מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח להקמת שכונת האתרוג שלב א במועצה המקומית בית דגן

המועצה המקומית

בית דגן

מכרז פומבי מספר

34/26

לביצוע עבודות פיתוח להקמת שכונת האתרוג שלב

א' הכוללות בין היתר עבודות עפר, קירות תומכים,

סלילה, תיעול, חשמל ותאורה, תקשורת, במועצה

המקומית בית דגן

2

המועצה המקומית בית דגן

מכרז פומבי מס' 34/26

לביצוע עבודות פיתוח להקמת שכונת האתרוג שלב א'

המועצה המקומית בית דגן (להלן:"המועצה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח

שלב א' הנדסי עבור שכונת האתרוג בתחום המועצה המקומית בית-דגן, הכל בהתאם למפורט

במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,

ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 1500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי המועצה, רח'

מנחם בגין ,9 בית דגן (להלן: "משרדי המועצה"), בימים א'-ה' בשעות העבודה הרגילות במחלקת

הגבייה בטלפון .03-9602124/6

במסמכי המכרז ניתן לעיין, קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי המועצה או באתר האינטרנט

של המועצה www.beitdagan.muni.il .

את ההצעות וכל מסמכי המכרז, כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים על ידי המציע בהתאם

לדרישות המכרז יש להגיש במעטפה סגורה היטב, עליה מצוין שם ומספר המכרז, יש למסור

במסירה אישית בלבד (לא בדואר), להפקדה בתיבת המכרזים, קומה א', במשרדי המועצה, רח'

מנחם בגין ,9 בית דגן עד יום חמישי 20.8.2026 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

המציע במכרז יהא חייב להמציא את כל האישורים והאסמכתאות הדרושות ובהם כי יש לו הניסיון

והיכולות, כדרישות המכרז וכי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק ולהמציא קבלה בסך של 1500 ₪

עבור רכישת מסמכי המכרז.

המועצה תבחן את ההצעות כך, שמציע או הצעה, שלא יעמדו בתנאי הסף, יפסלו ולא יבואו במניין

ההצעות ורק מציע, העומד בתנאי הסף, תבחן הצעתו הכספית.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או להזמין את כל

המטלות נשוא המכרז ממציע אחד, הכול כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

בכבוד רב,

אלי דדון

ראש המועצה

3

המועצה בית דגן

מכרז פומבי מס' 34/26

לביצוע עבודות פיתוח להקמת שכונת האתרוג שלב א' בתחום

המועצה המקומית בית דגן

תנאים כלליים למשתתפים במכרז – מסמך 1

.1 כללי:

1.1 המועצה המקומית בית דגן (להלן: "המועצה"), מזמינה בזאת להציע הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח שלב א'

הנדסי עבור שכונת האתרוג בתחום המועצה המקומית בית דגן והכל בהתאם להוראות, לתנאים המפורטים במסמכי

המכרז.

1.2 תנאי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ"י מסמכי המכרז המצוינים בסעיף 2 להלן, ובהתאם להסכם ההתקשרות,

על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

1.3 העבודות נושא מכרז זה עניינן עבודות תשתית בתחום המועצה המקומית בית דגן (להלן: "העבודות") וזאת בהתאם

למפרטים, ולאמור במכרז זה, לרבות מסמך 2 ו-3 (תוכניות העבודה וכתב כמויות).

1.4 הזוכה במכרז יידרש לבצע את כלל העבודות בהתאם למפרטים בתחום המועצה המקומית בית דגן ובמסגרתן להעמיד

את כל האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע ראוי של המטלות והכל בהתאם לאמור במכרז זה.

1.5 מובהר בזאת כי המכרז מחולק ל 3 מתחמים:

מתחם ,1 מתחם 2 ומתחם 4 (בנספח 3 ב' במכרז זה מוצג תשריט המציג את החלוקה למתחמים). הצעת המחיר

תהיה לכל המתחמים וההנחה תהא אחידה. הנחה שונה תביא לפסילת ההצעה. מתחם 2 ו4 הינם אופציונלים

בלבד והמזמינה שומרת לעצמה אפשרות להרחיב את תכולת ההסכם ולדרוש את ביצוע העבודות ביחס למתחם

2 ו-4 בהתאם לשיקול דעת המועצה.

האופציה תופעל אך ורק בדרך של צו התחלת עבודות נפרד, בכתב, שאליו יצורף כתב הכמויות הרלוונטי או

שתהיה הפניה לכתב הכמויות הרלוונטי וכל תנאי המכרז והחוזה יחולו על האופציה ככל שתופעל. אין כל

התחייבות של המזמינה למסור לקבלן כל פעולה ו/או עבודה ו/או כתב כמויות והפעלת אופציית תהא לפי שיקול

דעתה המלא של המזמינה. אי מסירת עבודה ו/או אי הפעלת אופציה לא תהווה עילה להגשת תביעה ו/או להקים

עילת תביעה כלשהי כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה.

יובהר כי פרק הזמן לביצוע מתחם 2 החל ממתן צו תחילת עבודות הינו 6 חודשים.

יובהר כי פרק הזמן לביצוע מתחם 4 החל ממתן צו תחילת עבודות הינו 2 חודשים.

סירוב הקבלן לבצע אופציה שהופעלה יהווה הפרה של הסכם המזכה את המזמינה בפיצוי מוסכם של %15

מגובה העבודות שבוצעו על ידו עבורה לפני יום ההפרה דהיינו מהאומדן לביצוע. אין בכך לגרוע מכל סעד ו/או

פיצוי שהמזמינה זכאית לו על פי הדין ו/או החוק ו/או החוזה. סכום זה יקוזז מהערבות הבנקאית.

1.6 פרק הזמן לביצוע העבודות של מתחם 1 הינו 20 חודשים ממתן צו התחלת עבודות על ידי המועצה ו/או מי

מטעמה אשר יימסר לזוכה. המציע נדרש לקחת בחשבון את פרק הזמן האמור. יובהר כבר עתה כי המועצה עתידה

ליתן צו תחילת עבודות באופן מידי לאחר אישור הזוכה וזאת כבר במהלך זמן הקרוב.

השלמת ביצוע העבודות הינו קריטי למסירת המגרשים ליזמים במועדים להם התחייבה

המזמינה וכל איחור עלול לגרום לנזקים אדירים למזמינה.

ככל והעבודה (כולה או חלקה) לא תושלם בלוחות זמנים האמורים לעיל, הקבלן יהיה מחויב לאפשר באופן מידי

מתן גישה בטוחה ורציפה לבעלי המגרשים הפרטיים (להלן: "היזמים") לצורך תחילת עודות הבניה בשטחם.

במסגרת זו יחולו ההוראות הבאות:

4

1.6.1 הסדרי תנועה ובטיחות – הקבלן יכשיר, יסמן נתיבי מעבר בטוחים (לרכב כבד) אל המגרשים ומתוכן,

וינהל את הבטיחות באתר בשיתוף פעולה מלא מול נציגי היזמים.

1.6.2 רציפות עבודה – כניסת היזמים לשטח לא תהווה עילה מצד הקבלן לעיכוב בהמשך עבודות התשתית

שלו, ולא תזכה אותו בכל תשלום נוסף בגין התארגנות או תיאום בשטח.

1.6.3 שמירה על הקיים – הקבלן ייקח בחשבון אתת תנועת כלי הרכב של היזמים ויגן על אלמנטים רגישים.

במקרה של נזק שייגרם ע"י מי מהיזמים, התיקון יבוצע באחריות הקבלן והיזם, ללא מעורבות כספית

של המועצה.

1.7 תכולת העבודה בין היתר: עבודות עפר (חפירה, מילוי מובא, טיפול בפסולת, תכנון וביצוע קונסטרוקציה, ניקוז, טיפל

בהעתקת עצים של הפרדסים וכן עצים קיימים בשטח), מים וביוב. מובהר כי תיאור העבודות המצוינים הינם

עקרוניים וחלקיים בלבד ולא מחייבים את העירייה ו/או התאגיד ומוצגים כדי ליתן הערכה כללית ולא מחייבת.

מובהר, כי סעיפי הביצוע והכמויות הינם עפ"י כ"כ למכרז והתכניות המאושרות ועל פי הביצוע בפועל, בהתאם

להוראות החוזה.

1.8 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהיא ואין בפרסום או בהכרזה על זוכה מכרז זה,

כדי לחייב את המועצה לתת לזוכה במכרז הזמנה בהיקף כלשהו.

1.9 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים , או להזמין את כל המטלות נשוא המכרז

ממציע אחד, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

1.10 אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את המועצה לתת לזוכה במכרז עבודה כל שהיא בהיקף כל שהוא

מהעבודות והיא רשאית, בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שיראה לה לנכון ובהתאם לצרכיה

מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת.

.2 מסמכי המכרז:

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

2 פירוט המסמכים הדרושים למכרז זה הינו כמפורט להלן:

2.1 דף פרטי המציע ואישור על ביצוע עבודות; נספח 1 א

2.2 נוסח כתב הצעה והתחייבות נספח 1 ב

2.3 ערבות השתתפות נספח 1 ג

2.4 תצהיר ניגוד עניינים נספח 1 ד

2.5 תצהיר התחייבות לתשלום שכר מינימום נספח 1 ה

2.6 תצהיר התחייבות לשמירה על זכויות עובדים נספח 1 ו

2.7 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה נספח 1 ז.

2.8 תצהיר בעניין ייצוג הולם נספח 1 ח

2.9 כתבי כמויות והצעת מציע מסמך 2

2.10 תשריט מקום ביצוע העבודות מסמך 3 א

2.11 תשריט חלוקה למתחמים מסמך 3 ב

2.12 מוקדמות ומפרטים טכניים מסמך 4

2.13 רשימת תוכניות מסמך 5

2.14 הסכם /חוזה התקשרות מסמך 6

2.14.1 אישור קיום ביטוחים (על תתי נספחיו) נספח 6 א

2.14.2 נוסח ערבות ביצוע או בדק (אינו נדרש בשלב זה) נספח 6 ב

2.14.3 הוראות בטיחות לעבודות נספח 6 ג

2.14.4 טבלת פיצויים מוסכמים (קנסות) לעבודות נספח 6 ד

2.14.5 מנגנון הבטחת עלויות פיקוח וניהול עודפות (עיכבון ופיצוי) נספח 6 ה

2.14.6 פרוטוקול מסירה נספח 6 ו

2.14.7 תעודת השלמה נספח 6 ז

2.14.8 תעודת סיום נספח 6 ח

5

2.14.9 נספח עבודות מי שקמה נספח 6 ט

2.15 כל מסמך אחר נוסף, שצורף אל מסמכי המכרז ו/או אשר יש לצרפו בהתאם לאמור במכרז זה.

.3 תנאים להשתתפות:

3.1 משתתף במכרז זה יהיה יחיד או גוף משפטי רשום כדין בישראל (חברה או שותפות), העומד במועד הגשת ההצעה

למכרז, בכל התנאים המצטברים המהווים תנאי סף, המפורטים להלן:

המציע בעל ניסיון מוכח של אחד לפחות מתוך שני הסעיפים להלן:

• פרויקט אחד - ב- 8 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, למציע ניסיון מוכח בביצוע "פרויקט"

אחד לפחות שהתחיל והסתיים - בהיקף שלא יפחת מסכום של 52 מלש"ח (לפני מע"מ).

• צבר פרויקטים - ב- 8 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, למציע ניסיון מוכח בביצוע לכל

הפחות של 3 "פרויקטים" כל פרויקט בהיקף שלא יפחת מ 15 מיליון ₪ לפני מע"מ ובהיקף כולל (לכל

הפרויקטים המוצגים במצטבר) שלא יפחת מסכום של 60 מלש"ח (לפני מע"מ).

לעניין סעיף זה:

"פרויקט": הוא פרויקט לביצוע עבודות פיתוח שהסתיים עבור גוף ממשלתי ו/או חברה ממשלתית ו/או

משרד ממשלתי ו/או רשות מקומית ו/או חברה עירונית ו/או תאגיד מים וביוב לרבות עבודות סלילה,

תיעול, שצ"פ, מים, ביוב, עבודות עפר, קירות תומכים.

"ביצוע" – "ובלבד שהשלים ומסר את העבודות במסירה סופית משנת 2017 ואילך. יש לצרף חשבונות

סופיים מכל פרויקט ו/או אישור מסירה ממזמין העבודה. לעניין זה "אישור מסירה" משמעותו אישור

ממזמין העבודות בדבר סיום כל העבודות, אשר כולל פירוט של סכום מלוא העבודות וחתום על ידי

גורם מוסמך מטעם המזמין.

"למציע ניסיון מוכח" – כקבלן ראשי ובהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות בלבד.

כל המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף אינם חלק מתנאי הסף אך יש לצרפם, מציע שלא יצרף את

המסמכים הנדרשים המזמינה תוכל לפסול את הצעתו על סף או ליתן לו אפשרות לבצע השלמה של

מסמכים אלה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

גוף ציבורי לעניין סעיף זה - רשות מקומית, תאגיד עירוני, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, וגופים

סטטוטוריים.

3.1.1 למציע סיווג קבלני ג'5 בענף ראשי .200

3.1.2 המשתתף הינו קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות בסיווג ג'5 ומעלה קבלן מוכר הינו קבלן אשר שמו נכלל

ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות אשר מפורסמת באתר "מאגר הקבלנים המוכרים" של

משרד האוצר.

3.1.3 צרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז בסך של 1500 ש"ח.

3.1.4 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות,

הערבויות האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד (להלן: "המציע").

3.2 המציע יצרף להצעתו את אישורים מסמכים (להלן: "אסמכתאות"), שלהלן:

3.2.1 אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים

ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס), התשל"ו – .1976

3.2.2 אישור תקף לניכוי מס במקור.

3.2.3 העתק של תעודת עוסק מורשה.

3.2.4 היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד.

3.2.5 אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על

מסמכי המכרז.

3.2.6 דף מידע הכולל את פרטי המציע ורשימת עבודות בנוסח המצורף כנספח 1א.

3.2.7 תצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף כנספח 1ג.

3.2.8 תצהיר העדר ניגוד עניינים המצורף כנספח 1ה.

3.2.9 תצהיר התחייבות לתשלום שכר מינימום המצורף כנספח 1ו.

3.2.10 תצהיר התחייבות לשמירה על זכויות עובדים המצורף כנספח 1ז.

6

3.2.11 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה המצורף כנספח 1ח.

3.2.12 תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות מצורף כנספח 1ט.

3.2.13 כתב כמויות והצעה מלאים הכוללים את הסכומים המוצעים על ידי המציע מצורף כמסמך .2-3

3.2.14 מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.

3.2.15 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.

3.2.16 כל יתר המסמכים המצורפים למכרז זה כשהם חתומים ומלאים.

הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה שלא להבחן במניין ההצעות ושיקול הדעת לעניין זה

מסור למועצה המקומית באופן בלעדי.

.4 הבהרות ושינויים:

4.1 עד לא יאוחר מ - 14 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עד יום חמישי 6.8.2026 יודיע המשתתף/

המציע בכתב למועצה המקומית בית דגן בפקס 03-9604048 ו/או בדוא"ל beitdagan.muni.il@lishka

ויאשר את הגעת הפקס / דוא"ל בטל':03-9602104/6 , על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר

בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין

כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. המענה לשאלות ההבהרה יינתן במסגרת

סיור הקבלנים שייערך או לפי שיקול דעת המועצה.

4.2 מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף 4.1 לעיל והמועצה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, לפני

המועד האחרון להגשת הצעות. המועצה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע

יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

4.3 מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י המועצה או מי מטעמה, אלא אם תשובות

אלה ניתנו בכתב.

4.4 המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,

ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז,

יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בפקס/בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה, לפי הפרטים

שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציעים ויצורפו על ידם להצעתם, כאשר הם חתומים כחלק

ממסכי המכרז.

.5 ערבות מכרז:

5.1 המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך של 1,500,000 ₪ לפקודת המועצה בית דגן, חתומה

כדין (להלן: "ערבות השתתפות"), לפי הנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה כנספח 1ג.

