מכרז20שיפוצי20קיץ20מוסדות20חינוך20ותרבות 20מועצה20בית20דגן2010.20

מכרז פומבי

מספר 10/20

ביצוע עבודות שיפוץ

למוסדות ציבור וחינוך

2 | ע מ ו ד

המועצה המקומית בית דגן

מכרז פומבי מס' 10/20

ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך

המועצה המקומית בית דגן (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר ביצוע עבודות שיפוץ

למוסדות ציבור וחינוך, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן

לרכוש, תמורת תשלום של 500 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי המועצה, רח' מנחם

בגין 9 – בית דגן.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של

המועצה .https://www.beitdagan.muni.il/Pages/AccessibilityDeclaration.aspx

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה

אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי

המכרז, האסמכתאות והנספחים, מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע, ב-2 עותקים זהים

ובתוכה יצרף מעטפה נוספת סגורה על גביה יצוין "הצעה למכרז מס' 10/20".

הצעתו למכרז מסמך ד', (להלן: "הצעת המציע") כשהיא חתומה וממולאת כדבעי, בשני

עותקים, תופקד בתיבת המכרזים, במשרדי המועצה המקומית בית דגן ברחוב מנחם בגין בית

דגן, אצל מנכ"ל המועצה, גיל עדני, ביום שני ח' חשון תשפ"א 26.10.2020 לא יאוחר מהשעה

12:00 בדיוק.

מפגש לצרכי הבהרות: סיור קבלנים יערך ביום חמישי, כ"ז תשרי תשפ"א 15.10.2020 בשעה

,09.30 ברחבת המועצה שברחוב מנחם בגין 9 בית דגן.

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו תאגיד, מנהל ספרי חשבונות כחוק, עומד

בדרישות המכרז וכי יש לו את הניסיון הדרוש מגובה באסמכתאות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.

המועצה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין

ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מציעים שונים או להזמין את כל

העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

בכבוד רב,

אלי דדון

ראש המועצה

3 | ע מ ו ד

המועצה המקומית בית דגן

מכרז פומבי מס' 10/20

לביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך

מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

.1 תנאים למשתתפים במכרז – מסמך א'

1.1 דף מידע ארגוני של המציע – נספח א' 1

1.2 נוסח תצהיר שכר מינימום – נספח א' 2

1.3 נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים – נספח א' 3

1.4 נוסח תצהיר תביעות משפטיות – נספח א' 4

1.5 נוסח תצהיר הרשעות פליליות - נספח א' 5

1.6 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז – נספח א' 6

1.7 נוסח אישור על קיום ביטוחים – נספח א' 7

1.8 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה – נספח א' 8

.2 מפרט דרישות הביצוע– מסמך ב':

2.1 כתבי כמויות – נספח ב' 1

2.2 הוראות בטיחות – נספח ב' 2

2.3 הצהרת האחראי לביצוע – נספח ב' 3

2.4 הצהרת מנהל העבודה – נספח ב' 4

2.5 הצהרת מהנדס האתר – נספח ב' 5

2.6 פרוטוקול למסירה לדוגמא – נספח ב' 6

2.7 תעודת השלמה – נספח ב' 7

2.8 הצהרה על חיסול תביעות – נספח ב' 8

2.9 תעודת סיום – נספח ב' 9

2.10 הוראות למניעת שריפות – נספח ב' 10

.3 הצהרת המציע – מסמך ג'.

.4 הצעת המציע – מסמך ד'.

.5 הסכם /חוזה התקשרות – מסמך ה'.

.6 כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.

4 | ע מ ו ד

מסמך א'

המועצה המקומית בית דגן

מכרז מס' 10/20

לביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך

תנאים למשתתפים במכרז

.1 כללי:

1.1 המועצה המקומית בית דגן (להלן: "המועצה"), מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות

שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.2 תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב על

נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

1.3 השירותים אותם יידרש הזוכה לבצע במסגרת המכרז הינם יישום הוראות ומטלות המכרז

במבנה או מבנים הנמצאים בבעלות המועצה (להלן: "מבני המועצה"), עבודות הכוללות

חידוש ו/או שיפוץ של השטחים המבונים והשטחים הפתוחים של אותם המבנים כולם או

חלקם, לרבות הריסה ו/או פירוק ו/או הרכבה ו/או בניה של קירות, משקופים, נגרות, ריצוף,

מסגרות, מתקנים, חשמל וכן עבודות איטום וכו' (להלן: "העבודות"), להעמיד את מלוא

הציוד, האמצעים וכוח האדם הדרוש לביצוע המטלות נשוא המכרז (להלן: "האמצעים")

בכל מבנה שהמועצה תבחר למוסרו לטיפולו (להלן: "השירותים").

