסמכתאות לניסיון מוכח של שניים או שלושה פרויקטים לכל

הפחות במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי

ניהול פרויקטים דומים של קידום תב"ע בשטח מצטבר של בניה לתעסוקה שלא יפחת

מ-50,000 מ"ר, וזאת לגופים מוסדיים לרבות רשויות מקומיות ו/או תאגידים ו/או

רשויות המדינה. להוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף אסמכתאות למתן השירותים

ככתוב לעיל.

.6 על המציע לצרף המלצות על מנת לעמוד בתנאי איכות כמפורט להלן.

.7 יש לפרט את מהות העבודה והיקפה, היכן התבצעה, אישור על ביצוע ואנשי קשר אצל

מזמין העבודה על גבי נספח -2 נספח מידע ארגוני וניסיון המציע.

.8 המציע הינו מהנדס בניין ו/או מהנדס אזרחי ו/או אדריכל. אישור כי למציע רישיון

מהנדס/אדריכל בתוקף ככתוב. על המציע לקיים אישור זה לאורך כל תקופת

ההתקשרות.

.9 למציע תואר שני בתכנון ערים ממוסד אקדמי מוכר. יש להציג אסמכתא.

.10 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.

.11 אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.

.12 אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה - במקרה שהמציע הוא

תאגיד.

.13 אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום

חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום), התשל"ו -.1976

.14 אישור רו"ח כי לפי מיטב ידיעתו המציע מדווח לרשויות המס על משכורות עובדיו

ומעביר ניכויים בפועל למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

.15 תצהיר תשלום שכר מינימום חתום על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד – בהתאם לנספח

.16 תצהיר שמירה על זכויות עובדים, חתום ע"י המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד

בנוסח המצ"ב למסמך זה כנספח .4

.17 תצהיר העדר קרבה חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה

כנספח .5

.18 תצהיר ייצוג הולם חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה

כנספח .6

.19 נוסח מפרט ביטוחים חתום על ידי המציע נספח 7 – המציע יידרש לביטוחים ככל

שהצעתו תזכה במכרז. במקרה כזה ועובר לתחילת ביצוע העבודות מתחייב המציע

למסור למועצה את נוסח מפרט הביטוחים חתום ומאושר כדין.

.20 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול

דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים

מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של

המציע בתנאים שפורטו לעיל.

.21 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע לביצוע

התחייבויותיהם על פי המכרז, והמועצה תהא רשאית לערוך בדיקות משלה בדבר

ניסיונו וכושרו של המציע לביצוע העבודות. תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל

תעשנה, תכללנה במסגרת שיקולי המועצה לבחירת הזוכה במכרז זה.

חתימה ___________________

הבהרת מסמכי המכרז:

.22 עד לא יאוחר מ - 10 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, יודיע המציע

בכתב למועצה המקומית בית דגן בפקס 03:9602104 ויאשר את הגעת /קבלת הפקס

בטל':03:9604048 , על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא

אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט

או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

.23 מסר המשתתף הודעה כאמור לעיל והמועצה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן

תשובות בכתב, לפני המועד האחרון להגשת הצעות. המועצה תמסור עותק של

התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד

מהצעתו.

.24 מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י המועצה או מי

מטעמה, אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

.25 המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס

שינויים, תיקונים, תנאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות

המשתתפים (להלן: "שינויים והבהרות") ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי המכרז

ונספחיו.

ביטוחים:

.26 מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה (להלן: "הספק") ו/או

על פי דין או הסכם, מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז,

בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות באישור קיום

הביטוחים המצורף כנספח 7 להסכם להלן.

.27 מובהר בזאת, כי בשלב הגשת ההצעות אין להחתים את חברת הביטוח על אישור

קיום ביטוחים, ויש לחתום על האישור בחותמת וחתימת המציע, כפי שהמציע חותם

על כל מסמכים המכרז.

דרישת פרטים מהמציע:

.28 המועצה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר

פתיחתן, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות

נוספות (להלן: "הפרטים"), לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את המציע, חוסנו

הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות

למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה

הבלעדי.

.29 המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של המועצה ובתוך

המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה שלא לדון

בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו

עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

הצהרות המציע:

.30 המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי

המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות

המפורטות במכרז ובהסכם.

חתימה ___________________

.31 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או

לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

.32 המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט

מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר למועצה, בכל שלב שהוא,

אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.

.33 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש

מילוי וכי הצעה שתוגש באופן חלקי- תיפסל.

.34 המציע מצהיר כי ידוע לו כי מציע או מי ממועסקיו לרבות באמצעות חשבונית, לא

הורשע, בשנתיים האחרונות, בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי

חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל.

.35 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או

בהצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או למועצה ו/או לרשות

אחרת עקב ניסיון רע עם המציע.

.36 המציע מצהיר ומתחייב בזה כי יש בידו, ביכולתו היה והצעתנו תתקבל ותוכרז כהצעה

זוכה במכרז שבנדון, כולן או חלקן, להעמיד ולהפעיל את הציוד, האמצעים וכח האדם

הדרושים, בהיקף, בכמות ובאיכות בהתאם לדרישות המכרז ותכנית העבודה וזאת

החל ממועד תחילת העבודות.

.37 המציע מצהיר כי ידוע לו שהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין

שני מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות

עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. חולקה העבודה בין שני מציעים ו/או הופחת

היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול /

ההפחתה כאמור ו/או לחזור בו מהצעתו.

.38 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות

מכרז זה, להורות על ביצוע השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב

(להלן: "התקציב"), בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול

השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת ללא

כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

.39 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה במכרז יידרש לספק שירותי יועץ וניהול פרויקטים

ובמסגרתן להעמיד את כל האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע ראוי של המטלות

כמפורט בחוברת המכרז וההסכם.

.40 המציע מצהיר כי ידוע לו, כי במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז, יידרש לעבוד

במקביל לעבודתם של נותני שירות אחרים, וייתכן תיאום עם נותני שירות נוספים

לרבות אדריכלים, ויועצים אחרים - תיאום העבודות יהא באחריות הזוכה ולאחר

קבלת אישור נציג המועצה ו/או המפקח מטעם המועצה(להלן: "תיאום").

.41 המציע מצהיר כי ידוע לו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות ו/או מספרים

ו/או כל נתון אחר המוצגים במסמכי המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר

.42 למציע לאמוד את העבודה ואינם תחליף לסיור ו/או לבדיקה במקום וכי על המציע

חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות

עצמו ועל חשבונו.

.43 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של

החוזה בכל עת שתראה לנכון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בשל מעשה או מחדל של

המציע ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, ע"י משלוח הודעה בכתב

30 יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת

ההתקשרות.

חתימה ___________________

.44 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז,

כל עוד לא הודיעה המועצה על סיומם.

.45 המציע מצהיר, כי ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי

המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון, שייעשו במסמכי המכרז או כל

הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב

לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

בחינת ההצעות:

.46 המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף,

הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.

.47 ככלל, תבחר המועצה בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה.

.48 יצוין כי המציע נדרש לציין בהצעתו את מלוא מחיר התמורה אותה הוא מבקש בגין

ביצוע השירותים ו/או העבודות המפורטים במכרז ומצוינים בנספח 1 למסמכי

המכרז, לרבות חומרים, ציוד, כוח אדם, וכן כל תמורה נדרשת אחרת והכל בהתאם

להצעה מפורטת בנספח 1– הצעת המציע.

.49 המועצה תבחן יחד עם ההצעה הכספית, במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו

של המשתתף לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם

המציע ואת ניסיונו של המציע, לרבות ניסיון המציע עם רשויות מקומיות אחרות,

היקף הכספי של עבודות המציע, חוות הדעת המצורפות למכרז זה ועוד, כך שהצעת

המחיר לא תהיה המדד היחידי לבחינה.

.50 מובהר כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה להתחשב בכל

שיקול רלוונטי אחר, על פי מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה,

לרבות אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את

ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

תהיה המועצה רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות

קודמות, לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו.

לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך

הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש. במקרה

בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות

עיניה ואף לפסול את ההצעה.

.51 אופן בחינת ההצעות יהיה כדלקמן:

א. %70 - בהתאם למחיר הנמוך ביותר שיוצע.

ב. %30 - נקודות איכות. אופן חלוקת נקודות האיכות יהיה כדלקמן:

.i המלצות על פרויקטים דומים – יינתן ניקוד של עד ל 15 נקודות –

5 נקודות להמלצה ועד 3 המלצות סך הכל. המלצות יינתנו בכתב

בלבד. לועדה שמורה הזכות לשוחח עם הממליצים.

.ii מציע שיציג ניסיון בניהול ו/או תכנון פרויקטים מעל שטח של

50,000 מ"ר בניה לתעסוקה בפרויקט בודד יקבל ניקוד של 15

נקודות. במקרה של מציע שיציג רק פרויקטים נמוכים משטח של

50,000 מ"ר בניה לתעסוקה יינתן ניקוד של 5 נקודות בלבד.

.52 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה

שומרת לעצמה את הזכות, להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל

את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין רק חלק מהעבודות, הכל לפי ראות עיניה

חתימה ___________________

וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה

שהיא ולפי שיקול דעתה. למועצה הזכות לקבוע כשיר ראשון וכשיר שני ולפנות לכשיר

השני בנסיבות הרלוונטיות, לרבות במקרה של ביטול ההתקשרות עם הכשיר הראשון

מכל סיבה וזאת בתוך פרק זמן של עד חצי שנה.