5.2 הערבות תעמוד בתוקפה לכל הפחות עד ליום .13.1.2027

5.3 במידת הצורך ועל פי דרישת המועצה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 90 יום

נוספים.

5.4 הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של המועצה, כל אימת שהמציע

לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.

5.5 הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל.

5.6 הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י המועצה כזוכה.

5.7 מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת המועצה בית דגן, בסך של %5 מערך

העבודות אשר יימסרו לביצוע בהתאם לאומדן במכרז בהפחתת ההנחה של המציע הזוכה (והכל כמפורט בהסכם)

כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח 4ב ערבות

בנקאית לביצוע ההסכם להלן: "ערבות ביצוע"). ערבות זו תעמוד לתקופה של 24 חודשים וזאת בהתאם לאמור

בהסכם ההתקשרות – מסמך .4

5.8 הערבויות תהיינה לפקודת המועצה בית דגן, חתומות כדין ובלתי מותנות וניתנות על פי תנאיהן לחילוט בפנייה

חד צדדית של המועצה, בכל תקופת תוקפו של המכרז או ההסכם, לפי ההקשר והעניין, כל אימת שהמציע לא

יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי המכרז או ההסכם.

5.9 היה ותקופת ההתקשרות תוארך, תוארך הערבות על ידי המציע מפעם לפעם, אם וככל שיוארך ההסכם על ידי

המועצה וזאת במועד קבלת הודעת המועצה בדבר הארכת תקופת ההסכם.

5.10 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע.

.6 ביטוחים:

7

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה (להלן: "הספק" ו/או "המציע") ו/או על פי דין או

הסכם, מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות

כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח 4א להסכם להלן על תתי נספחיו.

.7 מובהר בזאת, כי בשלב הגשת ההצעות אין להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים, ויש לחתום על

האישור בחותמת וחתימת המציע, כפי שהמציע חותם על כל מסמכים המכרז.

.8 דרישת פרטים מהמציע תיקוניים ושינויים במכרז:

7.1 המועצה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע,

להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן: "הפרטים"), לשביעות רצונה המלאה,

על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות

למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.2 המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של המועצה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה

כן, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של

המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

.9 הצהרות המציע:

8.1 המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים

ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.

8.2 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי

המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

8.3 המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף

אחר במכרז וכי היה ויתברר למועצה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.

8.4 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש

באופן חלקי- תיפסל.

8.5 המציע מצהיר כי ידוע לו כי מציע או מי ממועסקיו לרבות באמצעות חשבונית, לא הורשע, בשנתיים האחרונות,

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל.

8.6 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כל שהיא או שלא

לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או למועצה ו/או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע.

8.7 המציע מצהיר ומתחייב בזה כי יש בידו, ביכולתו היה והצעתנו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה במכרז שבנדון, כולן

או חלקן, להעמיד ולהפעיל את הציוד, האמצעים וכח האדם הדרושים, בהיקף, בכמות ובאיכות בהתאם

לדרישות המכרז ותכנית העבודה וזאת החל ממועד תחילת העבודות בכלל ובהתאם למפרט המופיע במכרז זה

בפרט.

8.8 המציע מצהיר כי ידוע לו שהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או

להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. חולקה

העבודה בין שני מציעים ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול

/ ההפחתה כאמור ו/או לחזור בו מהצעתו.

8.9 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע

השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב (להלן: "התקציב"), בין בהפחתת שירות מסוים ובין

בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת

ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. למען הסר ספק יובהר כי ההתקשרות כפופה לאישור תקציבי. ככל שלא

יינתן אישור תקציבי רשאית המועצה לבטל את ההתקשרות ולמציעים לא תהיינה כל טענה בעניין זה.

8.10 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה במכרז יידרש לבצע את עבודות פיתוח ו/או תשתית ו/או חשמל ו/או שינויים

אחרים עבור פיתוח שכונת האתרוג במועצה, והכל בהתאם למפרט המצ"ב ובמסגרתן להעמיד את כל האמצעים

וכוח האדם הדרושים לביצוע ראוי של המטלות כמפורט בחוברת המכרז וההסכם.

8.11 המציע מצהיר כי ידוע לו, כי במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז, ייתכן והוא יידרש לעבוד במקביל לעבודתם

של קבלנים אחרים, המבצעים עבודות לרבות אחרות במתחם, כך שהדבר ידרוש תיאום ביניהם. במידה ובשטח

תתבצענה עבודות של קבלנים אחרים, תיאום העבודות יהא באחריות הזוכה ולאחר קבלת אישור נציג המועצה

ו/או המפקח מטעם המועצה(להלן: "תיאום").

8.12 המציע מצהיר כי ידוע לו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות ו/או מספרים ו/או כל נתון אחר המוצגים

במסמכי המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את העבודה ואינם תחליף לסיור ו/או

לבדיקה במקום וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות

עצמו ועל חשבונו.

8

8.13 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של החוזה בכל עת שתראה לנכון,

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה,

ע"י משלוח הודעה בכתב 30 יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת

ההתקשרות.

8.14 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה המועצה

על סיומם וכי המועצה רשאית לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.

8.15 המציע מצהיר, כי ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או

תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון, שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

8.16 בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז, יצרף המציע להצעתו, הצהרה חתומה, בנוסח המצורף

כמסמך 3' (להלן: "הצהרת המציע").

.10 מסמכי המכרז:

.11 מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם שימוש

לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז.

כל המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש,

זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב מהמועצה המקומית בית דגן ו/או מי מטעמה.

.12 כתבי כמויות/ומחירים

בכתבי הכמויות חוזה קבועים הכמויות של יחידה ויחידה, וכן מחירי כל יחידה ויחידה בשקלים חדשים בלבד ללא

מע"מ. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המשתתף לא ימלא ולא ישנה את הכמויות ו/או את מחירי היחידות בכתבי

הכמויות.

המשתתפים במכרז יתחרו על גובה ההנחה הכוללת הניתנת באופן אחיד למחירי כל היחידות הקבועים בכתבי

הכמויות, למעט הפרקים המפורטים מטה בסעיף 7.4 לצורך כך המשתתף ימלא בטופס ההצעה, שמצורפת כנספח 8

למכרז, הנחה כוללת בלבד ללא תוספת.

תשומת לב המשתתפים מופנית לכך שעל אחוז ההנחה המוצע על ידם לכלול, לכל היותר, עד שתי ספרות בלבד לאחר

הנקודה העשרונית. במקרה בו משתתף יציע אחוז הנחה הכולל יותר משתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית,

העירייה לא תתחשב בכל מספר לאחר שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית, ויראו את הצעתו ככזאת

הכוללת אך ורק שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

תשומת לב המשתתפים מופנית לכך שלגבי הפרקים המפורטים להלן לא תוחל ההנחה המוצעת על ידי הקבלן במכרז,

9

והתשלום עבור ביצוע העבודות של אותם פרקים יהיה לפי מחיר אומדן המזמינה ללא הנחה או תוספת:

הפרק בכתב הכמויות אופן תשלום לסעיפים אלו

עבודות אספלט ()52 תשלום לפי ביצוע בפועל ללא הנחה. המחיר יהא בהתאם לכמות הקבוע בכתב

הכמויות המצורף למכרז זה.

תשלום חודשי משתנה –

הקצב עבור בקרת איכות

סכום ההקצב שנקבע באומדן העירייה ישולם מידי חודש בחשבונות הביניים

()92

כאחוז קבוע (שיקבע על ידי העירייה לפי נוהל משבש) מהתשלום בפועל שישולם

לקבלן באותו חשבון.

גובה התשלום יחושב כך: %1.5 מהצעת הקבלן (לא כולל מע"מ). בסופו של יום,

היה והחוזה יקטן התשלום יותאם בהתאם והתחשבנות תעשה בגמר חשבון.

סכום ההקצב הינו סופי ולא ישולם לקבלן מעבר לסכום ההקצב המקורי שנקבע

באומדן וזאת גם במקרה בו נדרש הקבלן לבצע מטלות נוספות שלא נכללו

בתכולת העבודה המקורית.

מכל תשלום יופחת %10 עכבון, שישלום החשבון הסופי. העיכבון לא צובר

הפרשי ריבית והצמדה.

תשלום חודשי משתנה –

הקצב עבור בטיחות ()93

סכום ההקצב שנקבע באומדן העירייה ישולם מידי חודש בחשבונות הביניים

כאחוז קבוע (שיקבע על ידי העירייה לפי נוהל משבש) מהתשלום בפועל שישולם

לקבלן באותו חשבון.

גובה התשלום יחושב כך: %0.7 מהצעת הקבלן (לא כולל מע"מ). בסופו של יום,

היה והחוזה יקטן התשלום יותאם בהתאם והתחשבנות תעשה בגמר חשבון.

סכום ההקצב הינו סופי ולא ישולם לקבלן מעבר לסכום ההקצב המקורי שנקבע

באומדן וזאת גם במקרה בו נדרש הקבלן לבצע מטלות נוספות שלא נכללו

בתכולת העבודה המקורית.

מכל תשלום יופחת %10 עכבון, שישלום החשבון הסופי. העיכבון לא צובר

הפרשי ריבית והצמדה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תשלום המזמינה עבור הקצב בקרת איכות והקצב בטיחות הינו סכום סופי ולא ישתנה לפי

הוצאות בפועל שיש לקבלן בגין עמידה בהוראות נספח הבטיחות שבחוזה ודרישות הבטיחות על פי כל דין. כמו כן,

מובהר בזאת כי הקבלן הוא האחראי המלא לעמידה בהוראות נספח הבטיחות והוראות כל דין בנושא זה,

והשתתפות המזמינה בהקצב עבור בטיחות, אינה גורעת מאחריות הקבלן לעמידה מלאה בהתחייבויותיו כלפי

המזמינה בהוראות החוזה והוראות כל דין בנושא בטיחות האתר והעובדים והעוברים בו.

המחירים בכתב הכמויות הינם בשקלים חדשים בלבד לא כולל מע"מ. אחוז ההנחה שהוצע על ידי המציע הזוכה יחול

באופן אחיד על כל יחידות כתב הכמויות (למעט הפרקים כאמור בסעיף 7.4 לעיל) ואלה יהיו מחירי החוזה לכל

יחידה.

מובהר בזאת, כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה ישתנו מעבר לכמויות שבמכרז, חישוב המחירים לסעיפים הנ"ל יהיה

בהתאם לקבוע בנספח ו' לחוזה "תנאים מיוחדים לתנאי חוזה מדף 3210".

• הקבלן מודע לכך כי בשטח ישנם מבנים קיימים להריסה, ועליו לקחת בחשבון הוצאת היתר להריסת מבנים

אלו. לרבות השגת כלל האישורים הנדרשים וכן היועצים הנדרשים לשם הוצאות ההיתר.

• בשטח הפרויקט ישנם עצי פרדס. מובהר בזאת לקבלן כי עליו להתקשר עם קבלן מוכר ע"י משרד החקלאות

לפינוי עצי הפרדס ולא תהייה על כך תקורה של רווח קבלן ראשי.

• כחלק מהכ"כ ישנם קירות תמך הנדסיים הנדרשים לביצוע בשכונה. מובהר בזאת כי באחריות הקבלן

להעסיק על חשבונו קונסטרוקטור רשוי לתכנון הנדסי מלא של קירות אלה וזאת טרם ביצועם הפיזי בשטח.

הקבלן יגיש לחברת הפיקוח תוכניות קונסטרוקציה לחישובים סטטיים חתומים. חל איסור מוחלט להתחיל

בביצוע ללא אישור בכתב מהפיקוח מטעם חברת הניהול. משך התכנון, ההגשה, קבלת אישורים והביצוע

כלול בתוך לוח הזמנים הכללי של הפרויקט (20 חודשים) ולא יהווה עילה להארכת הזמן.

• כחלק מעבודות הניקוז, הקבלן יתכנן, יאשר מול הרשויות המוסכמות ויבצע תעלת עפר להולכת הנגר העילי

לפתרון המוצע בשפירים. הפתרון מוסכם ומתואם כבר עם רשות ניקוז, אך כלל ויהיה צריך לתאם תיאום

נוסף או מחודש הקבלן יבצע זאת. התעלה תוביל את הנגר מנקודת הניקוז של הפרויקט ועד חיבור מושלם

עם פתרון המוצע בשפירים, בהתאם לדרישות ההידראוליות והנחיות מנהל הפרויקט. מובהר ומודגש כי

תוואי התעלה והחיבור בשפירים ממוקמים מחוץ לגבולות התוכנית ("הקו הכחול"), ועל אף זאת, הקבלן

מחויב לבצע את מלוא העבודות, החפירות והחיבורים מחוץ לגבולות אלו על מנת לתת מענה מלא לפתרון

הניקוז הנדרש.

10

• על הקבלן להעסיק אגרונום בין היתר עבור ליווי העתקות העצים אשר ישנם בשטח הפרויקט.

• מסירת Made As במערכות GIS ו- :CAD

הקבלן מתחייב למסור למועצה המקומית בית דגן נתוני מדידה לביצוע (Made )As מדויקים של כל

התשתיות שבוצעו. הגשת הקבצים במבנה הטכני הנדרש ואישורם על ידי המועצה מהווים תנאי סף לאישור

חשבון סופי ושחרור עיזבונות. התוכניות יהיו ברשת קואורדינטות ארצית בשני פורטים הבאים המקובלים:

o פורמט GIS – קובצי SHP (כולל כל הקבצים הנלווים) על השכבות להגיע עם מבנה ושמות שדות

קבועים (טבלת מאפיינים מלאה הכוללת – סוג אלמנט, קוטר , חומר, גבהי מכסה וגבהי זרימה(

בהתאם להנחיות ה- GIS של המועצה.

o פורמט CAD – קובץ DWG מסודר על שכבות נפרדות וקבועות לכל מערכת תשתית כל האלמנטים

הנקודתיים (דוחות, מגופים וכו') יוגשו כבלוקים זהים הכוללים מידע התואמות לשדות ה-.GIS

.13 הליך הגשת ההצעות והמועדים להגשה:

11.1 ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע,

בהעתק אחד, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה היטב, עליה מצוין שם ומספר המכרז

ויופקדו בתיבת המכרזים, בלשכת ראש המועצה , עד ליום חמישי 20.8.2026 לא יאוחר מהשעה 12:00

בדיוק.

11.2 משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של

המציע.

11.3 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות,

רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה

למכרז תחולנה על המציע.

11.4 המציע יגיש הצעתו, במסגרת הצעת המציע וכתב הכמויות – מסמך 2 ו-,3 כך, שהמחיר שינקוב עבור השירות

המוצע יכלול את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו המציע ובכלל זה גם בגין השירותים, העבודה, הניוד,

החומרים, כוח האדם, הציוד הדרוש וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז.

11.5 הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע''מ.

11.6 על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם.

11.7 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת.

11.8 במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מביניהם.

יחד עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז המועצה תהא רשאית לראות בכך תכסיסנות מצדו של

המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

11.9 המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות רצונה

של המועצה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו ו/או

לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

11.10 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

.14 אופן בחינת ההצעות:

12.1 המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין

ההצעות.

12.2 ככלל, תבחר המועצה בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה.

12.3 יצוין כי המציע נדרש לציין בהצעתו את מלוא מחיר התמורה אותה הוא מבקש בגין ביצוע השירותים ו/או

העבודות המפורטים במכרז, לרבות חומרים, ציוד, כוח אדם, וכן כל תמורה נדרשת אחרת והכל בהתאם

להצעה מפורטת במסמכים 2 ו-3 המהווים את הצעת המציע. יש לשים לב לשלבי ביצוע העבודות

ולכתבי הכמויות הקיימים.

12.4 עוד יובהר כי במסגרת המכרז יוגש אומדן אשר ישמש את ועדת המכרזים לבחינת הצעות המציעים שונים.

יובהר כי המועצה רשאית לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב העומד

לרשות המועצה. כמו כן תהיה המועצה רשאית להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לפי שיקול דעתה

וצרכיה.