.2 מסמכי המכרז:

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

2.1 תנאים למשתתפים במכרז – מסמך א'

2.2 מפרט דרישות ביצוע עבודות– מסמך ב'

2.3 הצהרת המציע – מסמך ג'

2.4 הצעת המציע – מסמך ד'

2.5 הסכם /חוזה התקשרות – מסמך ה'

2.6 כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.

.3 תנאים להשתתפות

3.1 רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת

ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.1.1 מציע שהינו קבלן רשום בעל סיווג קבלני מקבוצה ג' - בעל קוד ענף 100 (100 ג/1 )

לחילופין קבלן רשום - מקבוצה ב' בעל קוד ענף 135 לכל הפחות.

5 | ע מ ו ד

3.1.2 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון בכל אחת מהדרישות לעיל צריך

שיהא של המשתתף עצמו וכל אסמכתאות והערבות המפורטים להלן יהיו על שם המציע

בהצעה.

3.2 המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאסמכתאות שלהלן :

3.2.1 אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק

עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים

זרים כדין ושכר מינימום), התשל"ו – .1976

3.2.2 אישור תקף לניכוי מס במקור.

3.2.3 העתק של תעודת עוסק מורשה / הרישום של התאגיד. היה המציע תאגיד, יצרף תדפיס

מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם החברות, לרבות רישום

בעלי המניות.

3.2.4 אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו בחתימתם

על מסמכי המכרז.

3.2.5 דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף כנספח א' .1

3.2.6 אסמכתאות בדבר כי מציע שהינו קבלן רשום בעל סיווג קבלני מקבוצה ג' - בעל קוד ענף

100 (100 ג/)1 לחילופין קבלן רשום - מקבוצה ב' בעל קוד ענף 135 לכל הפחות. על

המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על רישום, כאמור.

3.2.7 אישור מרו"ח/ עו''ד שהמציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעים להעסקת עובדיו

לרבות הוראות חוק שכר המינימום, בנוסח המצורף כנספח א' 4 .

3.2.8 תצהיר העסקת עובדים זרים, חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח

המצ"ב כנספח א' 5 .

מציע או כל בעל זיקה אליו אשר הורשע, בשנתיים האחרונות, בפסק דין חלוט

בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל.

3.2.9 תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי

המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או

כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע. התצהיר

יהא חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב כנספח א' .6

3.2.10 תצהיר לפיו אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע,

הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון. התצהיר יהא חתום על ידי

המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב כנספח א' .7

3.2.11 ערבות בנקאית, אוטונומית, חתומה כדין, לפקודת המועצה, על סך של 50,000 ₪ לפי

הנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה כנספח א' ,8 כדלקמן:

3.2.12 אישור קיום ביטוחים בתוקף בהתאם לדרישות המכרז, בהיקף שלא יפחת מהמפורט

בדרישות כפי שמופיעות באישור הביטוח המצורף כנספח א-9 .

3.2.13 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.

הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

6 | ע מ ו ד

.4 הבהרת מסמכי המכרז:

4.1 עד ולא יאוחר מ - 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, יודיע המשתתף בכתב

במייל – oren-zion.co.il@oren (להלן: "המנהל"), ויוודא קבלתו בטל: .054-6395676 על כל

סתירה, שגיאה, אי התאמה או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז ועל כל ספק

שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע

לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

4.2 מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, והמועצה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות

בכתב, לפני המועד האחרון להגשת הצעות. המועצה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד

מהמשתתפים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

4.3 מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י המועצה או מי מטעמה, אלא

אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

4.4 המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים,

תנאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים (להלן: "שינויים

והבהרות") ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו

חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו.