.53 המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה

לעומת מהותה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר

התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה

כדבעי.

.54 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

.55 במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון

המחיר הנמוך מבין השניים.

ביטול המכרז

.56 המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת

למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי

סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות

הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

.57 בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית - אך

לא חייבת- לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה

א. .ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר

מהאומדן המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן

וסביר לשירותים ולעבודות, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת

המועצה לשלם עבור ביצוע השירותים ו/או העבודות, נשוא מכרז זה ו/או

המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.

ב. .התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות

ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות

המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט,

או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים

ג. .יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר

ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל

ד. .החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או

למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי

המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.

לוחות זמנים:

מועד אחרון לשאלות הבהרה 13.7.2023

מועד אחרון להגשת הצעות 30.7.2023

בכבוד רב

אלי דדון

ראש המועצה

חתימה ___________________

נספח 1

מפרט והצעת מחיר

לכבוד

מ.מ. בית דגן

מכרז מס_22/23__–עבור שירות ניהול פרויקט 'קידום תוכנית אזור תעסוקה

צפוני' במועצה המקומית בית דגן

מפרט והצעת מחיר

להלן פירוט השירותים הנדרשים. על המציע לציין מחיר עבור מתן כלל השירותים המפורטים להלן

ובהסכם נספח .8

.1 המציע יידרש למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקט 'קידום תוכנית אזור תעסוקה צפוני' בישוב.

מדובר בתוכנית מפורטת אשר מתוכננת בגושים (חלקים ובשלמות):

6070,6076,6098,6101,6075 ובסמוך לכביש .412

.2 המציע יידרש למתן כלל השירותים הקבועים במכרז זה ובין היתר האמור להלן:

.3 עבודת המציע תכלול ניהול הליך קידום התב"ע עד למתן תוקף לתכנית בוועדת התכנון

הרלוונטית. זאת תוך התייחסות לניהול צוות היועצים, ניהול התכנון, ייזום וקידום מהלכים

וניהול סיכונים ובהתאם לתכולות העבודה המפורטות:

א. קביעת נהלי עבודה פנימיים.

ב. ישיבת עבודה שוטפות.

ג. ביצוע תיאומים בין חברי הצוות.

ד. תאום בין חברי הצוות ובקרה על תוצרים.

ה. דיווחים תקופתיים בדגש על עמידה בלו"ז ובאיכות התכנון הנדרשת.

ו. בחינה איכותית של החומר המוגש למוסד התכנון, טרם הגשתו.

ז. ייזום דיונים בצוות המקצועי של המחוז לפתרון קונפליקטים וקבלת הבהרות.

ח. בקרה וחידוד החומר שיוצג בדיונים השונים במוסד התכנון.

ט. השתתפות בדיונים במוסדות והצגת הפרויקט בדיונים אלה בהתאם לצורך

ובמקביל לעורך התכנית והצוות המקצועי.

י. ריכוז הכנת תגובות מקצועיות וממוקדות להליך התנגדויות.

יא. השתתפות בדיוני החוקר בהתנגדויות.

יב. ייזום מפגשים עם גורמים בעלי עניין בתכנית ע"מ למזער התנגדויות.

יג. קידום ישיבות עבודה של צוות התכנון.

יד. קידום ישיבות עבודה במחוז.

טו. קידום דיון בועדה להפקדה, מילוי תנאים ולהפקדה בפועל.

טז. זירוז הליכים למתן תוקף.

יז. צפי מוקדם של הנתיב הקריטי בכל שלב וגיבוש המלצות בהקשר לעמידה בתכנית

עבודה בכל שלב.

יח. זיהוי החלטת בעלות משמעות על הפרויקט והצפתן מעלה לצורך גיבוש תכנית

פעולה מושכלת בעניינן.

חתימה ___________________

.4 פרק הזמן המוערך לפרויקט הינו 30 חודשים מרגע חתימת ההסכם – נספח ,8 כאשר המציע

יידרש לליווי מלא עד לתום הפרויקט ובהתאם לשיקול דעת המועצה המקומית ו/או מהנדס

המועצה.

.5 שירותים נוספים לרבות פיקוח עליון יינתנו לאורך כל תקופת הקמת הפרויקט ועד לסיומו.

.6 מצ"ב כנספח1א תשריט והצגת התוכנית על גבי התשריט.

.7 למועצה שמורה הזכות לתקן את המפרטים ו/או התוכניות, ולרבות תוספת תכניות יותר

מפורטות על ידי המועצה ו/או מי מטעמה, לרבות אדריכל הפרויקט (חברת גורדון אדריכלים

ומתכנני ערים).

תנאים כללים

.8 המציע יבקר ויסייר פיזית במבני וחצרי המועצה וילמד היטב את היקף העבודה הדרושה ויציין

לפניו את כל הפרטים הדרושים לביצוע השירותים בשלמותם, לרבות קביעת שטחי המועצה.

.9 המציע ימנה מנהל עבודה מטעמו, ששמו יועבר לנציג המועצה (להלן: "מנהל העבודה.)" מנהל

העבודה יצויד במכשיר טלפון סלולרי וישמש כאיש קשר מול המועצה על מנת שניתן יהיה

להשיגו בכל עת.

.10 נציג המועצה יהא רשאי לדרוש מהמציע, בכל עת ולפי שיקול דעתו, את החלפתו של עובד

מעובדיו של המציע המועסק על ידו בביצוע השירותים, והמציע מתחייב למלא אחר דרישתם

ללא שיהוי.

.11 לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל אלא בהתאם לכל דין ובכפוף לקבלת כל האישורים

הדרושים על פי דין ואישור נציג המועצה לכך, מראש.

.12 בנוסף מתחייב המציע לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של עובדיו

כנדרש על פי כל דין לרבות בתקנות הבטיחות בעבודה.

.13 השירותים האמורים לעיל יינתנו באופן שוטף ובהתאם לאמור בהסכם המצ"ב כנספח 8 למכרז

זה.

.14 המציע מצהיר כי המחירים הנדרשים על ידינו מבוססים על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללים

את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותנו על פי מסמכי המכרז.

.15 אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מאתנו שירותים בכל היקף

שהוא וכי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין היקף השירותים

שיוזמנו מאתנו בפועל, וכי התשלומים ישולמו לנו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות.

.16 הצעת המחיר האמורה לעיל כוללת כולל את כל העבודות והדרישות בהתאם למפורט במפרט

האמור לעיל והכללי וכן כל האיבזרים הנלווים ו/או הציוד הדרוש לשם ביצוע השירותים נשוא

מכרז זה. למען הסר ספק יצוין כי הצעת המחיר כוללת את כל העלויות, לרבות שכר עובדים,

קבלני משנה, נסיעות וכן כל עלות החלה על המציע לצורך ביצוע העבודה והשלמתה באופן מלא.

.17 תנאי תשלום: החשבונות ישולמו מעת לעת תוך 45 מיום אישורם ע"י מהנדס המועצה ו/או

נציג המועצה ו/או מי מטעמם.

הצעת המחיר של המציע : סך של ______________________ ללא מע"מ.

סה"כ לתשלום כולל מע"מ_________________________.

שם המציע: כתובת: טל'

חתימה:

חותמת:

תאריך:

חתימה ___________________

נספח 1א

תשריט

ניהול הפרויקט כולל תוכנית מפורטת לכל השטח שבתוך הפוליגון הכחול וכן מסמך מדיניות לכל

יתר השטח שבתחום הקו המקווקו האפור.

מיקום הפרויקט: גושים (חלקים ובשלמות): 6070,6076,6098,6101,6075 ובסמוך לכביש .412

חתימה ___________________

נספח 2

לכבוד

מ.מ. בית דגן

מידע ארגוני וניסיון המציע

ימולא על ידי המציע ויכלול את הפרטים הבאים:

שם המציע: ______________________________________

מספר רישום תאגיד / עוסק : ______________________________________

כתובת המציע: ______________________________________

מספרי טלפון: _________________ נייד ________________

מספר פקסימיליה:_______________________________

דוא"ל: ______________________________________

עיסוק מרכזי של המציע :

________________________________________________________________

אנשי קשר מול המועצה

.1 שם ____________________ ותק מקצועי_____________________

.2 שם ____________________ ותק מקצועי_____________________

.3 שם ____________________ ותק מקצועי_____________________

יובהר למען הסר ספק כי אנשי קשר אלו יעמדו מול המועצה וכי עמדתם תחייב את המציע

בכל דבר ועניין.

חתימה ___________________

טבלת ריכוז האסמכתאות באשר לניסיונו של המציע לצורך הוכחת תנאי הסף ולרבות:

א. פרטי מזמין העבודה.

ב. סוג השירותים שניתנו והיקף מר הפרויקט.

ג. מועד ביצוע הפרויקט.

ד. איש קשר אצל המזמין.

יש לצרף פירוט אודות שירותים שניתנו ב- 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת

הצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים דומים לגופים מוסדיים לרבות

רשויות מקומיות ו/או תאגידים ו/או רשויות המדינה. יש לספק אסמכתאות לשניים או

שלושה פרויקטים ב 5 השנים האחרונות בשטח מצטבר של 50,000 מ"ר בניה לתעסוקה

כדי לעמוד בתנאי הסף.

מס פרטי מזמין השירותים שסופקו מועד ביצוע איש קשר במזמין

העבודה והיקף השטח לפרויקט

• על המציע לצרף המלצות כתובות למכרז לצורך עמידה בתנאי איכות כמפורט לעיל.