11

12.5 המועצה תבחן יחד עם ההצעה הכספית, במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את

השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע, לרבות ניסיון המציע

עם רשויות מקומיות אחרות, היקף הכספי של עבודות המציע, חוות הדעת המצורפות למכרז זה ועוד, כך

שהצעת המחיר לא תהיה המדד היחידי לבחינה.

12.6 הקריטריונים לאופן בחינת ההצעה יהיו כדלקמן:

12.7 בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:

12.8 שלב 1 - בדיקת עמידת המשתתפים בתנאים המקדמיים של המכרז

12.9 בשלב זה תיבדק עמידת המשתתפים בתנאים המקדמיים של המכרז. רק משתתפים העומדים בתנאים אלו

יעברו לשלב .2

12.10 שלב 2 - בחינת הצעת המחיר

12.11 בשלב זה יבדקו הצעות המחיר של המשתתפים שעלו לשלב זה, בהתאם לקבוע בסעיף 12 להלן.

הליך בחינת הצעת המחיר והקריטריונים לבחירת זוכה או זוכים

12.12 הצעות המחיר במכרז זה אשר הוגשו בהתאם להנחיות המפורטות להגשת הצעה, ועומדות בכל תנאי הסף של

המכרז, ייבחנו כמפורט להלן:

12.13 כאמור המזמינה רשאית לבחור זוכה אחד לכל המתחמים או זוכה לכל מתחם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12.14 סך כלל עלות הביצוע בכל המתחמים בהתאם לכתב הכמויות והמחירים בו יהווה את אומדן הפרויקט (להלן:

"האומדן").

12.15 ההצעה תהיה ע"ב הנחה אחת ואחידה כהפחתה בלבד מהאומדן - אין אפשרות למתן תוספת.

אי מתן הנחה לאומדן ייחשב כהנחה של %0 לצורך חישוב ההצעה הזוכה. מציע שיעביר הצעה בהנחה

כתוספת (+), ייפסל.

12.16 ההנחה תהיה אחת ואחידה על כל האומדן בכללותו ולכלל כתבי הכמויות והמתחמים, למעט הפרקים

האמורים בסעיף 6.4 לעיל (שבהם לא יתאפשר מתן הנחה כלל) ותכלול, לכל היותר, שתי ספרות אחרי הנקודה

העשרונית. במקרה בו משתתף יציע אחוז הנחה הכולל יותר משתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית, כל מספר

לאחר שתי הספרות הראשונות לאחר הנקודה העשרונית לא ייחשב, ויראו את הצעתו ככזאת הכוללת אך ורק

שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

12.17 במקרה של 3 הצעות תקינות ויותר, יחושב "אומדן קובע" אשר ערכו יהיה הממוצע של כלל ההצעות התקינות

ללא האומדן (להלן: "האומדן הקובע").

12.18 במקרה שבו תבחר המזמינה להתקשר עם קבלן אחד ההצעה הזוכה תהיה הקרובה ביותר ל - %95 מערכו של

האומדן הקובע כאמור בערך מוחלט (מעל ומתחת ל - %95 מערכו של האומדן הקובע) ואילו הכשיר השני יהא

תהא ההצעה הבאה בתור (השניה בטיבה) הקרובה ביותר ל - %95 מערכו של האומדן הקובע כאמור בערך

מוחלט (מעל ומתחת ל - %95 מערכו של האומדן הקובע).

12.19 במקרה בו תהיינה שתי הצעות או יותר, אשר אחת גבוהה ואחת נמוכה מ-%95 מערכו של האומדן הקובע בדיוק

באותו הערך המוחלט, ההצעה הנמוכה.

12.20 במקרה בו תהיה יותר מהצעה אחת אשר ערכה זהה להצעות אחרות ואשר תוגדר כהצעה זוכה עפ"י הכללים

האמורים לעיל יחד עם הצעות זהות נוספות, ההצעה הזוכה תיבחר בהגרלה. אלא אם כן, אחת מן ההצעות היא

של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

12.21 במקרה שבו יינתנו שתי הצעות בלבד, והמזמינה תבקש להתקשר עם זוכה אחד בלבד לכל המתחמים, ההצעה

הנמוכה תהיה הזוכה (היינו הצעה אם אחוז ההנחה הגבוה ביותר) במכרז כולו ואילו ההצעה השנייה תהיה

כשיר שני.

12.22 במקרה של הצעה בודדת, בסמכות וועדת המכרזים להכריז עליה כהצעה זוכה או לפסול את ההצעה ולבטל את

המכרז, או לפרסמו מחדש מכל סיבה שהיא והמציע לא יוכל לבוא בטענה בקשר לביטול המכרז או פרסומו

מחדש.

12.23 להלן דוגמא לחישוב ערך ההצעה:

אומדן הפרויקט עפ"י כ"כ שפורסם למכרז- 120,000,000 ₪ + מע"מ

12.24 התקבלו 4 הצעות על בסיס הנחה לאומדן המכרז:

12.25 הצעה -1 %15 הנחה וסה"כ 102,000,000 ₪ + מע"מ

12.26 הצעה -2 %18 הנחה סה"כ 98,400,000 ₪ + מע"מ

12.27 הצעה -3 %9 הנחה וסה"כ 109,200,000 ₪ + מע"מ

12

12.28 המעה -4 %11 הנחה וסה"כ 106,800,000 ₪ + מע"מ

12.29 ממוצע ההצעות שהתקבלו- 104,100,000 ₪ + מע"מ

12.30 %95 מערך ממוצע ההצעות- 98,895,000 ₪ + מע"מ

12.31 בהתאם לדוגמא בתחשיב הנ"ל ההצעה הקרובה ביותר ל-%95 ממוצע ההצעות שהתקבלו הינו הצעה מס' .2

12.32 מובהר כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה להתחשב בכל שיקול רלוונטי אחר, על פי

מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה, לרבות אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים

בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור

לעיל, תהיה המועצה רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות, לבירור פרטים

בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל

מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל

שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף

לפסול את ההצעה.

12.1 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה שומרת לעצמה את הזכות,

להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין רק חלק

מהעבודות, הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל

סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. יובהר כי במקרה שבו תחליט המועצה לפצל את ההתקשרות, ייבחן כל כתב

כמויות בפני עצמו ולמועצה תהיה אפשרות לבחור את ההצעה הזלה ביותר ביחס לכל כתב כמויות בנפרד.

12.2 המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה, או

בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה

מונע הערכת ההצעה כדבעי.

12.3 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או

כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,

עלולים לגרום לפסילת ההצעה. במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא

בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.

12.4 המועצה רשאית לפנות לאנשי הקשר שציין המציע, על מנת להתרשם מטיב עבודתו וכן לקבל המלצות

והתייחסות לעבודה שבוצעה על ידו. בהתאמה למועצה שמורה הזכות להתחשב בנתונים שיוצגו לה וכן להפעיל

שיקול דעת ביחס למציע או הצעתו בהתאמה.

.15 הודעה על זכייה והתקשרות:

13.1 מציע, שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה (להלן: "הזוכה") ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו

לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו למועצה, כשהוא חתום כדין, תוך 7 ימים מתאריך הודעת המועצה

לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא למועצה במעמד החזרת ההסכם כאמור ואישור קיום ביטוחים,

בהתאם לנספח 4א להסכם.

13.2 לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק 13.1 לעיל, כולם או מקצתם, תהא המועצה

רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,

והזוכה יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

13.3 מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.

13.4 המועצה תהא רשאית לקבוע זוכה שני במכרז למקרה שבו ההתקשרות לא תשתכלל עם הזוכה הראשון וזאת

לפי שיקול דעתה המוחלט. היה ולא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה כאמור לעיל ו/או שהזוכה לא יעמוד

בתנאים הקבועים במכרז זה, לרבות מתן אישורי ביטוחים וכיוצ"ב כאמור בסעיף 13.2 לעיל, תהיה רשאית

המועצה לפנות למציע אשר הצעתו נקבעה כהצעה השנייה במכרז והוראות המכרז וסעיף זה יחולו עליו

בשינויים המחוייבים.

תנאי לביצוע העבודות - קבלת מימון חיצוני

13.5 מובהר בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת מימון חיצוני

והרשאה תקציבית משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המימון החיצוני") וכי בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור

ו/או חלקו לא יתבצעו העבודות.

13.6 ככל שהמימון החיצוני לא יתקבל, המזמינה תודיע על כך לקבלן הזוכה וכתוצאה מכך ההסכם יתבטל מעיקרו,

העבודות לא תתבצענה ולא תהיינה לקבלן הזוכה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך כנגד המזמינה,

לרבות לעניין הוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה.

13.7 בנוסף, מכיוון שמלוא עלות ההתקשרות עם הקבלן הזוכה הינה במימון משרד הבינוי והשיכון, רשאים העירייה

והתאגיד לדחות את תשלומו , ובלבד שישולם בתוך 150 יום מיום אישור החשבון מהקבלן הזוכה.

13

13.8 כאמור, ביצוע העבודות טעון קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון. רק במקרה שינתן אישור

ותינתן הרשאה בפועל, ינתן הצו התחלת עבודה שישכלל את ההחלטה במכרז לידי הסכם. קבלת ההרשאה

בפועל היא תנאי מתלה לכל התקשרות. התקדמות בפרויקט תלויה בקבלת הרשאות תקציביות ממשרד הבינוי

והשיכון ולכן על הקבלן לפעול במסגרת התקציב המאושרת לרשותו כפי שצויין ושיאושר ע"י מורשיי

החתימה של העירייה מעת לעת.

.16 ביטול המכרז

14.1 המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה

שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה

משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

14.2 בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית - אך לא חייבת- לבטל את

המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה

14.2.1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או

מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר לשירותים ולעבודות, וזאת בהסתמך על המחיר אותו

נוהגת המועצה לשלם עבור ביצוע השירותים ו/או העבודות, נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית

שאושרה לקבלת השירותים.

14.2.2התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת

ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות

מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים

14.2.3יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר

כובל.

14.2.4החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז

כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי

המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה

למען הנוחות ראו טבלת מועדים:

מועד פרסום המכרז 16.7.2026

סיור מציעים (לא חובה) 26.7.2026 שעה 11:00

מועד להגשת שאלות הבהרה 6.8.2026 עד השעה 12:00

מועד הגשת המכרז 20.8.2026 עד השעה 12:00

בכבוד רב,

המועצה המקומית בית דגן

14

נספח 1א

לכבוד

ועדת המכרזים המועצה בית דגן

ג.א.נ.,

לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

.1 שם המציע: _____________________________________

מספר עוסק מורשה / ח.פ: ___________________________

כתובת המציע: _____________________________________________

מספר טלפון: __________________ טלפון נייד:___________________

מספר פקס: _______________________________

כתובת דואר אלקטרוני (:(E-MAIL ____________________________________________

.2 איש הקשר מטעם המציע למכרז זה הינו גב'/מר ____________________________,

מס' טלפון נייד: ____________________ ודוא"ל ______________________. כל תכתובת ו/או

שיחה עם הנציג האמור תחייב את המציע.

.3 יש לצרף למסמכים תעודת התאגדות וכן אישור ניהול ספרים וניכוי מס תקף למועד הגשת ההצעה.

.4 להלן פירוט הגופים להם סיפק המציע את השירותים נשוא המכרז:

המציע בעל ניסיון מוכח של אחד לפחות מתוך שני הסעיפים להלן:

• פרויקט אחד - ב- 8 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, למציע ניסיון מוכח בביצוע "פרויקט"

אחד לפחות שהתחיל והסתיים - בהיקף שלא יפחת מסכום של 52 מלש"ח (לפני מע"מ).

• צבר פרויקטים - ב- 8 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, למציע ניסיון מוכח בביצוע לכל

הפחות של 3 "פרויקטים" כל פרויקט בהיקף שלא יפחת מ 15 מיליון ₪ לפני מע"מ ובהיקף כולל (לכל

הפרויקטים המוצגים במצטבר) שלא יפחת מסכום של 60 מלש"ח (לפני מע"מ).

על המציע לצרף חשבונות קבלן סופיים או אישורי מסירה מהמזמין עבודה לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף. עניין

זה "אישור מסירה" משמעותו אישור ממזמין העבודות בדבר סיום כל העבודות, אשר כולל פירוט של סכום מלוא

העבודות וחתום על ידי גורם מוסמך מטעם המזמין.

15

תנאי סף

שם הגוף הציבורי סוג הפרויקט מועד ביצוע היקף כספי איש קשר בגוף דרכי קשר עם

הנציג

גוף ציבורי לעניין סעיף זה - רשות מקומית, תאגיד עירוני, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, וגופים

סטטוטוריים.

בכבוד רב,

_________________________

חותמת וחתימת המציע

16

נספח 1ב

לכבוד

ועדת המכרזים המועצה בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: כתב התחייבות מכרז עבודות תשתית ופיתוח להקמת שכונת האתרוג במועצה

המקומית בית דגן

אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________ ,נושא במשרת ___________________

ב_________________________________ (להלן: "המציע") במכרז שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את

האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

.1 קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו (להלן: "מסמכי

המכרז").

.2 הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו בכנס המציעים שנערך בקשר למכרז ביקרנו

במתחמים הרלוונטיים לעבודות ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ו/או

הנובעים מהן, לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים של סביבתם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים

להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.

.3 בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם האמורים,

הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לקיים את כל התחייבויותינו על פי המכרז ו/או ההסכם.

.4 אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות למציעים אחרים

כפי שיראה לה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל

כל החלטה כאמור של המועצה

.5 אנו מצהירים ומתחייבים כי יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו לבצע את העבודות

על פי הוראות המכרז ו/או החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן באם נזכה במכרז.

.6 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת

הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 90 יום נוספים, וכי אם לא

נאריך הצעתנו זו ככל שנידרש לכך, תיפסל הצעתנו תהא רשאית המועצה לפעול בתאם להוראות הדין בעניין ולדרוש

פיצוי והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

אנו מצהירים כי למציע ו/או לקבלן משנה איתו התקשר לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, יש את כל הרישיונות

.7

הדרושים לביצוע העבודה לרבות רישיון קבלן לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים

רשומים), התשמ"ח – ,1988 ככל שנדרש. אנו מתחייבים כי יהיה בידי המציע ו/או קבלן משנה מטעמו ככתוב לעיל,

את כלל הרישיונות הדרושים לאורך כל תקופת ההתקשרות. כל עבודה של קבלן משנה כפופה לאישור בכתב ומראש

מעת המועצה המקומית בית דגן. למועצה שיקול דעת לסרב לאפשר עובדת קבלני משנה ו/או להורות על החלפת קבלן

משנה והכל לפי שיקול דעתה.

.8 אנחנו מצהירים כי למציע ותק וניסיון מוכח של בביצוע עבודות נושא מכרז זה, בשמונה השנים האחרונות (עובר

לפרסום המכרז)), בביצוע עבודות תשתית עבור מוסדות ציבוריים ו/או רשויות מקומיות.

.9 אנו מצהירים כי המציע עומד באחת מהחלופות אשר להלן:

• פרויקט אחד - ב- 8 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, למציע ניסיון מוכח בביצוע "פרויקט"

אחד לפחות שהתחיל והסתיים - בהיקף שלא יפחת מסכום של 52 מלש"ח (לפני מע"מ).

• צבר פרויקטים - ב- 8 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, למציע ניסיון מוכח בביצוע לכל

הפחות של 3 "פרויקטים" כל פרויקט בהיקף שלא יפחת מ 15 מיליון ₪ לפני מע"מ ובהיקף כולל (לכל

הפרויקטים המוצגים במצטבר) שלא יפחת מסכום של 60 מלש"ח (לפני מע"מ).

.10 אנו מתחייבים ומצהירים כי ככל שנקבל הודעת זכייה מטעם המועצה נפעל באופן מידי ולא יאוחר מ 7 יום וכמפורט

להלן:

10.1 נחתום על כל מסמכים ההסכם.

10.2 נמסור למועצה אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח כדין בהתאם לנוסח האמור בנספח 4א.