.5 ערבות מכרז:

5.1 המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך 50,000 ₪, לפקודת המועצה המקומית

בית דגן, צמודה למדד תשומות הבנייה, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה

נספח א'- .8

5.2 הערבות תעמוד בתוקפה עד לשנה מיום מסירת העבודות למזמין ו/או עד לסיום הליכי המכרז.

5.3 במידת הצורך או על פי דרישת המועצה, מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת

עד 90 יום נוספים או לתקופה אחרת על פי הוראת המועצה.

5.4 הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחלוט על פי פנייה חד צדדית של המועצה, כל

אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.

5.5 הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע כזוכה.

5.6 הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – עלולה להיפסל.

5.7 הצעת המציע תהא בתוקף עד לתום מועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה.

5.8 מציע שהצעתו תתקבל ע"י המועצה, מתחייב להגיש, תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה,

לכל תקופת ההסכם ועוד 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת

המועצה, בסך של – 50,000 ₪ ( =חמישים אלף ₪,) להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה

בתנאי המכרז, בנוסח המצורף כנספח א' ,10 למסמכי המכרז (להלן: "ערבות ביצוע").

היה ותבחר המועצה לפצל את עבודות בין 2 מציעים, תעמוד ערבות הביצוע על סך 25,000

₪ למציע.

7 | ע מ ו ד

.6 ביטוחים:

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של הקבלן ומי מטעמו (להלן:" הקבלן") ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הקבלן

להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות

באישור הביטוח המצורף כנספח א-9 להלן.

.7 דרישת פרטים מהמציע:

המועצה רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות, לדרוש מהמשתתף / המציע,

להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות (להלן: "פרטים")

לשביעות רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת ההצעות והכל על מנת לבחון

את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי ותוכן הצעתו, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה

הבלעדי והמשתתף / מציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע, אם לא יעשה כן,

רשאית המועצה שלא לדון בהצעת המשתתף.

.8 הצהרות המציע:

8.1 המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי המכרז

וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.

8.2 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים

כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

8.3 המציע מצהיר כי הצעתו מוגשת בלא תיאום ו/או קשר עם מציעים אחרים, שנגשו ו/או מסוגלים

להגיש הצעה למכרז זה, היה ויתחוור למועצה בכל שלב משלבי המכרז, לרבות בשלב היישום, כי

מציע לא פעל בהתאם להוראות סעיף זה, הצעתו עלולה להיפסל יחד עם חילוט הערבות.

8.4 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל

שהיא או שלא לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע עם המציע.

8.5 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים או להזמין את כל

העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. חולקה

העבודה בין מספר מציעים ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב

השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור ו/או לחזור בו מהצעתו.

8.6 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה,

להורות על ביצוע השירותים, עפ"י מכרז זה, בהיקף שלא יפחת מ- %75 מהיקף הצעת המציע

במכרז ( להלן: "התקציב"), בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול

השירותים, תוך התאמת תוכנית העבודה לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל

צורך במתן נימוקים כלשהם.

8.7 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה רשאית בכל עת, להוסיף או לגרוע מהעבודות בהתאם

לצרכיה מעת לעת, החליטה המועצה כאמור על הפחתה או הוספת שירותים, יופחת / יוסף להיקף

הכספי של השירותים שהופחתו / הוספו בהתאם לסכומים כמפורט למסמך ד' , הצעת המציע.

8.8 המציע מצהיר כי ידוע לו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות ו/או מספרים ו/או כל נתון

אחר המוצגים במסמכי המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את

העבודה ואינם תחליף לסיור ו/או לבדיקה במקום וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את

הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות עצמו ועל חשבונו.

8.9 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי

הצעה שתוגש באופן חלקי- תיפסל.

8 | ע מ ו ד

8.10 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן שבו שכר עובדיו במכרז לא יפחת

משכר המינימום עפ"י דין ותשלומי המעביד לא יפחתו מצווי ההרחבה, הוראות החשכ"ל ועפ"י כל

דין.