• ניתן לצרף אסמכתאות נוספות לצורך הבהרת השירותים שסופקו ו/או מפרטי

התכנון שבוצעו וכיוצ"ב.

חתימת המציע__________

חתימה ___________________

נספח 3

לכבוד

מ.מ. בית דגן

נוסח תצהיר שכר מינימום

בתצהיר זה:

"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק

"בעל שליטה":

החברות").

"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-.1968

"חוק שכר

מינימום": חוק שכר מינימום, התשמ"ז-.1987

אני הח"מ ______________________ נושא ת.ז. ___________________ נושא

במשרת ______________________ בחברת_______ ______________ ח.פ

_________________ (להלן- "החברה/המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר

את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת

כדלקמן:

.1 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז מס' עבור מ.מ. בית דגן .

.2 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל ענין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא

הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד

הגשת הצעה זו עבור המועצה.

.3 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_____________ ____________________

תאריך חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום

___________ הופיע בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז.

___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי

לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

________________

עורך דין

חתימה ___________________

נספח 4

לכבוד

מ.מ. בית דגן

תצהיר שמירה על זכויות עובדים

על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה.

אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.1 הנני נותן/ת תצהיר זה בשם _______________ שהוא המציע, המבקש להגיש למועצה המקומית

בני ברק הצעה בקשר במכרז מס' עבור מ.מ. בית דגן (להלן - "המציע").

.2 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.3 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.

.4 בתצהירי זה ,משמעותו של המונח" בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי),

התשמ"א- .1981 אני מאשר/ת כי טרם חתימתי על מסמך זה הוסברה לי משמעותו של מונח

זה וכי אני מבין/ה אותו .

.5 בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו- "עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק

עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 ( להלן- "החוק"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה

–תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי

אני מבין/ה אותם ..

.6 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות ( כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק ) המשתתף לא הורשע

בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים

התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 ,שנעבר לאחר יום )31.10.02 או ,

לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט

ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא

כדין והבטחת תנאים הוגנים (, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 ,

שנעבר לאחר יום 31.10.02 ,)אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות

ממועד ההרשעה האחרונה.

.7 אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי המציע יקיים

את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים

הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, במהלך כל

תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.

.8 הנני מצהיר כי ידוע לי, כי ככל ואזכה במכרז, שכר עובדיי לא יפחת משכר המינימום עפ"י דין

ותשלומי המעביד לא יפחתו מצווי ההרחבה, הוראות החשכ"ל, צו העסקת עובדים על ידי

קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2018 ועפ"י כל דין.

.9 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .

___________ ___________________

תאריך חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום

___________ הופיע בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז.

___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי

לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

______________

עורך דין

חתימה ___________________

נספח 5

לכבוד

מ.מ. בית דגן

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.1 הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ ח.פ. / ע.מ.

___________ (להלן :"הגוף").

.2 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

א) סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 ,הקובע

כדלקמן:

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד

לחוזה או לעסקהעם המועצה: לעניין זה, ״קרוב״ - בן זוג, הורה ,בן או בת, אח או אחות״.

ב) כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של

נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, ״חבר

מועצה״- חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו"

ג) סעיף 142 לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 הקובע כי :

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או

שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה,

פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט

לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

.3 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו

סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד

אחראי בו.

אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם

מסרתי הצהרה לא נכונה.

.4 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור

בהצהרה זו הינו אמת.

.5 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103

לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של 3/2

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר ובתנאיה התקשרות לפי סעיף

103א(א) לצו המועצות המקויות, תשי"א- 1950 ובלבד שהודעה על מתן היתר

כאמור תפורסם ברשומות.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום

___________ הופיע בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז.

___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי

לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. _______________

חתימה ___________________

נספח 6

לכבוד

מ.מ. בית דגן

תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי

אהיה צפוי/ה

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ להלן

:"הגוף")

המבקש להתקשר עם מועצה מקומית בית דגן (להלן:"הרשות"), אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת

לתת תצהיר זה בשם הגוף.

אני מצהיר כדלקמן:

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-(1998 להלן: "חוק שוויון

זכויות") לא חלות על הגוף.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;

ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 100 עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד

העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך

– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף (9ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף

מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום

ההנחיות כאמור.

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים

החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.

___________ _____________

____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת

המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום

___________ הופיע בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז.

___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי

לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

עורך דין

חתימה ___________________

נספח 7

לכבוד

מ.מ. בית דגן

מפרט ביטוחים

.1 מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי חוזה זה או על פי דין, מתחייב הספק, כי משך כל

תקופת הסכם זה יהיה הספק ועובדיו מבוטחים בביטוחים כדלקמן, אשר יהיו בתוקף כל

עוד מתקיים חוזה זה ו/או נמשכות העבודות על פיו (להלן: "ביטוחי הספק"):-

.2 ביטוח חבות מעבידים (ככל שהספק מעסיק עובדים) בגבול אחריות של 20,000,000 ₪.;

הביטוח מורחב לשפות את המועצה, היה ויקבע כי היא נושאת באחריות כמעביד.

הספק פטור מלהמציא ביטוח מעבידים אם אינו מעסיק עובדים ועליו ליתן תצהיר

מתאים.

.3 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של 2,000,000 ₪. הביטוח יהא בתוקף גם בסיום

ההתקשרות בין הצדדים וכל עוד קיימת לספק אחריות לפי דין;

הרחבות ותנאים לפוליסה: אי יושר עובדים, אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן

שימוש ועיכוב עקב מיקרה ביטוח, הוצאות משפט פלילי בגין מקרה ביטוח אשר עלול

להוות תביעה בפוליסה.

תקופת גילוי – 6 חודשים

תאריך רטרואקטיבי – מתאריך הקודם לתאריך חתימה על חוזה זה.

לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת.

.4 ביטוח צד ג׳, אשר יכלול צד ג׳ כלשהו, לרבות עובדי הספק בגבול אחריות של 1,000,000 ₪.

הרחבות לפוליסה: חבות המבוטח בגין קבלני משנה ועובדיהם, ביטול חריג תביעת שיבוב

של ביטוח לאומי, זיהום תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי, עבודות חוץ בזיקה לעיסוקו של

הספק, נזק לרכוש המועצה יהיה צד ג' כהגדרתו בפוליסה.

.5 הספק ימציא למועצה, לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד ההתקשרות את האישור בדבר עריכת

הביטוחים המפורטים לעיל, בנוסח הנספח להסכם זה, בצירוף לאישור חברת הביטוח, כי

הפוליסות לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה, אלא לאחר משלוח הודעה על למועצה.

כן מתחייב הספק להמציא למועצה, מיד עם דרישתה, העתקים חתומים של ביטוחי

הספק. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הספק לבין האמור בחוזה

זה, ולדרישת המועצה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת

להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים האמורים,

בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת, והדבר לא יטיל אחריות

כלשהיא על המועצה ולא יצמצם את אחריותו של הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין.

.6 שם המבוטח בביטוחי הספק המפורטים לעיל יורחב לכלול גם את המועצה. ביטוחי הספק

יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף נגד כל יחיד מיחידי המבוטח, גופים

עירוניים וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה.

.7 מובהר ומוסכם, כי פוליסות ביטוחי הספק טעונות הסכמת ואישור המועצה, הן ביחס

להיקף הביטוח והן ביחס לגובהו.

.8 הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח

במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל

תקופת ההסכם.

.9 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי נספח הביטוח

המצ"ב, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא

חבותו לפי הסכם זה. על הספק לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות

בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי

המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

.10 אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הספק המפורטים

באישור הביטוח, מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור.

בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי הספק כאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף

כלפי המועצה (לעניין ביטוחי רכוש) ושם המבוטח יורחב לכלול את המועצה (לעניין ביטוחי

חבויות) בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

חתימה ___________________

נספח ביטוח

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת

האישור

()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל

את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח

יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

ממבקש האישור גורמים נוספים המבוטח אופי העסקה והעיסוק ממעמד מבקש

הקשורים למבקש המבוטח האישור

האישור וייחשבו

כמבקש האישור

שם שם: שם

☐נדל"ן ☐משכיר

המועצה ו/או תאגידים עירוניים למלא

☒שירותים ☐שוכר

המקומית בית ו/או חברות עירוניות ו/או

דגן נבחריהם ו/או מנהליהם ☐אספקת מוצרים ☐זכיין

ו/או עובדיהם ☒אחר: שירותי יועץ ☐קבלני משנה

ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. וניהול פרויקט קידום

☒מזמין

למלא תוכנית אזור תעסוקה

שירותים

צפוני בתחום המועצה

מען מען ☐מזמין מוצרים

המקומית בית דגן

רחוב מנחם בגין למלא

☐אחר:

תיאור הקשר למבקש

,9 בית דגן

האישור הראשי:

חלק מקבוצה ו/או חלק

מקבוצה

סוג הביטוח מספר נוסח תאריך תאריך גבול אחריות לכלל כיסויים נוספים בתוקף

הפוליסה ומהדורת תחילה סיום פעילות המבוטח/

הפוליסה

חלוקה לפי גבולות סכום ביטוח

אחריות או סכומי

י בהתאם לנספח

יש לציין קוד כיס

למקרה לתקופה

ביטוח

צד ג' ביט 1,000,000 1,000,000 ₪ 302 304 309 315 321

322 328 329

אחריות ביט 20,000,000 20,000,000 ₪ 304 309 319 328

מעבידים

אחריות 2,000,000 2,000,000 ₪ 301 302 303 304 309

מקצועית 321 325 326 327 328

-332תקופת גילוי 6 חודשים

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

038 040 086

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש

האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

חתימה ___________________

נספח 8

חוזה התקשרות

שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת 2023

- ב י ן –

המועצה המקומית בית דגן

מרחוב מנחם בגין 9 בית דגן

( להלן: "המועצה" )

ל ב י ן -

________________________

(להלן- הקבלן )

מצד שני;

הואיל והקבלן זכה במכרז מס' למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקט לקידום תוכנית

באזור התעסוקה הצפוני בתחום המועצה המקומית בית דגן (להלן- המכרז);

והואיל וברצון המועצה להזמין מהקבלן שירותי ייעוץ וניהול פרויקט ככתוב בתחומי המועצה

המקומית בית דגן בהתאם לתנאי המכרז, והקבלן מעונין לספק את השירותים והכל

בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1 כללי

1.1 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

1.2 בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

"המכרז" מכרז מס' למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקט קידום תוכנית באזור

התעסוקה הצפוני בתחומי המועצה המקומית בית דגן.