10.3 נחתום על הסכם התקשרות מול קבלן מסגרת מטעם תאגיד המים והביוב מי שקמה בהתאם לנספח 4ז להסכם

ו/או כל מסמך אחר שיימסר לנו מהמועצה ו/או תאגיד מי שקמה לביצוע עבודות מים וביוב בתחומי העבודות

נשוא מכרז זה.

17

10.3.1 בהתאמה אנו מתחייבים להעסיק תחתינו במסגרת פרויקט שכונת האתרוג קבלן משנה בתחום המים

והביוב שנבחר על ידי התאגיד, על פי הפרטים שימסור לנו התאגיד,. קבלן המשנה יהיה כפוף ללוחות

הזמנים של הפרויקט ולהסכם הפיתוח בין המועצה לקבלן הראשי.

10.3.2 מוסכם עלינו כי בתמורה לשירותינו נשוא מכרז או הסכם זה, נהיה זכאים לסך השווה בשקלים ל-

%8 משווי עבודות המים והביוב כפי שיבוצעו בפועל, בתוספת מע"מ כדין (להלן: "תמורת הקבלן

הראשי") והכל כפי שמצורף בנספח 4ז ו/או כל נספח אחר.

.11 אני מצהיר כי ידוע לי כי פרק הזמן לביצוע העבודות במתחם 1 הינו 20 חודשים עד לסיום מלוא העבודות וזאת

ממועד מתן צו התחלת עבודות שיימסר לזוכה, וכי תנאי זה הינו מהותי ביותר. יובהר כבר עתה כי המועצה עתידה

ליתן צו תחילת עבודות באופן מידי לאחר אישור הזוכה.

.12 אני מצהיר כי ידוע לי כי למועצה האפשרות לבקש את הגדלת היקף העבודות למתחמים 2 ו-.4 עוד יובהר כי פרק

הזמן לביצוע העבודות בכל מתחם הינו כדלקמן:

12.1 יובהר כי פרק הזמן לביצוע מתחם 2 החל ממתן צו תחילת עבודות הינו 6 חודשים.

12.2 יובהר כי פרק הזמן לביצוע מתחם 4 החל ממתן צו תחילת עבודות הינו 2 חודשים.

סירוב הקבלן לבצע אופציה שהופעלה יהווה הפרה של הסכם המזכה את המזמינה בפיצוי מוסכם של %15

מגובה העבודות שבוצעו על ידו עבורה לפני יום ההפרה דהיינו מהאומדן לביצוע. אין בכך לגרוע מכל סעד

ו/או פיצוי שהמזמינה זכאית לו על פי הדין ו/או החוק ו/או החוזה. סכום זה יקוזז מהערבות הבנקאית.

.13 אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים לעיל כולן או מקצתן המועצה תהא

רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.

.14 כן ידוע לי ואני מסכים שהמועצה תהיה רשאית לדרוש פיצוי בגין נזקיה, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על

עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.15 כן ידוע לי למועצה עומדת הזכות אוכל סעד אחר שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על

עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.16 אנו מצהירים ומתחייבים כי לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות

משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן

כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.

.17 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה

לפי חוק שכר מינימום ולא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת

הצעה זו עבור המועצה.

.18 ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה

והמועצה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא

רק, לדרוש פיצוי, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות

הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת התחייבויות

זו.

.19 במקרה של תאגיד - אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת על ידי הגורמים המוסמכים בתאגיד וכי היא בגדר

הסמכויות, שלנו על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.

.20 מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה ו/או

אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה .

.21 הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז

זה וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות

מסוג העבודות נשוא המכרז ובמספר מתאים ומספיק.

.22 אנו מצהירים כי לא נגלה, ולא נראה ולא נמסור בזמן העסקתנו כנותן שירותים למועצה המקומית בית דגן או לאחר

מכן לשום אדם או גוף סודות מסחריים כלשהם או מידע כלשהו הנוגע למועצה או הקשור במישרין או בעקיפין

לעבודות שאבצע עבורה לפי מכרז והסכם זה. התחייבותי זו חלה על כל הנוגע לרכושה של המועצה , לעסקיה, לעניינה,

ללקוחותיה, לספקיה ולאנשים או הגופים הקשורים בה או הבאים עמה במגע, ובכלל זה שיטות העבודה שלה,

תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם ספקים, שרטוטים, תוכניות , מסמכים וסודות - וכל זה בלי לגרוע

מכלליות האמור לעיל. אני מתחייב לקיים את האמור לעיל בין שהסודות או המידע האמורים נודעו לי בשל עיסוקי

ובין בדרך אחרת. בהתאמה לא נעשה שימוש במידע האמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה לי,

ובכלל זה ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות ביצועה של העבודה.

18

.23 הנני מצהיר כי בהצעתי הבאתי בחשבון את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע

העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות תקורות ורווח, וכל הוצאה אחרת ובהתחשב כי עלי לשלם

לעובדי לפחות שכר בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987 חוקי העבודה ההנחיות להעסקת עובדים ועל פי כל

דין.

.24 בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור

סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני

___________________________ נושא/ת ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב

בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב

התחייבות זה.

_______________

עורך – דין

19

נספח 1ג

נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

תאריך __________

לכבוד

המועצה בית דגן

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'________

על פי בקשת ____________ ח.פ./ע.מ _____________ (להלן : "המשתתף") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק

כל סכום עד לסך השווה ל –1,500,000 ₪ (במילים מיליון וחמש מאות אלף ש"ח ₪ ) וזאת להבטחת הצעתנו בקשר עם

השתתפות המציע במכרז _____לביצוע עבודות תשתית ופיתוח בתחום המועצה ולהבטחת מילוי תנאי דרישות

ומסמכי המכרז, אשר פורסם על ידי המועצה המקומית בית דגן.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות האמור לעיל, תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או

לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי

שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת

לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום 20.1.2027 ועד בכלל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תוארך, לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית בית דגן ושתתקבל על ידינו עד ליום 20.1.2027

ובמידה ולא ניתן יהיה להאריך כאמור את תוקף הערבות, תישמר לכם הזכות לדרוש את חילוט הערבות – ובלבד

שהדרישה תגיע עד לתאריך .20.1.2027

דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך ________________ בנק _________________

20

נספח 1ד

לכבוד

ועדת המכרזים מ.מ. בית דגן

ג.א.נ.,

תצהיר העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.1 הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ במסגרת מכרז (להלן- המציע).

.2 אני מכהן כ____________________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.3 אני מצהיר כי נכון ליום תצהירי זה, המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד

עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא

ממלא.

.4 אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי

או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המזמין והשירותים שעל המציע לספק

לו, היה ויבחר כזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.

.5 אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה, אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים

שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור

לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרות עם מ.מ. בית דגן .

.6 בלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב להודיע למועצה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול להימצא

במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

.7 אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא ואך

ורק לצורך מילוי התחייבויותיי כלפי המועצה וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע

האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.

.8 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני

___________________________ נושא/ת ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב

בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב

התחייבות זה.

_______________

עורך – דין

21

נספח 1ה

לכבוד

מ.מ. בית דגן

נוסח תצהיר שכר מינימום

בתצהיר זה:

"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה": כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-.1968

"חוק שכר מינימום": חוק שכר מינימום, התשמ"ז-.1987

אני הח"מ ______________________ נושא ת.ז. ___________________ נושא במשרת

______________________ בחברת_______ ______________ ח.פ _________________ (להלן-

"החברה/המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים

הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

.1 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז זה עבור מ.מ. בית דגן .

.2 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל ענין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין חלוט

בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור המועצה.

.3 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע

בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_________

עורך דין

22

נספח 1ו

לכבוד

מ.מ. בית דגן

תצהיר שמירה על זכויות עובדים

על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה.

אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.1 הנני נותן/ת תצהיר זה בשם _______________ שהוא המציע, המבקש להגיש למועצה המקומית בית דגן

הצעה בקשר במכרז מס' ____________ עבור מ.מ. בית דגן (להלן - "המציע").

.2 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.3 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.

.4 בתצהירי זה ,משמעותו של המונח" בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- .1981 אני

מאשר/ת כי טרם חתימתי על מסמך זה הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו .

.5 בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו- "עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים

ציבוריים, התשל"ו – 1976 ( להלן- "החוק"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה –תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".

אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם ..

.6 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות ( כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק ) המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט

ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר

מינימום, התשמ"ז- 1987 ,שנעבר לאחר יום )31.10.02 או ,לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו

בסעיף 2ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים

זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים (, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-

1987 , שנעבר לאחר יום 31.10.02 ,)אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד

ההרשעה האחרונה.

.7 אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו

בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע

כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.

.8 הנני מצהיר כי ידוע לי, כי ככל ואזכה במכרז, שכר עובדיי לא יפחת משכר המינימום עפ"י דין ותשלומי המעביד

לא יפחתו מצווי ההרחבה, הוראות החשכ"ל, צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה

והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2018 ועפ"י כל דין.

.9 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע

בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

עורך דין

23

נספח 1ז

לכבוד

מ.מ. בית דגן

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.1 הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ (להלן :"הגוף").

.2 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

א) סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 ,הקובע כדלקמן:

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה: לעניין זה,

״קרוב״ - בן זוג, הורה ,בן או בת, אח או אחות״.

ב) כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות

הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, ״חבר מועצה״- חבר מועצה

או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו"

ג) סעיף 142 לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 הקובע כי :

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו, כל חלק או

טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם

העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה

מספקת״.

.3 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו

של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא

נכונה.

.4 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

.5 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103 לצו המועצות המקומיות,

תשי"א- 1950 ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של 3/2 מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר ובתנאיה

התקשרות לפי סעיף 103א(א) לצו המועצות המקויות, תשי"א- 1950 ובלבד שהודעה על מתן היתר כאמור

תפורסם ברשומות.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע

בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

עורך דין

24

נספח 1ח

מ.מ. בית דגן

תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ להלן :"הגוף")

המבקש להתקשר עם מועצה מקומית בית דגן (להלן:"הרשות"), אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה

בשם הגוף.

אני מצהיר כדלקמן:

• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-(1998 להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות

על הגוף.

• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;

ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 100 עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת

הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף (9ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור

וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך

30 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.

___________ _____________ ____________________

תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע

בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

עורך דין

25

מסמך 2

כתב כמויות והצעת המציע

לכבוד

המועצה בית דגן

א.ג.נ.

הנדון: מכרז פומבי לביצוע עבודות תשתית ופיתוח בתחום המועצה המקומית בית דגן

הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם _______________________________ (שם המשתתף), את הצעת המחיר

לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת שכונת האתרוג בתחום המועצה המקומית בית דגן, על פי המפורט במסמכי

המכרז, התוכניות (לרבות תוכניות בניה) במפרט הכללי, במפרטי העבודה ובמפרטים הטכניים בכתב הכמויות

ובמסמכי המכרז והחוזה.

.1 הצעתנו מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה, בהתאם

להוראות המכרז, מפרטי העבודה והמפרטים הטכניים ומכלול הדרישות ובכלל זה, עבור העמדתו והפעלתו כל

הציוד, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים הטכניים

לתוכנית העבודה, וכל דרישות המכרז והחוזה.

.2 הצעתנו לביצוע מכלול העבודות הדרושות בהתאם למפרטים בתחום המועצה המקומית בית דגן, נושא המכרז,

בהתאם להוראות המכרז, המפרטים, החוזה ודישות העבודה, מוגשת בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל

במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת

השירותים וביצוע העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, של כח אדם, האמצעים, החומרים וכל התשומות ,

חומרים , ציודים אחרים הדרושים ובכמות הנדרשת ו/או המספיקה, אשר נחוצים לביצוע העבודה באופן מיטבי

של עבודות כמפורט במסמך 2 ובכתב הכמויות זה וכן אגרות, רישיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות תקורות

ורווח קבלני.

.3 ידוע לנו כי במסגרת המכרז יוגש אומדן לביצוע מכלול העבודות נשוא המכרז דנן.

.4 בהתאם להצעתנו אנו נהיה זכאים לתמורה האמורה המוצעת על ידינו בלבד.

.5 המחיר המוצע על ידי להלן, עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן: "התמורה"), כמפורט בהצעתנו ומהווה

מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז

ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא החוזה לרבות העסקת עובדים, אספקת ציוד ייעודי, כלי רכב, ציוד

ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של העבודות נשוא המכרז, הובלות, פריקה,

שימוש בכלי רכב, ביטוחים, מסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.

.6 ידוע לנו כי, למועצה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא

המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם תבחר

המועצה לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל.

.7 הנני מצהיר כי בהצעתי הבאתי בחשבון את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע

העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות תקורות ורווח, וכל הוצאה אחרת ובהתחשב כי עלי לשלם

לעובדי לפחות שכר בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987 חוקי העבודה ההנחיות להעסקת עובדים ועל פי

כל דין.

פרטי המציע ומורשה חתימה מטעם המציע:

שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד במציע _______________

תאריך: _______________ חתימה + חותמת ____________________

26

כתב כמויות

אם יש כפילויות על המציע להודיע לתיקון

ייתכן שיהיו תוספות נוספות מעלות המכרז כפוף לאישור המועצה בלבד

• על המציע לנקוב מחיר הנחה אחיד לכל כתב הכמויות ולכל המתחמים (מתחמים 1 ,2 ו-.)4

• על המציע לנקוב בהנחה מהסכומים הקבועים בכתבי הכמויות אשר מצורפים כנספחים למכרז זה.

יצוין כי ההנחה הינה אחת וגורפת לכל הפריטים ויש למלא את סעיף סכום ההנחה המצוי מטה.

• הכמויות המצוינות בכתבי הכמויות יכולות להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעת המועצה ובכל מקרה

שכתובה כמות הרי שזו הערכה בלבד.

• העבודות כוללות את כל הדרוש לשם ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט.

כתבי הכמויות מצורפים בנפרד ויש לראות בהם חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

הנחה מוצעת על ידי המציע _____________ % (יש למלא את סכום ההנחה)

• יובהר כי ההנחה המוצעת הינה גורפת לכלל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ולכל המתחמים ולא

תתאפשר הנחה שונה בין פריט לפריט במסגרת הצעת המציע.

מובהר למען הסר ספק כי כתב הכמויות האמור לעיל והמצורף הינו בגדר אומדן בלבד, וכי הכמויות יכולות להשתנות

בהתאם לביצוע עבודות בפועל ו/או הנחיות המפקח ו/או שיקול דעתה של המועצה המקומית. יובהר כי ייתכנו

שינויים בכמויות ו/או במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות העבודה והכל לפי שיקול דעתה של המועצה

המקומית ו/או מי מטעמה. כל שינוי או חריגה מכתב הכמויות דורשת אישור מראש על המועצה ו/או מי מטעמה.

יובהר כי על המציע לבחון בסיור המציעים את המקום, ולקבוע את המחיר בהתאם לסיור שבוצע ולהבהרות שניתנו

במהלכו.

המועצה רשאית לדרוש את הגדלת ו/או הקטנת היקף העבודות האמורות לעיל, והיא רשאית להוסיף עבודות

נוספות. בכל מקרה של תוספת עבודות מעבר לאמור בכתב הכמויות דנן, יפעלו הצדדים בהתאם למחירים המוצעים

בהצעת המציע. בכל מקרה של הפחתת עבודות לא תהיה כל טענה או תביעה לקבלן לעניין זה.

כל מקרה שבו העבודה הנדרשת ו/או תוספת עבודות נדרשות אינה מפורטת בכתב הכמויות, ייקבעו מחירי העבודה

על בסיסי מחירון משהב"ש בניכוי ההנחה המוצעת או לחלופין מחירון דקל בהפחתה של %.20

יובהר כי פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב עבור מתחם 1 הינו עד 20 חודשים ממתן צו

התחלת עבודות שיימסר לזוכה. יובהר כבר עתה כי המועצה עתידה ליתן צו תחילת עבודות באופן מידי לאחר אישור

הזוכה והכל כאמור במכרז זה.