8.11 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של החוזה בכל עת

שתראה לנכון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של המציע

ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, ע"י משלוח הודעה בכתב 30 יום מראש

וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות.

8.12 המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל

שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס

אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים

להביא לפסילת ההצעה.

.9 מסמכי המכרז

9.1 מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעותיהם למכרז זה בלבד, בהתאם לתנאי המכרז

ולא לשום מטרה אחרת.

9.2 רוכש או מקבל מסמכי המכרז בכל דרך שהיא, אינו רשאי להעתיק ו/או לצלם ו/או לשכפל ו/או

למסור ו/או לעשות כל שימוש בהם, בלא אישור מראש ובכתב מאור –כל ניהול כלכלי בע"מ, מחבר

ועורך המכרז, אלא למטרת הגשת הצעתו, במכרז זה, בלבד.

.10 שיחת הבהרה וסיור קבלנים

מפגש לצורכי הבהרות וסיור קבלנים יתקיים ביום שלישי ה' באלול תש"פ – ,25.08.2020 בשעה 09.30

באולם המועצה ברח' מנחם בגין 9 בית דגן. ההשתתפות במפגש ההבהרות ובסיור הקבלנים הינה חובה.

.11 הגשת ההצעות, מועדים:

11.1 את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית

בלבד (לא בדואר), במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז,

האסמכתאות והנספחים, ב-2 עותקים זהים, מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע ובתוכה

יצרף מעטפה נוספת סגורה על גביה יצוין " הצעה למכרז מס' בנוסח המצורף למכרז מסמך ד',

(להלן: "הצעת המציע"), כשהיא חתומה וממולאת כדבעי. המעטפה תופקד בתיבת המכרזים,

במשרדי המועצה המקומית בית דגן ברח' מנחם בגין בלשכת ראש המועצה עד ליום שני ח' בחשון

תשפ"א , ,26.10.2020 בשעה 12.00 בדיוק.

11.2 משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז, והינו על אחריותו

הבלעדית של המציע.

11.3 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה

אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין

פעילותו הקשורה למכרז תחולנה על המציע.

11.4 המציע יגיש הצעתו כך, שהמחיר שינקוב עבור השירותים יכלול את מלוא התמורה אותה מבקש

לעצמו המציע ובכלל זה גם בגין התכנון, ההובלה, הניוד, האספקה, ההתקנה, עבודות התאמה, של

מלוא האמצעים, הפריטים, החומרה והתוכנה, כוח האדם והציוד הדרוש לביצוע העבודה.

11.5 הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע''מ.

11.6 הצעות המחיר ימולאו בעט בלבד, במקומות המיועדים לכך בלבד, בהתאם לנוסח הצעת המחיר,

לנספח ד' למסמכי המכרז.

9 | ע מ ו ד

11.7 ליד כל תיקון המחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת.

11.8 במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך

מבין השניים.

11.9 המציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה כמפורט בסעיף 5

להלן עפ"י הנוסח בנספח א' 9 (להלן: "ערבות השתתפות").

11.10 הצעת המציע תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה.

הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

.12 בחינת ההצעות:

12.1 המועצה תבחן את הצעת המציע, כך שראשית תבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף ולאחריה

ההצעה הכספית ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תיפסל ולא תבוא במניין ההצעות.

12.2 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ורשאית היא להביא

בחשבון בין יתר שיקוליה את יכולותיו, ניסיונו ואיתנותו של המציע .

12.3 המועצה שומרת לעצמה את הזכות, להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את

ההתקשרות בין מספר מציעים או להזמין רק חלק מהעבודות, הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל

צורך במתן נימוקים כלשהם.

12.4 המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות

ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף

מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

12.5 המועצה תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו של המציע ואת כושרו של לבצע

את החוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע ברשויות מקומיות אחרות

וכן תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא בצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או

של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

12.6 המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא, על כל השירותים נשוא המכרז ולמלא את כל

המקומות הדרושים מילוי בהצעה במסמך הצעת המציע – מסמך ד' ולעמוד אחר הצעתו עד לתום

הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה המועצה על סיומם.