"הקבלן" לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל

קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודה.

"העבודה/ שירותים" מתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקט קידום תוכנית באזור תעסוקה הצפוני

בבית דגן בגושים (חלקים ובשלמות): 6070,6076,6098,6101,6075

ובסמוך לכביש 412 ובהתאם למפרט המכרז.

"היקף השירות" היקף השירות המצוין בחוזה זה ובמכרז לרבות נספח 1 ו/או 1א למכרז ,

על פי המדד הבסיסי ללא מ.ע.מ.

"המועצה" המועצה המקומית בית דגן.

"המפקח" נציג המועצה המקומית בית דגן.

"המהנדס" מהנדס המועצה או מי שימונה על ידו.

"המנכ"ל" מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו.

"נציג המועצה" מנכ"ל המועצה ו/או מהנדס המועצה /או מי מטעמם.

חתימה ___________________

"המדד" מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הבסיסי" המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות במכרז מדד חודש _______.

"המדד הקובע" המדד האחרון הידוע במועד שנקבע להגשת כל חשבון ביניים או חשבון

סופי, לפי העניין.

"כוח עליון" רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם

כוחות מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), אסון

טבע, סגר רפואי. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים, שביתות

והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון.

"מפרטים" נספח 1 ו/או נספח 1א למסמכי המכרז על נספחיו.

1.3 חוזה זה, על נספחיו השונים - הקיימים ואשר יובאו בעתיד - לא יפורש במקרה של

סתירה, ספק, אי וודאות או דו-משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא

כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

1.4 מסמכי מכרז 22/23 והנספחים המצורפים למכרז, בין אם מצורפים ובין אם יצורפו,

מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

1.5 בכל מקרה של סתירה, ספק או דו משמעות, ייגברו הוראות המכרז על כל הוראה אחרת

בהסכם.

1.6 בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בהוראות המכרז, לעניין אופן ביצוע העבודות

בלבד, ייגבור מסמך ב' למסמכי המכרז, מפרט הדרישות, על נספחיו.

.2 הצהרות הקבלן

2.1 הקבלן מצהיר כי בחן את המפרטים ובחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים

בביצוע השירותים ו/או הנובעים ממנה לרבות תשתיות המועצה, מתווה המועצה

והשטחים בה, והכל קודם לתחילת העבודה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל

טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי המועצה שמקורן באי ידיעה של תנאי או

נתון כלשהו.

2.2 הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים

המקצועיים והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודה בהתאם להוראות

חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה

ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

2.3 הקבלן מצהיר כי קרא בעיון את כל האמור בנספח הוראות הבטיחות להסכם זה

ומתחייב למלא אחר כל האמור בו באופן מוחלט.

2.4 הקבלן מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה, הינם

בעלי כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על פי דין לביצוע

השירותים, לרבות רישיון מהנדס בניין ו/או אדריכל וכן תואר שני בתכנון ערים

כדין וכן כל ההסמכות הנדרשות למתן השירותים לפי הסכם זה.

2.5 הקבלן מצהיר כי אישורים אלה יהיו בתוקף לאורך כל תקופת מתן השירותים והוא

מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי בעניין זה.

2.6 הקבלן מצהיר כי הוא יספק את השירותים בהתאם לכלל הוראות הבטיחות הנדרשות על

פי דין, לרבות לפי תקנות הבטיחות בעבודה וכן כל תקנה או הוראה חוקית אחרת החלה

בנסיבות העניין, ו/או הנחיות אשר תתפרסמנה מעת לעת על ידי הגורמים המוסמכים.

2.7 למען הסר ספק הקבלן מצהיר כי כל פעולה הדורשת אישור ו/או היתר ו/או רישיון

תבוצע לאחר קבלתו על פי דין.

חתימה ___________________

.3 סתירות במסמכים והוראות מילואים

3.1 על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידע

האחר הכלולים בהם.

3.2 גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן 3.1 ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו-

משמעות, וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה

הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה

לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח

והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה - אין בה משום הסכמה

לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה. הקבלן חייב לבדוק ולהסב

תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה ולקבל הוראות

כאמור

3.3 לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע

מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או

דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח,

כאמור.

3.4 המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות

תוכניות, לפי הצורך לביצוע העבודה.

3.5 מובהר בזה כי יש לראות את המפרט המיוחד, המפרט הכללי, התוכניות והפרטים

הסטנדרטים כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או

כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין.

.4 פירוט השירותים ולוחות זמנים לביצוע

4.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי החוזה, התוכניות לביצוע,

הפרטים והמפרטים שימסרו לו על ידי המועצה. פרק הזמן מוערך ב כ- 30 חודשים.

4.2 מובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע

העבודה ורק הוצאת צו התחלת עבודה חתום ע"י מנכ"ל המועצה, מהווה הרשאה

לתחילת ביצוע העבודה.

4.3 תוך 7 ימים ממועד הודעת הזכיה מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה, על חשבונו

והוצאותיו, את המסמכים והאישורים כדלקמן:

4.3.1 אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות (מקור) כמפורט בנספח 7 למכרז, חתום על

ידי חברת ביטוח.

4.3.2 כל מסמך אחר שדרשה המועצה ו/או ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע

העבודה.

4.4 השירותים אשר יסופקו על ידי הקבלן יינתנו בפרקי הזמן הקבועים בהסכם זה וכמפורט

להלן:

4.4.1 המציע יידרש למתן כלל השירותים הקבועים במכרז זה ובין היתר האמור להלן:

4.4.2 עבודת המציע תכלול ניהול הליך קידום התב"ע עד למתן תוקף לתכנית בוועדת

התכנון הרלוונטית. זאת תוך התייחסות לניהול צוות היועצים, ניהול התכנון,

ייזום וקידום מהלכים וניהול סיכונים ובהתאם לתכולות העבודה המפורטות:

4.4.3 קביעת נהלי עבודה פנימיים.

4.4.4 ישיבת עבודה שוטפות.

4.4.5 ביצוע תיאומים בין חברי הצוות.

4.4.6 תאום בין חברי הצוות ובקרה על תוצרים.

4.4.7 דיווחים תקופתיים בדגש על עמידה בלו"ז ובאיכות התכנון הנדרשת.

4.4.8 בחינה איכותית של החומר המוגש למוסד התכנון, טרם הגשתו.

חתימה ___________________

4.4.9 ייזום דיונים בצוות המקצועי של המחוז לפתרון קונפליקטים וקבלת הבהרות.

4.4.10 בקרה וחידוד החומר שיוצג בדיונים השונים במוסד התכנון.

4.4.11 השתתפות בדיונים במוסדות והצגת הפרויקט בדיונים אלה בהתאם לצורך

ובמקביל לעורך התכנית והצוות המקצועי.

4.4.12 ריכוז הכנת תגובות מקצועיות וממוקדות להליך התנגדויות.

4.4.13 השתתפות בדיוני החוקר בהתנגדויות.

4.4.14 ייזום מפגשים עם גורמים בעלי עניין בתכנית ע"מ למזער התנגדויות.

4.4.15 קידום ישיבות עבודה של צוות התכנון.

4.4.16 קידום ישיבות עבודה במחוז.

4.4.17 קידום דיון בועדה להפקדה, מילוי תנאים ולהפקדה בפועל.

4.4.18 זירוז הליכים למתן תוקף.

4.4.19 צפי מוקדם של הנתיב הקריטי בכל שלב וגיבוש המלצות בהקשר לעמידה בתכנית

עבודה בכל שלב.

4.4.20 זיהוי החלטת בעלות משמעות על הפרויקט והצפתן מעלה לצורך גיבוש תכנית

פעולה מושכלת בעניינן.

4.4.21 פרק הזמן לביצוע התכנון הינו כ- 30 חודשים בהתאם למפרט ומרגע חתימת

ההסכם – נספח .8 הקבלן ימשיך ליתן שירותים עד לתום הפרויקט ובהתאם

לשיקול דעת המועצה.

4.4.22 שירותים נוספים לרבות פיקוח עליון יינתנו לאורך כל תקופת הקמת הפרויקט ועד

לסיומו.

4.4.23 מצ"ב כנספח 1א תשריט מוצע וכפוף לשינויים.