יובהר כי פרק הזמן לביצוע מתחם 2 החל ממתן צו תחילת עבודות הינו 6 חודשים.

יובהר כי פרק הזמן לביצוע מתחם 4 החל ממתן צו תחילת עבודות הינו 2 חודשים.

למועצה שיקול דעת מוחלט למסור לקבלן את ביצוע העבודות של מתחם 2 ו/או מתחם 4 ככתוב לעיל ולהלן.

פרטי המציע ומורשה החתימה מטעם המציע:

שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד במציע _______________

תאריך: _______________ חתימה + חותמת ____________________

27

מסמך 3 א

תשריט מקום העבודות

התשריט מצורף בנפרד ויש להדפיסו מאתר המועצה המקומית בית דגן.

28

מסמך 3 ב

תשריט חלוקה למתחמים

אדום – מתחם 1

תכלת – מתחם 2 (אופציונלי במכרז זה)

ירוק – מתחם 4 (אופציונלי במכרז זה)

29

מסמך 4

פרק מוקדמות ומפרטים

מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק 00 במפרט הכללי (מהדורת דצמבר ,)2009 או

פרקים רלוונטיים אחרים שלו. הבהרה: פרק זה הוא למעשה חלק מתנאי ההתקשרות. מובהר, כי

תנאי ההתקשרות כוללים את הוראת המכרז המלא על נספחיו וכן את פרק המוקדמות.

פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

.1 אתר העבודה ותיאור העבודה

.1.2 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע

.2 בטיחות וגהות בעבודה

.3 תכולת המפרטים והתוכניות

.4 עבודה, ציוד וחומרים

.5 מהנדס באתר

.6 אחריות הקבלן

.7 מניעת הפרעות

.8 תנועה על פני כבישים קיימים

.9 אמצעי זהירות

.10 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

.11 סמכויות המפקח

.12 תכניות

.13 רישיונות ואישורים

.14 לוח זמנים

.14.1 משך ביצוע

.15 סדרי עדיפויות

.16 אחריות

.17 מדידות

.18 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע

.19 משרדי שדה וציוד היקפי

.20 מסירת העבודה

.21 עבודות בלילה ובשעות נוספות

.22 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה

.23 סילוק פסולת

.24 סילוק עודפי עפר

.25 פיצוי מוסכם בגין אי קיום הוראות

.26 בדיקות מעבדה

.27 מים וחשמל לזמן הביצוע

.28 שילוט לפרויקט

.29 הגשת חשבונות ביצוע

.30 עתיקות

.31 תיק חשבון סופי ותיק מסירה

.32 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל

.33 עבודה בשלבים ובהפסקות

.34 אישור שלבי העבודה

.35 בטלת ציוד:

.36 שמירה על הנוף:

.37 גידור הפרויקט

.38 עבודה בשטחים מוגבלים

30

.39 עבודות תכנון תאום ואישורים

.1 אתרהעבודהותיאורהעבודה

האתר –" שכונת האתרוג"

נושא מכרז/חוזה "ביצוע עבודות עפר, קירות תמך, ומערכות תת"ק, עבודות חשמל ותקשורת,

עבודות אספלט וכו'.

מבנה – המבנה או תחום העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה.

.1.1 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע

.1 על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן ולאשר מול כל הגורמים המוסמכים

הסדרי תנועה זמניים על חשבונו באמצעות מהנדס תנועה מאושר על ידי כל הגורמים

הנדרשים ולבצע את כל התאומים הנדרשים לצורך קבלת אישור לעבודות.

.2 על הקבלן לתאם את תחילת העבודות עם כול גורמי חוץ לרבות המשטרה, נתג"ז, חברת

נתיבי ישראל, חברת החשמל, בזק, הוט וכיוצ"ב, מודגש כי קבלת אישורי חפירה כלולים

בתקופת הביצוע החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור

התוכניות, המזמין רשאי לתכנן ולאשר תכניות הסדרי התנועה הזמניים בעצמו ולקזז

מהקבלן בעבור ביצוע התכנון.

.3 הקבלן יביא בחשבון, כי באישורים שיינתנו לתכניות שיציג לפני תחילת ביצוע העבודה

יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה

ובמהלכה ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות ובאופן

יישומם בשטח בהתאמה, אישור תכנית חלופית כנ"ל לא יהיה עילה לדרישות תשלום נוסף,

ו/או שינויים בלוחות הזמנים.

.4 על הקבלן לבצע על חשבונו הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע, באמצעות נותני שירותים

ועובדים מקצועיים ומיומנים ובעלי כל האישורים הנדרשים על פי דין לעניין זה

המאושרים מראש על ידי המזמין לרבות כל אביזרי הבטיחות, מעקות בטיחות בסוגים

שונים, גידור, מצלמות, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, דרכי גישה, גשרונים למעבר

הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים, פלטות פלדה /

בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום בהתאם

לצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימוש בעגלות חץ, צביעה

והעלמת צבע זמניים כולל חספוס, יציקת שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין

ריצופים ואספלט וכדו', תאורה זמנית במידת הצורך.

לא ישולם בנוסף עבור כל הוצאות הקשורות עבור העסקה של מהנדס תנועה מטעם

הקבלן, תכנון ואישור תכניות, הפעלה ותחזוקה של הסדרי התנועה הזמניים למשך כל

תקופת הביצוע של הפרויקט כולל העברתם לפי שלבי התקדמות הפרויקט ופירוק ופינוי

31

ההסדרים בסיום הפרויקט. כל ההוצאות האמורות היו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם

בגינם כל תמורה מטעם העירייה.

.5 על הקבלן לבצע על חשבונו שימוש ב מהיר התקשות ואספלט קר לכיסוי הזמני של

CLSM

התעלות, סגירת בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל

על פי תכנית הסדרי התנועה והוראות המפקח.

.6 מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול דעתו

המוחלט.

.7 העירייה רשאית לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי

התנועה הזמניים ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויות,

הביקורת תערך בתוך 3 ימי עבודה ותוצרי הביקורת יועברו לעירייה בתוך 3 ימי עבודה מיום

ביצוע הביקורת.

.8 על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע

בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע כולל חגים והפסקות

עבודה.

.9 הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך

העבודה ובכל שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר.

.10 התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי

היחידה השונים אלא במידה וקיים סעיף לכך בכתב הכמויות.

00.17.1 הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר מפני גשמים או מפני כל

מקור מים אחר. אמצעי ההגנה יכללו כל הנדרש כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים,

החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתן לפני מסירת העבודה וכן פינוי

הכבישים מבוץ, אדמת סחף ולכלוך לכל משך הביצוע ועד למסירה. ייתכן ולצורך העבודות

ביצוע מערכת הניקוז יידרש הקבלן לבצע הסטה של תעלות ניקוז קיימות והסדרות לתשתית

ניקוז קיימת. מובא לתשומת ליבו של הקבלן כי חלק ממערכות הניקוז יבוצעו בשטחים

מאוכלסים על כן נדרש הקבלן לבצע הסדרי ניקוז מתאימים על מנת למנוע פגיעה בתושבים

ומגרשים. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, אף אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ובוודאי

אם לא עשה כן, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

.2 בטיחות וגהות בעבודה

כללי

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15 (אמצעי בטיחות) לחוזה:

32

.1 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג'

כנדרש בתקנות הממשלתיות, בתחום הבטיחות והגהות על פי הוראות המפקח ובהוראות

חוק אחרות. על הקבלן למנות אחראי בטיחות.

.2 הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה

המוגדר בגבולות השכונה לפי התב"ע). מצב זה יישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום

קבלנים נוספים בחוזים אחרים. בנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים קבלנים נוספים

של חברות תשתית (כגון: חח"י, בזק, הוט, סלקום, פרטנר, וכיוצב')- הקבלן ישלבם בלו"ז

הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו

עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. כמו כן בתחום הפרויקט צפויים להשתלב יזמים

פרטיים אשר יחלו את עבודתם תוך כדי ביצוע עבודות הפיתוח. הקבלן הזוכה במכרז זה

יהווה הקבלן ראשי עבורם ולא ישולם תגמול נוסף עבור כך. בכל מקרה האחריות הראשית

לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע

ממנה, וללא תוספת כספית כלשהי. כל זאת, עד למסירת העבודות שבאחריותו למזמין

העבודה. כנ"ל לגבי חלוקת המכרז למתחמים A ו-B ומעבר כלים דרך מתחם A אל מתחם

.B קבלן מתחם A ישמש כקבלן ראשי במקטע המעבר שייקבע יחד עם המזמינה והנהלת

הפרויקט והנ"ל יהיה חלק ממחירי היחידה ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו.

.3 המפקח ו/או העירייה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים

בטיחותיים וגהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

הפסקת עבודה זו לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו.

.4 הקבלן יעסיק על חשבונו לכל תקופת הפרויקט בפרויקט זה ממונה בטיחות חיצוני מטעמו

אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודה. ויוציא דוח

בטיחות שבועי לאתר שיועבר למזמין העבודה מידי שבוע.

.5 הקבלן משחרר את העירייה לרבות המתכננים והיועצים מטעם העירייה מכל אחריות

עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת

באחריות לנזקים אלה.

.6 קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל (ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי

בטיחות שונים) אמור לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט.

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל

ההסדרים כולל תדרוך כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות

המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכים לכל עובד שיועסק באתר בתדירות

הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על קיום כל

הדרישות וההנחיות הקיימות.

33

אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע.

השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין משרדית

להתקני תנועה ובטיחות.

סוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג המקובל על ידי "נתיבי ישראל" .

.3 תכולת המפרטים והתוכניות

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין

מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט

המיוחד.

.1 כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש

אחרת.

.2 פרשנות פרקים אלה והוראות המכרז יחשבו כמשלימים ומסבירים זה את זה ויש

לקרוא את הוראותיהם כמכלול ובאופן שמיטיב עם העירייה. כמו כן, בכל מחלוקת

פרשנית ביחס לחריגים תוספות ו/או תוספת תשלום, יש לפרש את המכרז והמקדמות

ו/או כל הוראה חוזית ו/או מעין חוזית באופן המקטין את התחייבות העירייה כלפי

הזוכה ומגדיל את התחייבויות הזוכה כלפי העירייה.

.3 כל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכניות ומפרטים

משלימים מיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י מזמין העבודה, יהווה חלק בלתי

נפרד ממערכת התוכניות והמפרטים של החוזה.

.4 ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה

לדרישות המפרטים והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש (ובכתב) ע"י

המפקח.

.5 בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל \ המהנדס

וכיו"ב, הכוונה לאישור האדריכל \ המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן

באמצעות המפקח בלבד.

.4 עבודה, ציוד וחומרים

.1 כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת

הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו). הציוד

אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר

34

מסוג אשר יאושר על ידי המפקח. על הקבלן לנהל תיק עם תעודות טסט וביטוח לכל ציוד

הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה. אין להותיר באתר כלי עבודה שלא בשימוש באתר ו/או

שאין להם רישיון בתוקף ולא ישולם בעד כלים אלה ימי בטלה בשום מקרה ואופן.

.2 כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות המפרט

המיוחד והמפרטים הכלליים לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות

דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'.

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות

וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש תוך 10 ימים מעת

הבקשה.

.3 עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן

לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש

דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה. החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות

המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב

החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול

מהמקום, על חשבון הקבלן. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב

מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך

העבודה תבוצענה במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המזמין ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה

את שני הצדדים.

.5 מהנדס באתר

הקבלן יעסיק מנהל פרויקט ומהנדס ביצוע במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע.

מנהל הפרויקט יהיה בעל הכשרה במקצוע הנדסה אזרחית, רשום בענף הנדסה אזרחית בפנקס

המהנדסים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 בעל ניסיון של 10 שנים או הנדסאי

בנין הרשום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית (בניה) של משרד הכלכלה ובעל ניסיון

מוכח, לדעת המפקח, של לפחות 10 שנים בביצוע עבודות מהסוג ובהיקף נשוא מכרז זה. הוראה

זו אינה גורעת מדרישות חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 ותקנותיו, מדרישות משרד העבודה,

ומכל דרישה אחרת הקיימת בדין.

נוכחותו של מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע תהיה במשך כל שעות פעילות הקבלן.

המהנדס יחתום על היתר הבניה ככל שיידרש כאחראי לביקורת ואחראי לביצוע השלד.

.6 אחריות הקבלן

35

בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז רואים את הקבלן כישות משפטית היודע את מטרת

העבודה, כי הוא מכיר את כל התכניות, המפרטים, כתב הכמויות, סוג החומרים וכל יתר

הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם, בקיאות מיוחדות של מומחה לתחום, ובתנאי

העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי, בכל מקרה ודרך, לפעולה התקינה ושלמותם של המבנים

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לפני הגשת ההצעה (ככל וניתן לגלות

זאת במעמד ההצעה) ולכל הפחות 14 ימים מראש ובכתב לפני תחילת הביצוע בפועל לכל פרט

בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו

כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

.7 מניעת הפרעות

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה

המתנהלים באתר ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל

סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש

בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים

קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים,

שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך. במידת הצורך ובאישור המפקח של המועצה המקומית מעקפים

לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט וכו' המתחייבים מכך.

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל

האתר, כמוגדר על ידי הרשות המקומית. הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן

מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי במידת הצורך להסדרי התנועה מהגורמים

השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, המועצה וכו'. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים

עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

הקבלן אף יהיה אחראי ויטפל במפגעי אבק ולכלוך כתוצר של עבודתו כולל הרטבת דרכים, טיאוט

ניקוי שטחי העבודה באופן שוטף וכל הדרישות הנוספות מסוג זה ככל שתהיינה.

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה (בהתאם לצורך ולאישורים

הנדרשים כמפורט בסעיף )00.21 תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם

עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל

האמצעים למניעת הפרעות.

36

.8 תנועה על פני כבישים קיימים

כל תנועה הן לצורכי העברת ופריקת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק

באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על

כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

הדרכים המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא יאושרו כאמור

תיחסמנה ולא תתאפשר בהן כל תנועה.

אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח. לאחר סלילת הכבישים,

הקבלן ינקה את הכביש בכל יום חמישי באמצעות מכונת טיאוט כבישים.

.9 אמצעי זהירות

א. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת

תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,

הפעלת ציוד כבד וכו'.

ב. הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה

המוגדר. מצב זה יישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת שמירה על חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע

העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.

הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את

הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות

חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא

את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר

כתוצאה מהעבודה.

הקבלן יספק ויתקין על חשבונו שלטי אתר לפי נספח ז'6 ודרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן על

חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק – ישיר או עקיף – עקיף או ישיר שייגרם לרכוש או לחיי אדם

ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר

תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו

נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר

יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל

תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים

לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין

37

לא ישא באחריות כשלהי בגין נושא זה.

ג. במקרה של עבודה, תיקון ו/או צורך בניקוי ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,

ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים

רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות נדרש.

.10 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות במשך כל תקופת

הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'.

ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל

מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך

עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה והכל לשביעות רצונו של המפקח. כל עבודות העזר

להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא

עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:

סידורים מיוחדים ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

.11 סמכויות המפקח

א. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.

ב. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או

צריכות להתבצע.

ג. למפקח יש סמכות להמליץ על הטלת קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה.

.12 תוכניות

התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז אשר ייתכן ויחלו בהם שינויים.

לפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים

והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כלשהן.

במהלך הביצוע ייתכן וימסרו תכניות "לביצוע" נוספות שיחליפו תכניות קודמות ויעודכן מס'

המהדורה.

38

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה.

המפקח/המזמינה שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

.13 רישיונות ואישורים

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן למפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה

לפי התכניות הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם

לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על

חשבונו ולא ישולם לו עבורם. על הקבלן לתאם ולקבל אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת

ולשלם על חשבונו את האגרות שידרשו.