12.7 אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו/או מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בכל אחת משתי חוברות

המכרז ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל

הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך

אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

.13 חובת הזוכה במכרז:

13.1 מציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה (להלן: "הזוכה") ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו,

יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כדין, תוך 7 ימים

מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא למועצה באותו מועד כאמור

ערבות ביצוע בנוסח המצורף כנספח א - 11 וכן פוליסת ביטוח כנדרש.

13.2 לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק 13.1 לעיל, כולם או מקצתם,

תהא המועצה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות

המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף 5 לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,

והזוכה יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

10 | ע מ ו ד

13.3 סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על

עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת

ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

בכבוד רב,

המועצה המקומית בית דגן

11 | ע מ ו ד

נספח א' - 1

ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

לכבוד

ועדת המכרזים המועצה המקומית בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: מידע ארגוני

.1 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

כתובת: _______________________________________

מספרי טלפון: __________________ נייד :____________

מספרי פקסימיליה: _______________________________

.2 עיסוק המציע:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

.3 אנשי המפתח בחברה (מציע).

שם תחום התמחות שנות ותק

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

.4 יכולת פיננסית של המציע

המועצה רשאית לבדוק את יכולתו הכספית של המציע והמציע מתחייב לספק כל מידע

במידה ויידרש לכך על ידי המועצה.

.5 כוח אדם ואמצעים

פרטים בדבר האמצעים וכוח האדם, אותו מיעד המציע לעבודה במועצה עפ"י חוזה זה:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

.6 איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו – שם ____________ תפקידו במציע

_____________, מס טל נייד: _____________ ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל

הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי המועצה תחייבנה אותנו.

12 | ע מ ו ד

.7 להלן פירוט המקומות בן מבצע המציע את העבודות נשוא המכרז:

יש לציין את שמות הרשויות המקומיות / הגופים להן ניתן השירות נשוא המכרז, אנשי קשר, תפקידם ומספרי טלפון.

• שם הרשות המקומית / הגוף

_________________________________________________

היקף העבודה ליום _________________(מ"ר / כמות) לחודש

________________________

היקף האמצעים העומדים לצורך מתן השירותים לרבות כ"א , מכונות ואמצעים נוספים בכל

יום:

__________________עובדים, _______________________מכונות / רכבים אחרים,

ואמצעים נוספים

כגון:_____________________________________________________

תאריך תחילת העבודה _________________

איש הקשר ברשות המקומית / בגוף מולו התבצעה העבודה: שם

_________________________ ,

תפקידו ברשות _____________________________, טלפון

_______________________

• שם הרשות המקומית / הגוף

_________________________________________________

היקף העבודה ליום _________________(מ"ר / כמות) לחודש

________________________

היקף האמצעים העומדים לצורך מתן השירותים לרבות כ"א , מכונות ואמצעים נוספים בכל

יום:

__________________עובדים, _______________________מכונות / רכבים אחרים,

ואמצעים נוספים

כגון:_____________________________________________________

תאריך תחילת העבודה _________________

איש הקשר ברשות המקומית / בגוף מולו התבצעה העבודה: שם

_________________________ ,

תפקידו ברשות _____________________________, טלפון

_______________________

• שם הרשות המקומית / הגוף

_________________________________________________

היקף העבודה ליום _________________(מ"ר / כמות) לחודש

________________________

13 | ע מ ו ד

היקף האמצעים העומדים לצורך מתן השירותים לרבות כ"א , מכונות ואמצעים נוספים בכל

יום:

__________________עובדים, _______________________מכונות / רכבים אחרים,

ואמצעים נוספים

כגון:_____________________________________________________

תאריך תחילת העבודה _________________

איש הקשר ברשות המקומית / בגוף מולו התבצעה העבודה:

שם _________________________ ,

תפקידו ברשות _____________________________,

טלפון _______________________

____________________

חתימת המציע

14 | ע מ ו ד

נספח א' - 2

ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

נוסח תצהיר שכר מינימום

תצהיר

בתצהיר זה:

"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה": כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק

החברות").

"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח .1968

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז .1987

אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציע במכרז 10/20 , ח.פ. ____________

(להלן: "החברה/המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים

הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

.1 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה

המקומית בית דגן.