4.4.24 למועצה שמורה הזכות לתקן את המפרטים ו/או התוכניות, ולרבות תוספת

תכניות יותר מפורטות על ידי המועצה ו/או מי מטעמה, לרבות אדריכל הפרויקט

(חברת נופר אדריכלים).

תנאים כללים

4.4.25 הקבלן יבקר ויסייר פיזית במבני וחצרי המועצה וילמד היטב את היקף העבודה

הדרושה ויציין לפניו את כל הפרטים הדרושים לביצוע השירותים בשלמותם,

לרבות קביעת שטחי המועצה.

4.4.26 הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו, ששמו יועבר לנציג המועצה (להלן: "מנהל

העבודה.)" מנהל העבודה יצויד במכשיר טלפון סלולרי וישמש כאיש קשר מול

המועצה על מנת שניתן יהיה להשיגו בכל עת.

4.4.27 נציג המועצה יהא רשאי לדרוש מהקבלן, בכל עת ולפי שיקול דעתו, את החלפתו

של עובד מעובדיו של הקבלן המועסק על ידו בביצוע השירותים, והקבלן מתחייב

למלא אחר דרישתם ללא שיהוי.

4.4.28 לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל אלא בהתאם לכל דין ובכפוף לקבלת

כל האישורים הדרושים על פי דין ואישור נציג המועצה לכך, מראש.

4.4.29 בנוסף מתחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי

הבטיחות של עובדיו כנדרש על פי כל דין לרבות בתקנות הבטיחות בעבודה.

4.4.30 השירותים האמורים לעיל יינתנו באופן שוטף ובהתאם לאמור בהסכם המצ"ב

כנספח 8 למכרז זה.

4.4.31 הקבלן מצהיר כי המחירים הנדרשים על ידינו מבוססים על התנאים שבמסמכי

המכרז וכוללים את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותנו על פי

מסמכי המכרז.

חתימה ___________________

4.4.32 אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מאתנו

שירותים בכל היקף שהוא וכי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או

אחרות, בגין היקף השירותים שיוזמנו מאתנו בפועל, וכי התשלומים ישולמו לנו

בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות.

4.4.33 הצעת המחיר האמורה לעיל כוללת כולל את כל העבודות והדרישות בהתאם

למפורט במפרט האמור לעיל והכללי וכן כל האיבזרים הנלווים ו/או הציוד

הדרוש לשם ביצוע השירותים נשוא מכרז זה. למען הסר ספק יצוין כי הצעת

המחיר כוללת את כל העלויות, לרבות שכר עובדים, קבלני משנה, נסיעות וכן כל

עלות החלה על המציע לצורך ביצוע העבודה והשלמתה באופן מלא.

תנאי תשלום:

4.4.34 החשבונות ישולמו מעת לעת תוך 45 יום מיום אישורם ע"י מהנדס המועצה ו/או

נציג המועצה ו/או מי מטעמם.

.5 בדיקות מוקדמות

5.1 הקבלן מאשר כי בחן מראש ומלכתחילה את כל הפרמטרים או הנתונים או תוואי השטח

ו/או התוכניות ו/או ההיתרים ו/או וכן בחן את כל הנושאים ו/או הגורמים אשר יש או

עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו, וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה

בעניין.

5.2 הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה

זה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל

תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.

5.3 המפקח רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעם המועצה

לצורך העבודה, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו את

הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות. המועצה תהיינה משוחררות מכל

חבות או אחריות לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהמציאו, אם המציאו, לקבלן,

כאמור לעיל.

.6 רשיונות ואישורים

6.1 לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הרשיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי

הנדרש. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות והאישורים הנ"ל. הקבלן

מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת רשיונות.

6.2 תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם.

6.3 רשויות בסעיף זה הכוונה הינה: המועצה, משרדי הממשלה, משרד הבריאות, המשרד

לאיכות הסביבה , חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ,

משטרת ישראל, שירותי כבאות, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, מקורות,

רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים רשויות הניקוז, איגוד ערים וכל רשות נוספת

אחרת.

6.4 כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא

יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

6.5 על הקבלן מוטלת החובה לערוך את כל התיאומים הנדרשים לצורך ביצוע ומתן

השירותים כדין, לרבות תיאום עם הרשויות הרלוונטיות ועליו לפועל ולקבל מהרשויות

הנוגעות בדבר, לצורך ביצוע התחייבויותיו, את כל האינפורמציה הדרושה בקשר

לשירותים.

6.6 הטיפול בקבלת האישורים, תאומים ותשלום אגרות למיניהם, לא ישולם לקבלן תשלום

נפרד.

6.7 הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו לאורך כל תקופת ההתקשרות בכל הרישיונות ו/או

האישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, לרבות רישיון עסק ו/או רישיון מהנדס בניין

ו/או כל אישור דרוש אחר. במקרה של שינוי באמור לעיל מתחייב הקבלן ליידע את

המועצה ללא דיחוי.

חתימה ___________________

.7 הארכת מועד השלמת העבודה

סבור המפקח כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות

לעבודה, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה,

רשאי המפקח לתת, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת

העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו.

.8 עבודה בימי חול

פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת, במועדי ישראל

ובימי חול המועד, ללא האישורים הדרושים על פי דין, וללא אישור העירייה.

.9 החלפת עובדים

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר החלפתו של כל אדם המועסק על ידו בביצוע

העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק על ידי קבלן משנה או המתכנן, אף אם

הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה,

או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו. אדם שהורחק

לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בביצוע העבודה.

.10 מתן הוראות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל

דין, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות. הקבלן יטפל

ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשיונות

ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח

יציג לו הקבלן את הרשיונות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל

אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין או להוראותיה של

אותה רשות.

.11 זכויות וכדומה

11.1 כל זכויות הבעלות בשירותים שניתנים, על כל חלקיהם תהיינה למועצה בלבד ולקבלן

לא תהיינה כל זכויות בשירותים על כל חלקיהם, למעט זכויות לתשלומים כמפורט

בחוזה זה.

11.2 הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק,

הוצאה, היטל וכיוצ"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי

מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני

העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי הקבלן.

.12 פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא

תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל

או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

.13 העדר יחסי עובד-מעביד

13.1 מובהר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין המועצה ומי

מטעמה לבינו או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה,

יחסי עובד מעביד.

13.2 אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המועצה היא

מעבידתו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה,

מתחייב הקבלן לשפות מייד את המועצה בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך.

.14 אחריות לעבודה

14.1 הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או

קלקול שיגרמו לה ו/או למי מטעמה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו

מעשה הכרחי וצפוי מראש, בקשר לביצוע השירותים והוא פוטר את המועצה ו/או

עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או

לרכוש, כאמור.

חתימה ___________________

14.2 הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג הנמצא

בשימושו בקשר עם ביצוע השירותים והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל

אדם הנמצא ברשותה ו/או רשות מקרקעי ישראל- מדינת ישראל, מכל אחריות לכל

אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.

.15 אחריות לגוף או לרכוש

15.1 בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שהוא,

שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר עמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו,

והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן

בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד

אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.

15.2 הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא הנמצא בשימושו

בקשר עם ביצוע העבודה והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה מכל אחריות לכל

אובדן, נזק או קלקול, כאמור ולרבות מאחריות לפי חוק השומרים.

15.3 הקבלן ישפה את המועצה, על כל סכום שתחויבנה לשלם, או שתשלם, בגין נזק או

אובדן להם אחראי הקבלן על פי הסכם זה ומסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לרבות

בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתשאנה בהן בקשר לדרישה, כאמור. המועצה

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד

הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט

לשביעות רצונה. לקבלן תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן

לו אפשרות להתגונן מפניה.

15.4 הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה, בגין כל נזק שיגרם להן עקב שגיאה מקצועית

של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או

אביזרים לקויים.

15.5 אחריותו של קבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת

החוזה.

.16 אחריות לעובדים ולשלוחים

16.1 הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם

אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע

העבודה, והוא פוטר בזאת את המועצה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו,

לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה

ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. המועצה

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד

הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט

לשביעות רצונה.

16.2 הקבלן ישפה את המועצה, בגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי-קיום

התחייבותו לעיל. נדרשו המועצה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן

ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודה, ישפה אותן הקבלן בגובה הסכומים אשר

יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות

אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון הרשות המועצה. לקבלן תימסר הודעה על

תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

.17 ביטוח על ידי הקבלן

17.1 מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי חוזה זה או על פי דין, מתחייב הספק, כי משך

כל תקופת הסכם זה יהיה הספק ועובדיו מבוטחים בביטוחים כדלקמן, אשר יהיו

בתוקף כל עוד מתקיים חוזה זה ו/או נמשכות העבודות על פיו (להלן: "ביטוחי

הספק"):-

17.2 ביטוח חבות מעבידים (ככל שהספק מעסיק עובדים) בגבול אחריות של 20,000,000

₪.; הביטוח מורחב לשפות את המועצה, היה ויקבע כי היא נושאת באחריות

כמעביד.

חתימה ___________________

הספק פטור מלהמציא ביטוח מעבידים אם אינו מעסיק עובדים ועליו ליתן תצהיר

מתאים.

17.3 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של 2,000,000 ₪. הביטוח יהא בתוקף גם

בסיום ההתקשרות בין הצדדים ולמשך 7 שנים, לכל הפחות, מתום ההתקשרות וכל

עוד קיימת לספק אחריות לפי דין;

הרחבות ותנאים לפוליסה: אי יושר עובדים, אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות,

אובדן שימוש ועיכוב עקב מיקרה ביטוח, הוצאות משפט פלילי בגין מקרה ביטוח

אשר עלול להוות תביעה בפוליסה.