היתר חפירה

אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו שטרם התקבל היתר חפירה לביצוע כל העבודות. באחריות

הקבלן לפנות לכל גורמי התשתיות הרלוונטיים ולקבל מהם אישורי חפירה בטרם תחילת ביצוע

עבודות בשטח.

תכנון כל אלמנט אחר הדורש תכנון קונסטרוקטיבי לצורך ביצוע העבודות לרבות: תמיכות עזר

ומתקני תמיכה לסוגיהם, על כל חלקיהן, חיבוריהם הזמניים ו/או הקבועים של כל אלה אל

העמודים או אל נקודות יציבות אחרות, מתקני שינוע והרכבה וכדומה, וביצוע של כל אלה לפי

התכניות שהוכנו על פיהן - הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.

התכנון ייעשה על ידי מהנדסים מומחים מטעם הקבלן. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים

ותכניות, כולם חתומים על ידי המהנדסים הנ"ל ועל ידי המהנדס האחראי לביצוע המבנה מטעם

הקבלן.

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים

הרלוונטים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס

שימושי, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ומשיפועי המבנה, עומסי רוח, רעידת אדמה,

נגיפה, שלבי הרכבה ועוד.

הקבלן יגיש למפקח ובאמצעותו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות. מודגש בזאת, כי בכל

מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תכניות כפופים לאישור

המפקח ו/או המתכנן - אישורים אלה הם עקרוניים בלבד ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות

התכנון של המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו

המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל

אחזקתם משך כל תקופת הביצוע..

על הקבלן לקחת בחשבון שקבלנים נוספים יועסקו באתר, ועליו לתאם איתם את מועדי עבודתו

39

באתר בקטעים השונים ושעבודתם תתאפשר בצורה רציפה ושוטפת. כל העיכובים והנזקים שיגרמו

לקבלן עקב כך יהיו על חשבנו ולא תוכר כל תביעה מצידו של הקבלן. התמורה עבור כל העיכובים

והנזקים, רואים אותה ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

חלק מעבודות השינויים בכבישים הקיימים יבוצעו בלילה. על הקבלן לבצע את העבודה בתיאום

עם המפקח ומהנדס התנועה לצורך הפרעה מזערית לתנועת כלי הרכב. לא תשולם תוספת עבור

עבודות לילה ורואים עבודה זו ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. אם במהלך

שלבי הביצוע יהיה צורך להפסיק לזמן מה פעילויות של ציוד, כלים מכניים או עבודות אחרות של

הקבלן בקטעים מסוימים על מנת לאפשר גישה וביצוע לגורמי התשתית כגון: חברת חשמל, בזק,

הוט, סלקום, פרטנר, רשות הניקוז, רשות ניקוז, תש"ן, נתיבי גז, חברת סופר אנ ג'י, תאגיד הבאר

השלישי, שילר וכו', לא יוכל הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא לפיצוי, ועליו להביא בחשבון בעת

הגשת הצעתו שהפסקות מהסוג האמור תיתכנה במהלך העבודה.

כחלק מהתארגנות לעבודה על הקבלן לתכנון, לאשר ולבצע דרכי גישה לאתר העבודה, כולל

הסדרי כניסה לאתר מכבישי נתיבי ישראל. עלויות בגין ביצוע הנ"ל (תכנון, תאום, אישור, ביצוע)

כלולות במחירי היחידה ולא תהיה בגינן תוספת תשלום.

על הקבלן להביא בחשבון שעבודות מסוימות תבוצענה בשעות לילה לפי דרישת המזמין,

המשטרה, מח' התנועה או גורם אחר (כגון תשתיות, חציות, תיקוני מבנה, אספלטים, חיספוס,

קידוחים אופקיים וכו') וגם בגין כך לא יוכל הקבלן לבוא בדרישות לתוספות. מודגש בזה שגם

תשלומים למשטרת ישראל יהיו על חשבון הקבלן.

בכדי למנוע ספיקות מודגש כאן שבכל אחד מן השלבים חובתו של הקבלן לדאוג למעבר חפשי

בטוח ונוח של הולכי רגל וכלי רכב. מודגש שוב שעבודות אלו תתבצענה על חשבונו של הקבלן

ורואים את תמורתן כמשולמת בתוך מחירי היחידה של הסעיפים השונים.

מודגש בזאת שעל הקבלן יהיה לדאוג לכל האישורים של הרשויות (כגון: משטרה, משרד

התחבורה, מח' הסדרי תנועה בעירייה, תש"ן, נתיבי גז, תאגיד המים והביוב, איכות הסביבה,

משרד הבריאות וכו'). זכותו של הקבלן להציע שלבי ביצוע (במסגרת לוח הזמנים הכללי) ובתנאי

שיקבל את כל האישורים הדרושים מהגורמים כמפורט לעיל, אך ההוצאות שתיגרמנה כתוצאה

מכך תחולנה על הקבלן.

תאום עם גורמי חוץ וכפיפות להם

בטרם יחלו העבודות, על הקבלן לבצע תאום בצוע עם כל גורמי התשתית וביניהם : חברת חשמל,

בזק, הוט, סלקום, פרטנר, רשות ניקוז, מקורות, נתיבי ישראל, תש"ן, נתיבי גז, סופר אנ. ג'י., שילר,

40

תאגיד הבאר השלישית וכו'.

על הקבלן לקחת בחשבון את קיומם של קווי תשתית כאלה ואחרים בתוואי העבודה. על הקבלן

לנקוט בכל האמצעים, לרבות גישוש וגילוי מוקדם, כך שלא יגרמו נזקים לכבלים ולקווים אלו. אין

להתחיל כל עבודה לרבות גישוש, ללא תאום מוקדם ופיקוח מטעם בעלי התשתיות! תשומת ליבו

של הקבלן לכך שפגיעה בכבלים או בצינורות אלו הינה עבירה פלילית ושהקבלן הינו האחראי

הבלעדי לפגיעה ולתוצאותיה השונות. עלות כל הבדיקות אשר תידרשנה על ידי הגורמים השונים

לטובת היתרי החפירה, תחול על הקבלן.

הקבלן מחויב לתאם עם כלל גורמי התשתית ולקבל מהם אישורי חפירה כחוק. אישורים אלו הם

באחריות הקבלן ועל חשבונו ועליו לדאוג לכך במועד המוקדם ביותר מיום שנודע לו על בחירתו.

תכניות לשם קבלת האישורים יסופקו על ידי המזמין. על הקבלן לעבוד על פי הנחיות רשויות אלו.

הקבלן יביא בחשבון שבנוסף לפקוח הצמוד של מנהל הפרויקט יהא עליו להישמע להוראות המפקח

וגורמים נוספים אשר ישתתפו בקבלת העבודות המבוצעות עבורם.

תאגיד המים והביוב מי שיקמה

מובהר כי תאגיד המים והביוב "מי שיקמה היינו הגורם המוסמך בכל הקשור לעבודות המים, הביוב

בפרויקט. על הקבלן לתאם את שלבי ביצוע העבודה ומועד ביצוע העבודות עם תאגיד המים "מי

שיקמה". הקבלן יבצע את העבודות המים והביוב עם קבלן התאגיד, ועל שימוש בקבלן כקבלן ראשי

ישולם לו רווח קבלן ראשי ע"י התאגיד, באחריות הקבלן למסור את העבודות לידי התאגיד ולקבל

אישור מסירה לעבודה.

חיבור קווים זמניים ומוני מים (קו זמני לצורך ביצוע העבודות) יבוצעו בתאום ובאישור התאגיד.

.14 לוח זמנים

.1 ידוע לקבלן כי משך הביצוע המחייב הינו בלוח הזמנים החוזי, על כן הקבלן מחוייב

לעשות את כל הנדרש על מנת לעמוד בלוח הזמנים המחייב שנקבע. על כן על הקבלן

לעשות את כל הנדרש על מנת לעמוד בלוחות הזמנים ובין היתר עבודה במספר צוותים

גדול ובמוקדים שונים בשטח העבודה.

.2 הקבלן יגיש למפקח תוך 14 ימי עבודה ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט

ומחייב לביצוע העבודה, על בסיס לוח הזמנים השילדי שהגיש בהצעתו. לוח הזמנים

יאפשר מעקב אחר כל שלבי הביצוע והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע,

כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים

השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים

בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתוכנת .

PROJECT MS

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא

ישולם עבורם בנפרד.

41

לוח הזמנים יתבסס על לוח הזמנים השילדי ובהתאם לשלביות הביצוע המוגדרים

במפרטים המיוחדים לביצוע הקירות התומכים והעוגנים.

.3 לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי להגשת כל חשבון חודשי. במידה ולא יוגש

לו"ז מעודכן עם החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח.

.4 מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט,

תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינויים וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו

הבלעדית של מנהל הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת

מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

.5 מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף

את אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים. במידה ויידרש שינוי באבני הדרך

החוזיות לביצוע העבודה הנושא יובא לאישור ועדת המכרזים.

.14.1 משך הביצוע

השלמת הפרויקט כולו נדרשת בתוך 20 חודשים החל ממועד קבלת צו התחלת עבודה ועד למסירת

העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי, על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה.

.1 הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ככל שטרם הושלם התכנון והאישורים הנדרשים לביצוע חלק

מהעבודות. כמו כן, ישנם אזורים המוגדרים ב-HOLD ומסומנים ע"ג התוכניות השונות.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא תבוצע העבודה באזור זה, מודגש

כי בכל מקרה לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה ותקופת

הביצוע תתארך עקב כך.

.2 מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא

בטענות כספיות או טענות כלשהן.

.3 הקבלן מודע לכך כי סט התכניות למכרז אינו סופי וייתכנו שינויים במהלך הביצוע. הקבלן

מודע לכך ולא תהיה תוספת תשלום או עילה להתארכות משך ביצוע.

42

משך בחודשים

אבן דרך שלב שם פעילות

מצה"ע

א' התארגנות, כולל השלמת בדיקת הקבלן את

תוכניות העדות של הקבלן היוצא ואת ביצוע

1 1

הקבלן היוצא בשטח הנוסף, לרבות מנדרול וכל

הדרוש

מתחם 1 – חלק צפוני

(פוליגון ירוק)

ביצוע עבודות עפר ומבנה כביש ומדרכה עד

שכבת מצעים ראשונה

+

הוצאת היתר הריסה למבנים קיימים בשטחי

2 ב' השכונה 4

+

השלמת תכנון לביצוע קירות

+

פינוי כלל עצי הפרדס

+

תכנון וביצוע פתרון נוצא ניקוז בצפון הפרויקט

מתחם 1 – חלק דרומי

(פוליגון כחול)

ביצוע עבודות עפר ומבנה כביש ומדרכה עד

3 שכבת מצעים ראשונה 8

+

מתחם 4 - השלמת ביצוע ומסירת מסוף תח"צ

(פוליגון צהוב)

מתחם 1 – חלק צפוני

ביצוע תשתית מים + ביוב + ניקוז לרבות:

4 ג' חציות, שוחות, חיבורי בתים וחיבור לתשתית 10

קיימת, ביצוע מדידה ותכניות עדות ומסירת

התשתית לתאגיד ולעירייה

מתחם 2 – חלק דרומי

ביצוע תשתית מים + ביוב + ניקוז לרבות:

5 חציות, שוחות, חיבורי בתים וחיבור לתשתית 14

קיימת, ביצוע מדידה ותכניות עדות ומסירת

התשתית לתאגיד ולעירייה

6 ד' סיום עבודות מתחם 1 - חלק צפוני 15

7 סיום עבודות מתחם 1 – חלק דרומי 19

ה' מסירת כלל עבודות הפרויקט הן למזמין

8 20

העבודה הן לגורמי חוץ והן לרפרנטים העירוניים

43

44

.15 סדרי עדיפויות

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,

הקטעים בו יבוצעו וכו' ולשנותם בכל עת.

כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא הן כספית והן בנושא

לוח זמנים.

.16 אחריות

בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים

כגון - תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת.

הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.

.17 מדידות

א. מדידת המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע עבודות הסלילה,

פיתוח והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד את צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים

קיימים בתחום תוואי הקיים. גבהים אלו שנמדדו ע"י מודד מטעם היזם ישמשו כבסיס

למדידת הכמויות, אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך 10 יום מצו התחלת העבודה.

ערעור על נכונות המצב הקיים תלווה במפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמך ותוגש לפיקוח.

במידה ותתגלה אי התאמה יזמין המפקח מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש

שישמש כבסיס לחישובי הכמויות.

ב. לקבלן יימסרו נקודות .I.P עם רשימת קואורדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית

כבישים, קשתות, רדיוסים ומרחקים. כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק

התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה. בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע

בנוכחות של מודד הבטחת האיכות.

ג. על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים במידת הצורך. כמו-כן יסמן את גבולות כל

האלמנטים שיידרש לסמן. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת

אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו

של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה.

ד. הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, הקבלן יחדשן

במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה

וקבלתה ע"י המפקח.

ה. אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,

סטייה או אי- התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף,

לשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי-התאמה כנ"ל תבוצענה

עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת

התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

ו. על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר

ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן

בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

ז. את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זווית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ

– 4 X 40 X 40 ובאורך 90 ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ – 70 ס"מ. כל היתדות

45

ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

ח. לשם חישוב כמויות של עבודות עפר יאושרו תכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנמדדו ע"י

מודד מטעם הקבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקח.

ט. על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות,

באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק

של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה. כל חישובי

הכמויות שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך.

י. אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות .)I.P הוא יחדש וינעץ נקודות

אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה

של המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח'

שלעיל.

יא. כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה.

יב. בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה - גבולות החלקות הפרטיות (הפרצלציה) הם

המחייבים.

יג. מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי

הפיקוח. על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות. נקודות אלו יוקמו על

בסיס בטון שיוצק בקידות בקוטר 0.5 מטר ובעומק לפחות 2 מטר בהתאם לסוג קרקע.

כחלופה לאמור לעיל ניתן להקים נקודות פוליגון מאוזנות על בסיס אלמנטים מבטון יציבים

ולא מיועדים לפירוק בעתיד. נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל

נקודות הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו

יהיה ניתן להשתמש בהן. כל העבודות הנ"ל כלולות במסגרת מחירי היחידה ולא ישולם

עבורן שום תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות.

יד. מדידות לצורך ביצוע עבודות – כללי:

)1 מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות

תנוחה, חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.

)2 להלן מפורטות דרישות לסימון ומדידות לכל שלבי ביצוע העבודות. סימון ומדידות

יבוצע בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק

+/- 1 מ"מ.

טו. מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר:

)1 לצורך ביצוע עבודות עפר על הקבלן לבצע סימון לכל הפחות לנקודות המפורטות להלן

עבור כל מסלול בנפרד: ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור עליון, נקודה באמצע

בין ציר לבין קו דיקור.

)2 הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על 20 מטר, במקרה של רדיוס פחות

מ-200 מטר הסימון יבוצע כל 10 מטר לאורך ציר הכביש.

)3 הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ ו/או ברזל בקוטר 12 מ"מ ובאורך המתאים (בהתאם

לסוגי קרקע שונים).

טז. מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ:

)1 לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: ציר כביש, אם אין הפרדה

באי תנועה בין המסלולים או בגב/פנים של אבן אי תנועה, קן בין הנתיבים, קו שול וקו

חיצוני. מרחקים הסימון למצעים – לפי שצוין לעבודות עפר. מרחקי סימון של אגו"מ

46

או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ כל 10 מטר.

יז. מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות:

)1 סימון נקודות לשכבות אספלטיות יבוצע בהתאם לדרישות לסימון שכבה/שכבות

אגו"מ.

יח. מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות

)1 בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה מדידות של

הבטחת איכות.

)2 יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת

)3 מדידת אימות:

.3.1 בשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימדד שטח ו/או מיקום

אלמנט.

.3.2 בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות

תועברנה להבטחת איכות.

.3.3 בשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י מודד האתר מטעם העירייה.