תקופת גילוי – 6 חודשים

תאריך רטרואקטיבי – מתאריך הקודם לתאריך חתימה על חוזה זה.

לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת.

17.4 ביטוח צד ג׳, אשר יכלול צד ג׳ כלשהו, לרבות עובדי הספק בגבול אחריות של

1,000,000 ₪.

הרחבות לפוליסה: חבות המבוטח בגין קבלני משנה ועובדיהם, ביטול חריג תביעת

שיבוב של ביטוח לאומי, זיהום תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי, עבודות חוץ בזיקה

לעיסוקו של הספק, נזק לרכוש המועצה יהיה צד ג' כהגדרתו בפוליסה.

17.5 הספק ימציא למועצה, לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד ההתקשרות את האישור בדבר

עריכת הביטוחים המפורטים לעיל, בנוסח הנספח להסכם זה, בצירוף לאישור חברת

הביטוח, כי הפוליסות לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה, אלא לאחר משלוח

הודעה על למועצה. כן מתחייב הספק להמציא למועצה, מיד עם דרישתה, העתקים

17.6 חתומים של ביטוחי הספק. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי

הספק לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המועצה, מתחייב הספק לגרום לשינוי

הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש, כי

אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר

התאמת, והדבר לא יטיל אחריות כלשהיא על המועצה ולא יצמצם את אחריותו של

הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין.

17.7 שם המבוטח בביטוחי הספק המפורטים לעיל יורחב לכלול גם את המועצה. ביטוחי

הספק יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף נגד כל יחיד מיחידי

המבוטח, גופים עירוניים וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או

הקשור לעבודה.

17.8 מובהר ומוסכם, כי פוליסות ביטוחי הספק טעונות הסכמת ואישור המועצה, הן

ביחס להיקף הביטוח והן ביחס לגובהו.

17.9 הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי

הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו

בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

17.10 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי נספח

הביטוח המצ"ב, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת

אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הספק לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את

גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל

טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות

המזעריים כאמור.

17.11 אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הספק

המפורטים באישור הביטוח, מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או

המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי הספק כאמור, יכלל סעיף

בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה (לעניין ביטוחי רכוש) ושם המבוטח יורחב

לכלול את המועצה (לעניין ביטוחי חבויות) בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

חתימה ___________________

17.12 לא התקשר הספק בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם ע"פ הוראות החוזה,

או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות

הבאות:

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לאחר שנתנה לספק התראה של 15 יום, להתקשר

בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי

חוזי הביטוח.

17.13 עשתה המועצה כאמור בסעיף 11 לעיל, יחולו כל הוצאותיה על הספק והיא רשאית

לקזז את תשלומיה בגין כך מכל סכום אותו היא חבה לספק.

17.14 אין מהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הספק המפורטות בסעיף זה, או כדי

להטיל על המועצה חבות כלשהיא.

הפרת סעיף 17 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.18 תעודת השלמה

18.1 השלים הקבלן את ביצוע העבודה יודיע על כך למפקח, בכתב.

18.2 מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה

משביעה את רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה (להלן -

"התיקונים ) הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח.

נסתיים ביצוע התיקונים - יחול על העבודה האמור לעיל.

18.3 למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של

העבודה לפי החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה

בשל הצורך בתיקונים וביצועם.

18.4 אישרו המפקח, בצירוף אישור מנכ"ל או מי שהסמיך מטעמו על פי דין, כי העבודה

מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונם - ימסרו לקבלן, בתום קבלת העבודה,

תעודת השלמה.

18.5 קבע המפקח ו/או המנכ"ל כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה

את רצונו, יחול האמור להלן. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת

השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע

וישלים, לשביעות רצונם של המפקח והמנכ"ל את התיקונים המפורטים ברשימה

שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח.

18.6 לא ביצע הקבלן את השלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה

המועצה רשאית לבצע את השירותים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על

חשבון הקבלן. המועצה תגבה הוצאות אלו, בתוספת %17 מהן כתמורה להוצאות

משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת.

18.7 מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו

לפי כל תנאי מתנאי החוזה.

18.8 קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה

להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לרשות המועצה את העבודה או אותו

חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת

העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש

לו.

18.9 ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד,

המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המועצה עבור עודפי

החומרים ייעשה בהם כפי שיורה המפקח.

.19 תמורה

19.1 התמורה עבור ביצוע העבודה ו/או השירותים תהא התמורה אותה ביקש המציע

בהצעתו למכרז, נספח 1 למכרז, הינה בסך של _____________________ ותשולם

בשלבים הקבועים בסעיף 21 להלן.

חתימה ___________________

19.2 התמורה כוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות

שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ולמכרז ולא תהיה צמודה למדד.

.20 מחיר סופי ותכולת מחירים

20.1 אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את

התשלומים המפורטים בסעיף התמורה, כפי שהציע הקבלן בהצעתו במכרז, ככוללים

את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן

לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:

20.1.1 כל העבודה, הציוד והחומרים, הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות

לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

20.1.2 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין.

20.1.3 אמצעי זהירות הנדרשים לביצוע השירותים.

20.1.4 אספקה ושימוש בציוד, כלי עבודה, תוכנות, וכל דבר אחר לרבות הוצאות

כספיות הנדרשות לביצוע השירותים.

20.1.5 אספקה ושימוש בכל הציוד הדרוש לשם ביצוע השירות כדין.

20.1.6 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה

הדרושים לשם כך.

20.1.7 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודה לפי התוכניות.

20.1.8 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה.

20.1.9 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי

החוזה.

20.1.10 דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה,

מכס, בלו, מסים, אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא.

20.1.11 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.

20.1.12 ההוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד MADE AS לכל סוגי העבודות, ללא

יוצא מן הכלל, לרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת קרקעיות

והעיליות המופיעות בכתב הכמויות ואלה הנמצאות באתר העבודה

והקשורות לביצוע העבודה אפילו לא בוצעו על ידי הקבלן.

20.1.13 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.

20.1.14 דמי בדיקות, דגימות וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על פי חוזה זה.

20.1.15 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי

החוזה.

20.1.16 רווחי הקבלן.

20.1.17 כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק

ממנו על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות

והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון

והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן

תיוודענה להם בעתיד.

20.2 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של המועצה לעכב, לחלט, לקזז

ולהפחית מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו.

.21 חשבון ותשלום התמורה

21.1 שלבי התשלום והחשבונות יבוצעו באופן הבא ולפי אבני הדרך הקבועים בטבלה אשר

להלן (כל שלב מגלם אחוז מסך כל התמורה בהתאם להצעת הקבלן):

חתימה ___________________

שלב / אבן פירוט אחוז מהסך הכולל אחוז מצטבר מהסך

דרך של התמורה הכולל של התמורה

1 הצגת סקר נתונים, בעיות, %6 6

עמדות, מיפוי ומדידה

)בתכניות בקנ"מ -1:2000

,( 1:10000 בחינת בעלויות

2 הצגת פרוגרמה, מטרות וביצוע 4 10

תדריך

3 תכנון ראשוני וניתוח תכנוני 5 15

4 הצגת חלופות וקביעת חלופה 7 22

תכנונית מועדפת

5 עיבוד ופירוט התכנית עפ"י 8 30

חלופה מועדפת, לאחר תיאום

עם הרשויות. העברת קבצים

ממוחשבים למועצה המקומית

6 הגשת התכנון למוסדות 2 32

התכנון- הועדה המרחבית ו/או

הועדה המחוזית וכיוצ"ב.

7 קליטת התוכנית במוסדות 13 45

התכנון - בתוכנית בסמכות

ועדה מחוזית ישולם שלב זה רק

בעת קליטת הבקשה בועדה

המחוזית

8 פרסום אודות הפקדת התוכנית 13 58

9 דיון בהתנגדויות 10 68

10 החלטה המאשרת את התוכנית 12 80

במוסדות התכנון – במקרה של

תוכנית בסמכות ועדה מחוזית

ישולם השלב באישור הועדה

המחוזית בלבד

11 פרסומה למתן תוקף של 20 100

התכנית

21.2 יובהר כי בעת הגעה לאחד מהשלבים האמורים יידרש הקבלן למסור חשבון מסודר,

הכולל פירוט הפעולות שבוצעו וכן אסמכתאות לקיום איזה מהשלבים האמורים

בטבלה לעיל.

חתימה ___________________

21.3 המסמכים והחשבון ככתוב לעיל יימסרו למפקח ו/או למהנדס המועצה לבחינתו

ואישורו.

21.4 אישור החשבון ייקבע סופית על ידי המפקח ו/או מהנדס המועצה וישולם לא יאוחר

מתום 45 יום מיום אישור החשבון על כל מרכיביו כמפורט לעיל.

21.5 לא הגיש הקבלן את החשבון תוך המועד הקבוע לעיל, רשאי המפקח ו/או מהנדס

המועצה ו/או מי מטעמם לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים

הנמצאים ברשותו וחשבון זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הקבלן.

21.6 תשלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר, הפחתת כל סכום

אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה אם שולם, ובניכוי כל סכום

המגיע מהקבלן על פי החוזה למועצה ו/או לעירייה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

21.7 נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודה או אם לא סיים הקבלן את העבודה במועד

או ניתנה לקבלן, לפי דרישתו, ארכה להשלמת ביצוע העבודה, למעט ארכה הנובעת

מפקודת שינויים, יראו, במקרה של עליית המדד, כל עבודה שבוצעה לאחר התקופה

שנקבעה להשלמת העבודה בצו התחלת העבודה, כאילו בוצעה בחודש הקלנדרי

האחרון שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם לצו התחלת העבודה.

.22 חשבונית מס ומע"מ

כל תשלום לקבלן יעשה כנגד חשבונית מס כדין. לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ,

כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום.

.23 פיקוח

23.1 בנוסף ומבלי לפגוע באמור בהסכם זה, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי למועצה

זכות לפקח על עבודות הקבלן ולבדוק, בכל עת, את רמת השירות וביצוע

העבודות.

23.2 הקבלן יאפשר למפקח לבדוק בכל עת את דרך פעולתן וקיומן של הוראות חוזה

זה והסדרים שנקבעו על ידי המועצה ו/או המפקח ו/או מי מטעמה. הקבלן

יסייע למפקח בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה. לשם כך ימסור הקבלן

למפקח כל מידע שיידרש לרבות עיון בספרים, ביומני עבודה וחשבונות וכיוצ"ב .

23.3 בנוסף מוסמך המפקח, ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה, המתחייבות

לדעתו לצורך ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן.

23.4 מוסכם כי בכל ענין, קביעת המפקח תהיה סופית ומכרעת ,והקבלן מתחייב

לפעול על פיה.

.24 הפרות ותרופות

24.1 מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים לעיל הינם תנאים עיקריים ויסודיים

בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה, וכן איחור במועד ביצוע

עבודה חלקית לפי אבני הדרך ולו"ז הנקוב בנספח 1 למסמכי המכרז, יחשב כהפרה

יסודית של החוזה המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של

1,000 ש"ח לכל יום פיגור. סכום זה יהא צמוד למדד מהמדד הבסיסי הידוע במועד

חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומו בפועל.

24.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים ,2 ,5 7 ,6 , ,8 ,9 ,13 ,14 ,17

,20 ,23 ,25 ,26 28 הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב

כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש

בסך 100,000 ש"ח כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד

למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

24.3 המועצה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים לעיל

או לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

24.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה

יסודית של החוזה ויזכו את המועצה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה

זה ועל פי כל דין:

חתימה ___________________

24.4.1 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי

נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או

הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם.

24.4.2 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני

או קבוע.

24.4.3 הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או

שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או

חלקם או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם

על פי סעיף 233 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג.-1983

24.4.4 אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה למועצה,

לפני חתימת חוזה זה, עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על

חוזה זה.

24.4.5 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

24.4.6 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע

שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

24.5 הפר הקבלן חוזה זה תהא המועצה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 ומבלי לגרוע מכלליות

האמור לעיל תהא המועצה זכאית, לבטל את החוזה, ולהשלים את ביצועה באמצעות

קבלן אחר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.

24.6 החליטה המועצה לבטל את החוזה תיתן לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן- הודעת

ביטול ). יובהר למען הסר ספק כי למועצה זכות מוחלטת להודיע על ביטול

ההתקשרות מכל סיבה, לרבות העדר תקצוב וכן כל סיבה אחרת ובכלל זה הפרת

ההסכם על ידי הקבלן כאמור לעיל.

24.7 עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב למסור לידי המועצה את כל המסמכים ו/או

התוכניות אשר בוצעו על ידו עד להודעת הביטול. הקבלן לא יעכב את מסירת

המסמכים ו/או התוכניות ולרבות במקרה של תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי

המועצה ו/או מי מטעמה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון

לגביית אותם סכומים.

24.8 עם מסירת המסמכים או התוכניות יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי השירות שבוצע

על ידו, עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום

אחר המגיע למועצה מהקבלן על פי הוראות חוזה זה או על פי כל דין.

24.9 החליטה המועצה להשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר תהיינה הוצאות

השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת

%17 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה.

24.10 בוטל ההסכם כאמור, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את הערך

המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד הודעת הביטול.

24.11 בוטל ההסכם - לא תהא המועצה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה,

אלא בהתאם לשירותים שבוצעו עד לאותו המועד ואשר אושרו ע"י המועצה בניכוי

כל נזק ו/או הפסד ו/או פגם שנגרמו למועצה.

24.12 איחור בתשלום כלשהו, המגיע לקבלן, שעד 20 יום לא יזכה את הקבלן בהפרשי

הצמדה ו/או ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

24.13 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה והמועצה על פי חוזה זה ועל פי

כל דין ולא לגרוע מהן.

.25 הסבת ההסכם, המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים

25.1 הקבלן אינו רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או

חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד

ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.

חתימה ___________________

25.2 העברת %25 מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה

בחלקים, יראו אותה כהעברה זכויות אסורה לפי הסכם זה.

25.3 הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי חוזה זה

לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב

לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

25.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן

משנה שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע

מחובתו של הקבלן בכל האמור בהסכם זה.

.26 תקופת החוזה

26.1 חוזה זה יהא בתוקף לתקופת ביצוע הפרויקט ועד להשלמתו בפועל (להלן :"תקופת

החוזה").

26.2 כן יצוין כי פרק הזמן המוערך לפרויקט הינו בהתאם לאמור בנספח 1 למכרז.

26.3 המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך או לקצר את תקופת ההתקשרות,

וזאת בהודעה בכתב לקבלן, לפחות 30 יום מראש. הקבלן לא יהיה רשאי לסרב

להארכת תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא.

26.4 על אף האמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק בכל עת, את

ההתקשרות בחוזה זה, בהודעה לקבלן של 30 יום מראש ובכתב. נתנה לקבלן הודעה,

כאמור, לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או

אחרות, למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם

להוראות חוזה זה.

.27 סודיות ויחוד ההתקשרות

27.1 הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל

מרכיביו, וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה, ולא לגלותו

לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.

27.2 הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד המועצה ו/או המועצה, בהתאם

להוראות החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.

27.3 הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה

זה, ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.

.28 קבלני משנה

28.1 הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל

חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל

זכות לפי החוזה.

28.2 הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, ואולם

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי

שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה

לאחר.

28.3 הקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המועצה להעסקתו של קבלן משנה

והסכמתה תוכל להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. הסכמת המועצה

למסירת כל חלק של העבודה לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה

להלן, לא תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו המלאה של הקבלן לבצוע העבודה

לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי קבלן המשנה, על ידי

הקבלן עצמו.

28.4 הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע כל חלק מהעבודה

מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המפקח והקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה

ו/או טענה כלפי המועצה ו/או המועצה כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם

בקשר להפסקת עבודתו של קבלן המשנה על ידי המפקח.

חתימה ___________________

28.5 בכל מקרה בו יעסיק הקבלן קבלן משנה מתחייב הוא ליידע את קבלן המשנה

בהוראות הסכם זה ואודות חובותיו לפי ההסכם.

28.6 הסכמת המועצה בהתאם לאמור לעיל, איננה מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין

היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן ישא

באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

28.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על קבלן המשנה לעמוד בתנאי הסף של המכרז זה בכל

מקרה.

.29 קיזוז

המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין

שאינו קצוב, המגיע לה ו/או לעירייה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם

או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור

בכל דרך אחרת.

.30 ערבות ביצוע

30.1 בתוך 14 יום מהמועד שהודע לו על זכייתו במכרז יפקיד הקבלן בידי המועצה ערבות

בנקאית אוטונומית לקיום החוזה בגובה של 25,000 ₪ (ובמילים: עשרים וחמש אלף

ש"ח,) בנוסח המצ"ב כנספח א' להסכם זה, להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה

זה, לרבות התחייבויותיו בנושא שמירת זכויות עובדים וכן התחייבותו להפסיק במתן

השירותים ולפנות את האזור עם פקיעת החוזה (להלן: "ערבות הביצוע"). הערבות

תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת ההתקשרות ולפרק זמן בתוספת 90 יום.

30.2 בשלב ראשון תימסר למועצה ערבות אשר תעמוד בתוקף לתקופה של 12 חודשים,

אשר תוארך מעת לעת בהתאם לפרק הזמן של ההתקשרות ולפי הצורך.

30.3 ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן.

30.4 הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי להתקשרות המועצה בהסכם זה ולביצוע תשלום

כלשהו על ידיה הקבלן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר

התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל התקופות

האמורות לעיל.

30.5 במקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בקשר עם חוזה זה, רשאית המועצה,

אך לא חייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את חילוטה של ערבות הביצוע או כל חלק

ממנה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או

על פי הוראות החוזה. חילטה המועצה את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא לה

הקבלן, בתוך לא יאוחר מ-7 ימים מיום שהודע לו על חילוט הערבות, ערבות ביצוע

חדשה בגובה הסכום שחולט מתוך הערבות, בנוסח זהה לנוסח הערבות שחולטה.

30.6 אין בחילוט ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע מהספק

כל סכום נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת

בנוסף למימוש הערבות.

.31 ביצוע על ידי המועצה

31.1 כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה

והוא נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח ואשר נמנע מלציית להן על אף

שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.

31.2 המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בהוצאות אשר נגרמו לה

בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת %17 שייחשבו כהוצאות כלליות,

מימון ותקורה. בחישוב החיוב או הקיזוז יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן

ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד

האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או

הוראה שניתנה לקבלן, כאמור לעיל.