.3.4 באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור

להמשיך בעבודות.

.3.5 באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת.

)4 מדידה משותפת:

.4.1 פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן ובאותן

נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו.

.4.2 תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.

.4.3 על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות

בפרויקט.

.18 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע

רואים את המציע כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע, תת הקרקע, והתשתית

הקיימת באופן יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימים היכולים

להשפיע על מחיר העבודה.

למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין אי הכרת תנאי הקרקע, לרבות תנאים אשר קיומם

אינו בא לידי ביטוי בתכניות המצורפות.

ידוע לקבלן כי ישנם הנחיות מחמירות בנוגע לסוג הקרקע בשטח הפרויקט שניתנו ע"י יועץ

הקרקע בדו"חות הקרקע המפורטים לביצוע ומצורפים כנספחים למסמכי המכרז ובאים לידי

ביטוי בתכניות הביצוע. דו"חות הקרקע מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והקבלן מאשר

כי קרא אותם, הבין אותם ומודע להנחיות השונות שהוצגו בהם.

העבודה תתבצע בשלבים, באזור מאוכלס, בשעות עבודה. על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות

שיאפשרו גישה רציפה ובטוחה הן לתושבי האתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר, כל זאת

תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע. כל הוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים

בגין האמור בסעיף זה כלולים בהצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

.19 משרדי שדה וציוד היקפי

באזור העבודה שיכלול בין היתר:

47

5 משרדים לשימוש צוות הנהלת הפרויקט. גודל המשרדים לא יופחת מ-32 מ"ר כל אחד ויכלול 2

משרדים עבור המפקחים, משרד למנהל הבטחת איכות, משרד למנהל הפרויקט וחדר ישיבות,

שירותים, מטבחון, 2 שולחנות עם מגירות בגודל 150×70 ס"מ שולחן ישיבות בגודל 200×70 ס"מ

+ 6 כסאות , כיסא מנהלים אחד, ארון פח שתי דלתות עם מנעול וצילינדר, מזגן, דלת ראשית

מפלדה, מקררן, מיקרוגל, מתקן למי שתיה חמים וקרים (אספקת סדירה וקבועה של כוסות

פלסטיק לשתייה קרה וכוסות חד פעמיים לשתיה חמה, וכן סוכר, קפה, קפה נמס, תה וחלב), מסך

טלויזיה או מקרן, לוח לתליית תכניות בגודל 2×3 מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב.

המבנה יתוחזק וינוקה ע"י הקבלן כולל כל תשלומי החיבור האחזקה והחשבונות החודשיים

במשך כל תקופת הביצוע.

לא תשולם כל תוספת בגין התחזוקה.

ורואים את תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר

בהתאם לאמור בסעיף זה בתוך 48 שעות לכל היותר.

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל

הנ"ל תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בתום העבודה יפונה המשרד ע"י

הקבלן ועל חשבונו כולל כל הציוד שסופק.

מודגש כי משרד המפקח על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל

שימוש במבנה או באביזריו. למען הסר ספק, תשלומי המיסים, הוצאות המים והחשמל וכיוצ"ב,

בגין העמדת המבנה והשימוש בו לאורך כל תקופת הביצוע, יחולו על הקבלן.

אספקת והתקנת מחשב אישי, מדפסת צבע ותכנות

על הקבלן לספק 2 מחשבים ניידים חדשים ותקינים ומדפסת לשימושו הבלעדי של המפקח ו/או

מנהל הפרויקט, לפי הדרישות הטכניות הבאות:

הרכיב מפרט

תחנת עבודה + ציוד היקפי

מארז case Tower Midi/mini ATX ומעלה

מעבד i7-6770HQ ™Core ®Intel ומעלה

זכרון גודל זכרון: GB16

כונן קשיח כונן SSD בנפח GB512 + כונן 1TB ככונן נוסף

מסך מסך 4K UHD גודל לפחות 21"

כרטיס מסך GTX-1050 ®NVIDIA

כרטיס רשת + WIFI +

מקלדת מלאה +

כרטיס קול + רמקולים +

עכבר אלחוטי +

חיבור Bluetooth +

חיבור HDMI +

מכשיר משולב מדפסת MFP Pro LaserJet Color HP

צבעונית/סורק/צילום/פקס ומעלה M281fdw

חיבורי USB 3.0 USB ,2.0 USB

בנוסף, הקבלן יספק רשת אלחוטית/קווית ()WIFI פעילה במשרדי האתר לצוות ניהול הפרויקט

מטעם המזמין.

0.26 תיעודי אווירי - על הקבלן לספק על-חשבונו תיעודים חודשיים באמצעות רחפן באופן קבוע,

במהלך ביצוע העבודות, לטובת תיעוד אתר שוטף וביחד עם הגשת חשבונות חלקיים. לא ייתקבל

חשבון חלקי ללא קבלת תיעוד בהתאם לדרישות.

48

.20 מסירת העבודה

העבודה תימסר לחברה בשלמות ולא בחלקים. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל

שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו וכן הכנת תכניות "עדות" "Made As וזאת על פי

הפורמט הנדרש ברשות מקומית והטמעת התכניות במערכת מידע גיאוגרפית ()GIS של המשרד

והרשות מקומית, תאגיד המים וכיוצ"ב.

המפקח יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. מסירת העבודה הסופית ומתן תעודת סיום/גמר,

מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות המקומית כאמור, וכן גורמי התשתיות השונים כגון תאגיד

המים, נתיבי ישראל, נתג"ז, חח"י, חמ"י, בזק, הוט, סלקום וכו'.וכן באישור המתכננים

מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד.

.21 עבודות בלילה ובשעות נוספות

על הקבלן להשלים את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה. העבודה תתבצע בימים א-ו

בשעות עבודה לפי אישור המשטרה ובתיאום עם הרשות המקומית . ידוע לקבלן כי הפרויקט

מקודם בלוחות זמנים צפופים ועליו לבצע את העבודה בכל השעות המותרות עפ"י החוק

ובהתאם לאישור העבודה שיתקבל מהרשות המקומית והמשטרה. הקבלן לא יקבל עבור שעות

נוספות או שעות עבודת לילה תשלום נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה.

על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות

ו / או עבודות בשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הרישיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקט.

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע

העבודות לעמידה בלוח הזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ורישיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור

צוותי העבודה והציוד בשעות היום. באחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים

וקבלת כל האישורים הדרושים לעבודה בלילה. לרבות אמצעי התאורה, ולרבות מניעה של מטרדי

רעש וזעזועים ולרבות תיאום עם המפקח מראש.

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום

לוח זמנים.

הקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאלו נלקח

דבר זה בחשבון בעת מתן הצעתו.

אין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ובמועדי ישראל.

על הקבלן לפעול על פי תנאי הרישיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר מהרשות המקומית

והמשטרה.

.22 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה :

.22.1 הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא

אישור המפקח. עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו, והאתר יימסר יחד עם

העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח

יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.22.2 באתר העבודה אין חשמל ומים שניתנים לשימוש עבור הקבלן ואין חיבור לביוב. הקבלן

יתאם עם הרשויות ויתקין על חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים,

טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים אישור המפקח.

49

.23 סילוק פסולת

חומרי פסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות

שפיכה מאושרים ע"י הרשויות הישראליות והגורמים השונים הקשורים בכך. לצורך קבלת

האישורים המתאימים לסילוק הפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסביבה

ברשויות הנדרשות. כל הפסולת הנגרמת מעבודתו של הקבלן תסולק על חשבונו לאתר שפיכה

מאושר על ידי הרשויות כאמור לעיל, לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות .והצגת תעודות

הטמנה.

העברה של פסולת בתוך האתר תהיה ללא תשלום נוסף. במקרה של מערום פסולת, לפני הפינוי

תערך מדידה שתאושר על ידי הפיקוח ורק לאחר מכן ניתן יהיה לפנות את הפסולת, על פי

הוראות ההסכם, המכרז והמוקדמות.

תשומת לב מיוחדת תינתן לשפיכת החומרים המפונים למטמנות ואתרי שפך מאושרים וכן ביצוע

הפינוי בתיאום ואישור בכתב ע"י מנה"פ ו/או המזמין, בכפוף לעמידה בנהלים שיוגדרו במפרט

מיוחד זה להלן.

מודגש כי פינוי כל כמות עפר או פסולת אשר תכנס/תתווסף לאתר משלב מתן צו תחילת

העבודה, תהיה על אחריות הקבלן ועל חשבונו והכל כמפורט במסמכי ההזמנה ובנספח התנאים

המיוחדים המהווים חלק ממסמכי המכרז.

מכרז כולל פינוי ערמות מעורבות פסולת ועודפי עפר למטמנות מאושרות לפי סיווג החומרים.

הקבלן נדרש לבצע ניפוי ומיון של החומרים לפי סוגים. הערמות מורכבות מפסולת מסוגים

שונים ומעודפי עפר שונים. לאחר ביצוע ניפוי ומיון החומרים לערמות נדרש להתקין שילוט ברור

ובולט ליד כל אתר עירום זמני. הקבלן נדרש לפנות את עודפי העפר והפסולת למטמנות

מאושרות. הקבלן נדרש להחזיק ברישיונות הנדרשים לביצוע הפרויקט. בטרם פינוי החומרים

מהאתר, תבוצע שקילת החומר בנוכחות מנהל הפרויקט ובנוסף מדידת הערמות ע"י מודד

מוסמך. מובהר כי הנ"ל מהווה תנאי לביצוע התשלום. תשומת לב הקבלן לכך שיידרש למיין

ולנפות את כלל החומרים המצויים באתר.

הפינוי והטיפול בע"ע יעשה בהתאם לסעיף נוהל טיפול בפסולת ועודפי עפר.

העבודה כוללת מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי העפר, בולדרים ואבנים לרבות עבודת ידיים

ככל ויידרש. הקבלן נדרש לפנות את עודפי העפר והפסולת כך שבתום הפרויקט המצב יחזור

לקדמותו בהתאם להנחייה ואישור המפקח בשטח.

עירום העפר והפסולת יהיה לפי סוגים לרבות שילוט בהתאם.

הכנה לביצוע שקילה, העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר.

תשלום יאושר רק לאחר קבלת תעודות שקילה יחד עם תעודות הקליטה במטמנה ( וביצוע

השוואה בהתאם).

לתשומת לב הקבלן, בהנחה וייבחר לפנות את העפר שהופרד מהפסולת יש לוודא ש-%100

מהחומר הוא עפר נקי.

בנוסף העבודות כוללות עבודות גריסה בין אם מדובר בגריסת אבן לצורך התאמתו לפינוי ובין

בגריסת הפסולת וצמצום נפחה.

הקבלן נדרש לקבל אישור מראש לכל פינוי חומר והוצאתו מהאתר.

.24 סילוק עודפי עפר

עודפי עפר וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות

שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. לצורך קבלת האישורים

המתאימים לסילוק עודפי עפר יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסביבה ברשויות

הנדרשות.

50

לא ישולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות. מובהר, כי

הוצאת עודפי עפר מהאתר ללא אישור יביא להטלת קנס בשיעור של 500,000 ₪ בעבור כל פינוי

ללא אישור. הקנס ישולם למועצת בית דגן

העברה של עודפים בתוך האתר תהיה ללא תשלום נוסף. במקרה של מערום עודפים עפר, לפני

הפינוי תערך מדידה שתאושר על ידי הפיקוח ורק לאחר מכן ניתן יהיה לפנות את העודפים, על

פי הוראות ההסכם, המכרז והמוקדמות.

ככל שהקבלן יבחר ו/או יידרש על ידי המפקח לבצע עירומים זמניים של הפסולת, לא ישולם לקבלן

תשלום נוסף עבור Handling .Double

נקבעו מיקומים ייעודיים ע"י הנהלת הפרויקט והגורמים המקצועיים עבור מערומים זמניים וזאת

בהתאם לטופוגרפיה, ייעוד המגרש וסוג הקרקע. כמו כן, המערומים הזמניים לא יעלו על 6 מטר

גובה מקסימלי. על הקבלן לאשר מול הפיקוח את מיקומי המערומים הזמניים בטרם ביצוע.

על הקבלן לטפל בעודפי החפירה, לברור ולמיין ולאשר עם הגורמים המקצועיים מטעם המזמין

בטרם פינוי מהאתר. שימוש חוזר בשטח הפרויקט יאושר אך ורק ע"י יועץ הקרקע מטעם

המזמין ו/או ע"י גורמים מקצועיים נוספים מטעמו.

החומר יפונה ע"י הקבלן אל אתרים מורשים לקליטת עודפי עפר, בהתאם לסוג החומר לפינוי

ובהתאם לאמור במפרט המיוחד לעיל .אתר הפינוי יאושר מראש ובכתב ע"י מנה"פ. מובהר כי

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשימוש בחלק מעודפי העפר על פי רצונו בשטחי העיר וסביבתה

ועל הקבלן לפנותם בהתאם למקום שייקבע ללא עלות נוספת.

הקבלן יכין מאזן עודפי עפר מלא לפרויקט. הקבלן ימפה ויציג למנה"פ את כמות עודפי החפירה

המיועדים לסילוק מהאתר לרבות סיווג החומר. כמו כן יציג הקבלן מיפוי של אתרי פינוי

פוטנציאליים המיועדים לקלוט את עודפי החפירה מהפרויקט שלא ניתן לעשות בהם שימוש

בתחומי הפרויקט.

מובהר לקבלן כי מנה"פ באמצעות נציגיו באתר יבצע בדיקה מדגמית באמצעות מעקב אחר

משאיות הקבלן כי החומר אכן מובל ליעדו.

הקבלן יציג תעודות מאתר קליטת עודפי העפר או לחילופין מדידה וחישוב כמויות ע"י מודד

מוסמך על מנת להוכיח כי הכמות המתוכננת אכן הגיעה אל יעדה.

הקבלן יוודא שמתקיימת התאמה טובה בין כמות עודפי העפר היוצאת מהאתר לבין הכמות

שנקלטה באתרי שפיכה מאושרים.

הקבלן ידווח למנה"פ בנושא זה בצורה רציפה במסגרת הדו"ח החודשי.

מנהל העבודה מטעם הקבלן, שהינו בעל תפקיד בחוזה ויאושר מראש ובכתב ע"י מנה"פ, יהיה

אחראי על יישום מלא של הנוהל הנ"ל.

.25 פיצוי מוסכם בגין אי קיום הוראות

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה באשר לסמכות העירייה לקזז פיצויים כספיים מהקבלן, ובנוסף

לפיצויים אלה, הפיצוי היומי בגין אי ביצוע של כל הוראה שניתנה לקבלן ע"י המפקח בכתב

ביומן העבודה יהיה בשיעור מצטבר מקסימאלי של עד 1,000 ₪ לכל יום ויום שבו ההפרה לא

תוקנה. לפני הפעלת הסעיף תינתן התראה בכתב לקבלן ע"י המפקח.

מפקח יהיה רשאי להטיל את הפיצוי המוסכם בגין כל דרישה לביצוע אשר תירשם על ידו ביומן

העבודה ואשר היא בגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן ואשר לא בוצעה ע"י

הקבלן במועד הנדרש, לרבות בגין הפרת החובה לסילוק יומיומי של הפסולת. גובה הפיצוי

המוסכם כאמור לעיל יקוזז מחשבון הקבלן ו/או יגבה ע"י המזמין בכל דרך הנראית לו ועל פי כל

דין.

51

.26 בדיקות מעבדה

על הקבלן מוטלת האחריות להעסיק על חשבונו מעבדה מאושרת לכל תקופת הביצוע של

הפרויקט לצרכי ביצוע בדיקות הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל

תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא הגיעו בזמן.

על המעבדה מטעם הקבלן הראשי להקים מעבדת שדה באתר על מנת לייעל לוחות זמנים ולמנוע

עיכובים. מעבדת השדה תופעל ע"י המעבדה לכל תקופת הביצוע.

לא תשולם לקבלן בנפרד עלויות של בדיקות המעבדה בפרויקט.