חתימה ___________________

31.3 המועצה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף .31.2 לפני

מתן התראה של 7 ימים לקבלן, למעט במקרים דחופים, ו/או בצורך דחוף אחר.

לעניין זה צורך דחוף, כפי שייקבע על ידי מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמה. במקרה

דחוף כאמור תהא רשאית המועצה לפעול מידית ולהשית את העלויות על הקבלן

כאמור לעיל.

31.4 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה

לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

.32 שימוש או אי-שימוש בזכויות, סטיות וארכות

32.1 הימנעות המועצה ו/או המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להן על פי החוזה

במקרה מסוים או בכלל - אין בה ולא תפורש בשם אופן כויתור על אותה זכות באותו

מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה זה.

32.2 הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה

מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

32.3 כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה ו/או

המועצה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ו/או המועצה ולא ישמשו לקבלן

צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו כויתור מצדן על

זכות מזכויותיהן.

.33 שינוי החוזה

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים

והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

.34 מיצוי ההתקשרות

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,

וכי כל אחת מהמועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים

והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם

לחתימתו.

.35 סמכות שיפוט

סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז

המרכז בלבד.

.36 הודעות

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה

שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד

הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום

ולראיה באו על החתום:

_________________ _____________

חתימת גזבר המועצה חתימת הזוכה

_________________ אישור עורך דין

חתימת ראש המועצה הנני מצהיר ומאשר בחתימתי כי החתומים

בשם הקבלן הינם מורשי חתימה מטעמו.

_________________ _______________________

חותמת המועצה חתימה וחותמת עורך דין

חתימה ___________________

נספח 8א

נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה

תאריך __________

לכבוד

המועצה בית דגן

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'__

על פי בקשת __________________ ח.פ. _____________ (להלן: "הספק") אנו ערבים בזאת

כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל – 25,000 ש"ח (במילים מאה אלף ₪) וזאת בקשר

לביצוע שירותי יעוץ וניהול פרויקט קידום תוכנית באזור התעסוקה הצפוני בתחום במועצה

המקומית בית דגן ולהבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום ____________ובהתאם לדרישות

המכרז ____________.

סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד

חודש ________, אשר פורסם ביום ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת דרישתכם

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או

באופן כלשהו או לדרוש את הסכום תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי

לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל

הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידועה במועד חתימת ההסכם כפי שפורסם ע"י

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום _____________ ועד בכלל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תוארך, לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית בית דגן ושתתקבל על ידינו עד

ליום _____________ובמידה ולא ניתן יהיה להאריך כאמור את תוקף הערבות, תישמר לכם הזכות

לדרוש את חילוט הערבות – ובלבד שהדרישה תגיע עד לתאריך____________________.

דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך ________________ בנק _________________

חתימה ___________________

נספח 8ב

הוראות בטיחות

תנאים מוקדמים

1 הקבלן מתחייב לנקוט בכל תנאי בטיחות הנדרשים על-פי כל דין ותנאים לשמירת שלום

העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),

תשמ"ח – .1988

2 מצ"ב למכרז זה ולהוראות הבטיחות נוהל בטיחות לעבודות קבלן של המועצה המקומית בית

דגן.

3 הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח – 1988 על כל

פרטיהן וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברשיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות.

כמו כן מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקימו את תקנות הבטיחות.

4 על הקבלן במסגרת התחייבויותיו מושא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה

לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954 ופקודת הבטיחות בעבודה [נוסח

חדש], תש"ל- 1970 והתקנות על פיהם.

5 על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו מושא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם

שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות

ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות מהנדס המועצה ו/או המפקח במועצה.

6 הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע

העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם

בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו

בהתאם לפני תחילת העבודה.

7 הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו

את תקנות הבטיחות של המדינה, ואת נהלי הבטיחות של הרשות המקומית, את חוקי העזר של

הרשות המקומית ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, ושינהגו בהתאם.

8 הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המפורטים

להלן ויקפידו על הוראות גיהות.

9 הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה, וכי

הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על

תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות – 1981 ובפקודת הנזיקין האזרחית –

1945 ועל פי כל דין.

ציוד וכלים

10 הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה

יהיו במצב תקין ותואמים את הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא

בזה. כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו

לפי דרישה.

11 ככל שהדבר נדרש הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל

דין ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז- ,1997 להתקין שלטי

הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.

12 הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק

ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע,

ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

13 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.

חתימה ___________________

14 במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל המועצה באמצעות מהנדס

המועצה ו/או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא

מולאה תוך 7 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן.

15 ככל שהדבר נדרש הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם

מבצעים.

הוראות בסיסיות לביצוע העבודה

16 על הקבלן לפעול בהתאם לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום, ו/או תקנות

הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים).

17 הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם ורכוש

הרלוונטי לביצוע העבודות ו/או בסמוך לו.

18 הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו

על ידי חשמלאי מוסמך של המועצה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם

לחוק. כמו כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום.

19 הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה.

20 הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קבל לכך היתר בכתב מהמפקח.

בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.

21 במקרה של תאונת עבודה ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות:

21.1 יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.

21.2 יודיע ללא דיחוי למפקח ולמשרד העבודה.

21.3 במקרה של תאונה קטלנית, יודיע ללא דיחוי למשטרה וישאיר את המכונות

והכלים במקומם, ללא שינוי עד בוא המשטרה.

מניעת תאונה

22 נציג של המועצה יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות בנושא בטיחות

ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה

יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

23 המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, או כי

הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם אינם תקינים, במקרה זה יתחייב

הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את

הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות

חיי אדם או שלמות הרכוש של המועצה או של צד שלישי כל שהוא.

24 נציג מטעם המועצה יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא

יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.

גהות תעסוקתית

25 הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל

בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי

העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו מושא הסכם זה.

26 הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק כאמור לעיל.

27 הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים

בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע

הסיכונים הנ"ל.

חתימה ___________________

תקנות בטיחות

28 בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי דין, על הקבלן למלא אחר הוראות

הבטיחות המפורטות להלן:

28.1 פקודת הבטיחות והגיהות (נוסח חדש) – .1981

28.2 תקנות בדבר עבודות בניה – .1955

28.3 ת"י 1139 - פיגומים – הוצאה אחרונה.

28.4 ת"י 1847 – סולמות מטלטלים – הוצאה אחרונה.

28.5 ת"י 1143 – מעקות – הוצאה אחרונה.

הצהרת הקבלן:

29 אני החתום מטה, ______________________________ מצהיר בזאת, כי הובאו לידיעתי

שעלי לבצע את העבודה בתחום המועצה תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום

הבטיחות בעבודה וכי נהירים לי הסיכונים האפשריים בעבודה, והדרכים הנדרשות למניעת

תאונות עבודה בגינם.

30 הריני מתחייב להקפיד לבצע את העבודה תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטיים

בתחום הבטיחות בעבודה בסביבה פתוחה ועפ"י כל דין, וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת

הנהוגים במשרד הכלכלה ו/או במועצה ולנהוג בהתאם להן.

31 הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מכל רשות מוסמכת ו/או מהמועצה או

ממונה הבטיחות מטעמה או כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית בהתאם.

32 הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי, לרבות עובדים

ו/או מועסקים ו/או קבלני משנה שיבצע ו/או עובדיו ו/או מועסקיו והנני אחראי, באופן בלעדי

ומוחלט, למסור להעביר לכל אחד מאלה את צרכי הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב

לעניין זה וכן הנני אחראי לכך שיקוימו ע"י כל אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים

מהוראות כל דין ו/או מהנחיות הגופים האמורים באישורי זה דלעיל.

33 הנני מתחייב להדריך בתחום הבטיחות בעבודה את כל עובדי העובדים בפרויקט וכן את כל

קבלני המשנה המועסקים מטעמי בפרויקט ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה,

מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, גם הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך ביני לבין

המועצה.

34 הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה ובנספח לעיל

וכן כל הוראות הבטיחות הדרושות ממני על פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע

העבודות.

_____________________

חתימה וחותמת

הקבלן

חתימה ___________________

3 מכרז עבור שירותי ניהול פרויקט קידום תוכנית אזור תעסוקה צפוני במועצה המקומית בית דגן

מועצה מקומית בית דגן

מכרז פומבי מס' 22/23

שירותי ניהול פרויקט 'קידום תוכנית

אזור תעסוקה צפוני' במועצה

המקומית בית דגן

22.6.2023

מכרז מס' 22/23 עבור שירותי ניהול פרויקט 'קידום תוכנית אזור תעסוקה צפוני'

במועצה המקומית בית דגן

נספח 1

מפרט והצעת מחיר

מכרז מס___22/23____–עבור שירות ניהול פרויקט 'קידום תוכנית אזור תעסוקה

צפוני' במועצה המקומית בית דגן

מפרט והצעת מחיר

נספח 1א

תשריט

נספח 2

מידע ארגוני וניסיון המציע

נספח 3

נוסח תצהיר שכר מינימום

נספח 4

תצהיר שמירה על זכויות עובדים

נספח 5

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

נספח 6

נספח 7

נספח ביטוח

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת

נספח 8

נספח 8א

נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה

נספח 8ב

הוראות בטיחות

מכרז מס_22/23__–עבור שירות ניהול פרויקט 'קידום תוכנית אזור תעסוקה