.27 מים וחשמל לזמן הביצוע

הקבלן יסדיר את אספקת המים החשמל למשך כל תקופת הביצוע. כל חיבורי המים והחשמל

יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.28 שילוט לפרויקט

הקבלן יספק ויציב - על חשבונו - למשך תקופת ביצוע העבודה שילוט לפי דרישת החוזה ונספח

6ז' . השלט יהיה צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו.

על גבי השלט יופיע:

• משהב"ש וה"לוגו" שלו כיזם.

• העירייה ופרטי איש קשר בחברה.

• הרשות המקומית או יזם משותף נוסף.

• מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.

• פרטי הקבלן כולל מספר טלפון עם מענה 24 שעות ביממה בשעת הצורך.

• פרטי המתכננים.

• פרטי הפיקוח.

• פרטי הניהול.

.29 הגשת חשבונות ביצוע

הקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים עד ל- 1 לכל חודש, בפורמט ולפי

דרישות העירייה, בצרוף כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע, האסמכתאות לחישובי הכמויות, ואת החישובים כאשר

כולם חתומים ומאושרים ע"י המודד המוסמך של הקבלן. הכמויות יהיו אלו אשר בוצעו עד

לתאריך הגשת החשבון – לא ישולמו כמויות על חשבון ביצוע עתידי.

לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל מול המתוכנן.

בסמכות המפקח לא לבדוק כמויות בחשבונות חלקיים ללא צירוף לוח הזמנים המעודכן ו/או כל

האסמכתאות הנדרשות.

ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד צדדי

ולקבלן לא תהיה כל עילה לטענה עקב כך.

עיכבון - סך כל תשלומי הביניים לא יעלה על %95 מערך הביצוע והתוספות (אם אושרו).

%5 הנותרים מכל חשבון ישמשו כעכבון ןישולמו (בכפוף לזכאות לפי החוזה) במסגרת החשבון

הסופי, ללא תוספת בגין הצמדה, ריבית וכיו"ב.המזמין רשאי לאשר חריגה לאורך בפרויקט

52

מהוראה זו, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

.30 עתיקות

.1 תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף 23 לחוזה המדף בנושא מציאת עתיקות, מחצבים וכו'.

.2 על אף האמור בסעיף 23 חוזה לעניין זה, הקבלן, במידת הצורך, יאפשר לרשות העתיקות או כל גורם אחר

על פי כל דין לבצע חפירות הצלה בשטח ואולם הוא עדיין יהיה האחראי והקבלן הראשי ללא תוספת תשלום

כלשהי. במידה ואכן תידרש חפירה במהלך עבודתו, הוא ידאג לשלב אותה בלוחות הזמנים שיכין. כל העלות

הנדרשת לצורך הטיפול בעתיקות תשולם ע"י משרד הבינוי והשיכון באמצעות העירייה לאחר קבלת תקציב

שיפרע בחשבון הבנק של העירייה.

.3 עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם במקרה של גילוי קברים. במקרה זה עבודת התיאום תתבצע מול כל גורם

רלוונטי אחר לנושא.

חברת חשמל

במידת הצורך הקבלן יבצע הכנות לעבודות שתבוצענה ע"י חברת החשמל (כגון: חפירה והנחת שרוולים בחציות,

התקנת פילרים, העתקת עמודים וכו'). חברת החשמל תהיה רשאית, לבטל את העבודות האלה או לבצע עבודות

ההכנה וההשלמה דלעיל באמצעות קבלן מטעמה. במקרה זה יאפשר קבלן הכביש לקבלן חב' החשמל להיכנס לאתר

וישתף עמו פעולה, בלי לפצות את הקבלן על כך.

הקבלן יזמן את מפקח חברת חשמל לפני הנחת הצנרת ויקבל את אישורו לעומק החפירה והנחת הצנרת. הקבלן לא

יתחיל בהנחת הצנרת החציות לחברת חשמל ללא קבלת אישור מוקדם ממפקח חברת חשמל והפיקוח.

הקבלן נדרש לתאם מול חברת החשמל העתקות והטמנות של תשתית החשמל בשטחי העבודות. באחריות הקבלן

לוודא את שלבי ביצוע העבודות של חברת החשמל כך שלא יפגעו בלוחות הזמנים של הפרויקט.

על הקבלן לתאם את כל שלבי ביצוע העבודות עם חברת החשמל לרבות פנייה לחברת חשמל עבור צנרת לחציות

והובלתה לאתר. הקבלן אחראי על תאום הביצוע מול חברת החשמל כדי לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה.

הקבלן יעמוד בכל הדרישות ויבצע את כל ההכנות הדרושות לכניסת חברת החשמל לביצוע העבודות כדי לעמוד

בלוחות הזמנים בפרויקט.

ביצוע עבודות ע"י חברת החשמל לא יהיו עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כספיות נוספות מעבר למצוין

בחוזה.

חברת "בזק"

במידת הצורך הקבלן יבצע עבודות להנחת צינורות לקוי תקשורת ושוחות באמצעות קבלן מורשה "בזק" בלבד.

חברת בזק תהיה רשאית לבטל את העבודות האלה או לוותר על שירותיו של הקבלן ולבצע בעצמה או באמצעות

קבלן משנה את העבודות הנ"ל, בלי לפצות את הקבלן על כך.

על הקבלן לתאם את שלבי ביצוע העבודה ומועד ביצוע העבודות עם חברת בזק. באחריות הקבלן למסור את העבודות

לידי חב' בזק ולקבל אישור מסירה לעבודה.

הקבלן נדרש לתאם מול חברת בזק העתקות והטמנות של רשת התקשורת בשטחי העבודות. באחריות הקבלן לוודא

את שלבי ביצוע העבודות של חברת בזק כך שלא יפגעו בלוחות הזמנים של הפרויקט.

הקבלן יזמן את מפקח חברת "בזק" לפני הנחת הצנרת ויקבל את אישורו לעומק החפירה והנחת הצנרת. הקבלן לא

יתחיל בהנחת הצנרת החציות ללא קבלת אישור מוקדם ממפקח "בזק" והפיקוח.

53

ביצוע עבודות ע"י חברת בזק לא יהיו עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כספיות נוספות מעבר למצוין

בחוזה.

חברת הוט

במידת הצורך יבצע עבודות להנחת צינורות לקוי תקשורת ושוחות באמצעות קבלן מורשה "הוט" בלבד . חברת

"הוט" תהיה רשאית לבטל את העבודות האלה או לוותר על שירותיו של הקבלן ולבצע בעצמה או באמצעות קבלן

משנה את העבודות הנ"ל, בלי לפצות את הקבלן על כך.

על הקבלן לתאם את שלבי ביצוע העבודה ומועד ביצוע העבודות עם חברת הוט. באחריות הקבלן למסור את העבודות

לידי חב' הוט ולקבל אישור מסירה לעבודה.

הקבלן נדרש לתאם מול חברת הוט העתקות והטמנות של רשת התקשורת בשטחי העבודות. באחריות הקבלן לוודא

את שלבי ביצוע העבודות של חברת הוט כך שלא יפגעו בלוחות הזמנים של הפרויקט.

ביצוע עבודות ע"י חברת הוט לא יהיו עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כספיות נוספות מעבר למצוין

בחוזה.

חברות סלקום ופרטנר

במידת הצורך הקבלן יבצע עבודות להנחת צינורות לקוי תקשורת ושוחות באמצעות קבלן מורשה "סלקום"

ו"פרטנר" בלבד. חברת "סלקום/פרטנר" תהיה רשאית לבטל את העבודות האלה או לוותר על שירותיו של הקבלן

ולבצע בעצמה או באמצעות קבלן משנה את העבודות הנ"ל, בלי לפצות את הקבלן על כך.

על הקבלן לתאם את שלבי ביצוע העבודה ומועד ביצוע העבודות עם חברת סלקום. באחריות הקבלן למסור את

העבודות לידי חב' סלקום ולקבל אישור מסירה לעבודה.

הקבלן נדרש לתאם מול חברות סלקום ופרטנר העתקות והטמנות של רשת התקשורת בשטחי העבודות. באחריות

הקבלן לוודא את שלבי ביצוע העבודות של חברות סלקום ופרטנר כך שלא יפגעו בלוחות הזמנים של הפרויקט.

יתכן ותהיה הפסקת העבודה כולה או במקטעים עקב ביצוע עבודות ע"י חב' סלקום. ביצוע עבודות ע"י חברת סלקום

לא יהיו עילה להארכת משך הביצוע ואף לא לתביעות כספיות נוספות מעבר למצוין בחוזה.

.31 תיק חשבון סופי ותיק מסירה

עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה

עותקים:

א - תיק חשבון סופי הכולל:

תיק חשבון סופי יוכן בעותק קשיח, מלא וחתום ע"י הקבלן והפיקוח הכולל את המפורט להלן:

חוזה חתום

תנאים מיוחדים בחוזה

מפרט טכני מיוחד

כתב הכמויות המקורי לחוזה

כתב הכמויות המעודכן לאחר השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשו

54

יתר מסמכי החוזה החתומים

רשימת תכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטי ביצוע

דף ריכוז כמויות לכל סעיף

חישוב כמויות לכל סעיף

תכנית עדות חתומות ע"י מודד מוסמך

סקיצות בעותק קשיח חתומות ע"י הקבלן והמפקח

דוחות פיקוח עליון של המתכננים

אישורי מתכננים לתכניות העדות

אישור חברת הבטחת האיכות לגמר העבודות ותקינותן

יומני עבודה חתומים ע"י הקבלן והמפקח בעותק קשיח

פרוטוקול מסירת העבודות לרשות המקומית/תאגיד

קבצי התכנון והביצוע:

קבצי התכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמט DWG

קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמט DWG

קבצי תכניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמט DWG

קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמט Excel

.32 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל:

בשטח העבודה ייתכן וקיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם

של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.

חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת

מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת

הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן

ללא תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח

צמוד של מהנדס הרשת מטעם חברות התקשורת. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן

לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת התקשורת.

אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה.

על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום

נוסף.

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין

הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות

בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

.33 עבודה בשלבים ובהפסקות:

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור

55

העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים לרבות

הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב חגים וכדו'.

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך

בעבודות רק כשיושלם הטיפול במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.

הקבלן לא ידרוש (ואם ידרוש לא יקבל) כתוצאה מכך כל תוספת למחירים שבהצעתו או ללוח

הזמנים ורואים את המחירים כאלו נלקח דבר זה בחשבון בעת מתן הצעתו.

.34 אישור שלבי העבודה:

לכל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, נדרש לקבל

אישור מטעם המפקח לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו. תנאי למתן אישור יהיה

הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה

לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של

הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

.35 בטלת ציוד:

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן

וזמן. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן.

.36 שמירה על הנוף:

הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת

מחוץ לגבול העבודה (גם אם בכוונתו לפנות את החומר).

.37 גידור הפרויקט:

בכל פרויקט היוצא למכרז, יירשם בדיוק מהן דרישות לצורך הגידור כחלק ממסמכי המכרז

לרבות צירוף סקיצה של תיחום הגידור. להלן הדרישות לגידור ככל ויידרש : הקבלן יגדר את כל

שטח העבודה בכל תקופת הביצוע בגדר רשת מרותכת כדוג' גדר "יפו" בגובה מינימלי של 2.0 מ'

או גדר איזכורית לבנה חדשה ונקיה בגובה 2.0 מ' בהתאם להנחיות הרשות המקומית והמפקח,

הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב תקין בכל עת עד

מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה

לשטחי העבודות. בגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי היחידה האחרים

בכתב הכמויות אלא אם כן נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז.

הגידור יהיה "מדבר" וידבקו ו/או יונחו עליו – על חשבון הקבלן – עיצוב המתאים של העירייה

ביחס להסכם הגג. יש לקבל מהעירייה מראש את עיצוב הגדר.

.38 עבודה בשטחים מוגבלים

.1 על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים

מוגבלים ופעילים מבחינת תושבים ומסחר.

.2 הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבודות

קבלנים אחרים וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן.

.3 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש.

.4 התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות

56

הכרוכים בכך כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי

ועבודה בשטחים מוגבלים לא תימדד לתשלום בנפרד.

.39 עבודות תכנון תאום ואישורים

פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על

הקבלן ועל חשבונו.

.1 בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור

וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ושיש צורך

לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או

כעבודות משלימות לעבודות העיקריות.

.2 התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב

הכמויות והתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן

בהצעתו.

.3 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון:

א. תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'.

ב. דיפונים ותמוכים לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע

תמיכות זמניות ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע

חפירות / תעלות על יד כבישים / תשתיות עליות ותת קרקעיות.

ג. הסדרי בטיחות באתר.

ד. מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.

ה. drawings :Shop הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות של

אלמנט ריצוף, מסגרות וכדו'.

ו. תכן תערובות בטון.

ז. פיגומים, תמיכות וטפסות.

ח. עבודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי תנועה והתארגנות.

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת

האישורים והביצוע לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על

כך בנפרד.

57

מפרטים טכניים

(קובץ נפרד לחתימה)

58

מסמך 5

רשימת תוכניות

תאריך

מס'

מס' שם הקובץ שם מהדורה שם

דיסציפלינה מס"ד קנ"מ מהדורה

תוכנית /מס' הקובץ התוכנית או קבלה המשרד

/שינוי

באתר

תכנית

-KSM-LA-000

עבודות

1 3001 -BETDAGAN 1:500 00 11.06.2026

עפר

DD-3001-00

גליון 1

תכנית

-KSM-LA-000

עבודות

2 3002 -BETDAGAN 1:500 00 11.06.2026

עפר

DD-3002-00

גליון 2

תכנית

-KSM-LA-000

עבודות

3 3003 -BETDAGAN 1:500 00 11.06.2026

עפר

DD-3003-00

גליון 3

אדריכלות תכנית

-KSM-LA-000 KSM

נוף עבודות

4 3004 -BETDAGAN 1:500 00 11.06.2026

עפר

DD-3004-00

גליון 4

תכנית

-KSM-LA-000

עבודות

5 3005 -BETDAGAN 1:500 00 11.06.2026

עפר

DD-3005-00

גליון 5

תכנית

אב

-KSM-LA-000

לראשי

6 1900 -BETDAGAN 1:1000 00 11.06.2026

מערכת

DD-1900-00

ושרוולים

גליון 1

-MUK-HW

תכנית

-000

7 301 כללית ע"ר 1:2500 00 19.04.2026

-BETDAGAN

מצב קיים

DD-0301

גיאומטריה

-MUK-HW תכנית

/ פיזי

-000 כללית -

8 901 1:2500 00 19.04.2026 דני

/תנועה / -BETDAGAN חלוקה

מוקסאי

תיאום DD-0901 למתחמים

מערכות תכנית

-MUK-HW

תנוחה

-000

9 1301 ורומים 1:500 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-1301

1

59

תכנית

-MUK-HW

תנוחה

-000

10 1302 ורומים 1:500 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-1302

2

תכנית

-MUK-HW

תנוחה

-000

11 1303 ורומים 1:500 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-1303

3

תכנית

-MUK-HW

תנוחה

-000

12 1304 ורומים 1:500 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-1304

4

תכנית

-MUK-HW

תנוחה

-000

13 1305 ורומים 1:500 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-1305

5

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

14 3001 לאורך 1:50/500 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-3001

1

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

15 3002 לאורך 1:50/500 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-3002

2

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

16 3003 לאורך 1:50/500 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-3003

3

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

17 4001 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4001

1

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

18 4002 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4002

2

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

19 4003 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4003

3

-MUK-HW

תכנית

-000

20 4004 חתכים 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

ללרוחב

DD-4004

60

גיליון מס'

4

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

21 4005 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4005

5

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

22 4006 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4006

6

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

23 4007 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4007

7

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

24 4008 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4008

8

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

25 4009 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4009

9

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

26 4010 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4010

10

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

27 4011 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4011

11

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

28 4012 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4012

12

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

29 4013 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4013

13

תכנית

-MUK-HW

חתכים

-000

30 4014 ללרוחב 1:200 00 19.04.2026

-BETDAGAN

גיליון מס'

DD-4014

14