.2 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין

חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור המועצה.

.3 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

________________ ______________________

תאריך המצהיר

אישור

אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר _______ נושא ת.ז.

___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים

בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

רו''ח / עורך – דין

15 | ע מ ו ד

נספח א'- 3

ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים

תצהיר

בתצהיר זה:

"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה": כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק

החברות").

"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח .1968

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים

הוגנים) התשנ"א .1991

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. __________ ,נושא במשרת ______ במציע במכרז , ח.פ.

__________ (להלן: "החברה/המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

.1 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה

המקומית בית דגן.

.2 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור

המועצה.

.3 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________ _______________

תאריך המצהיר

אישור

אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר _______ נושא ת.ז.

___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים

בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

עורך – דין

16 | ע מ ו ד

נספח א' – 4

ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

נוסח תצהיר תביעות משפטיות

תצהיר

בתצהיר זה:

"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה": כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק

החברות").

"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח .1968

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. __________ ,נושא במשרת ______ במציע במכרז , ח.פ.

__________ (להלן: "החברה/המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

.1 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך

במועצה המקומית בית דגן.

.2 תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי

המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או

כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.

.3 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________ _______________

תאריך המצהיר

אישור

אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר _______

נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה

צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

עורך – דין

17 | ע מ ו ד

נספח א' – 5

ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

נוסח תצהיר הרשעות פליליות

תצהיר

בתצהיר זה:

"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה": כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק

החברות").

"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח .1968

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. __________ ,נושא במשרת ______ במציע במכרז , ח.פ.

__________ (להלן: "החברה/המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

.1 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה

המקומית בית דגן.

.2 תצהיר לפיו אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעה

פלילית או כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון.

.3 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

________________ _______________

תאריך המצהיר

אישור

אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר

________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא

יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_______________

עורך - דין

18 | ע מ ו ד

נספח א' -6

נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

תאריך __________

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'________

על פי בקשת ______________________ ח.פ. _____________ (להלן : "המציע") אנו ערבים בזאת

כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ₪ (במילים – ₪ ) וזאת בקשר עם

השתתפותם במכרז במכרז ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי המכרז.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש

את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה

כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן

מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לתשומות הבניה כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה ב- .15/08/2020

ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום.31/01/2021 ועד בכלל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך ________________ בנק __________

19 | ע מ ו ד

נספח א'- 7

ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

אישור עריכת ביטוח - הקבלן

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת

האישור()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את

כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור

בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור

שם שם

מועצה מקומית בית דגן ו/או ☐נדל"ן ☐משכיר

גופים המתוקצבים על ידה

☒שירותים ☐שוכר

ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

☒אספקת מוצרים ☐זכיין

☒אחר: ביצוע עבודות שונות ☐קבלני משנה

מען מען

רחוב מנחם בגין ,9 במבני ציבור ומבני חינוך לרבות ☒מזמין שירותים

עבודות שיפוצים, בניה, הריסה,

☐מזמין מוצרים

חשמל ואיטום

בית דגן

☐אחר: ______

כיסויים

סוג מספר נוסח תאריך תאריך גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים

הביטוח הפוליסה ומהדורת תחילה סיום סכום מטבע בתוקף וביטול חריגים

הפוליסה יש לציין קוד כיסוי בהתאם

חלוקה לפי לנספח ד'

גבולות אחריות

או סכומי

ביטוח

רכוש

צד ג'

אחריות

מעבידים

אחריות ביט ___ 2,000,000 למקרה ש"ח ,321 ,328

המוצר ולתקופת הביטוח 332 (6 חודשים)

אחריות 1,000,000 למקרה ש"ח ,321 ,328 ,325 ,327

מקצועית ולתקופת הביטוח 332 (6 חודשים)

אחר

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):

,009 ,062 074

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש

האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

20 | ע מ ו ד

נספח א' 7 ()1

אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות

אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור

()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את

כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור

בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור המבוטח מען הנכס מעמד מבקש האישור

המבוטח /

כתובת ביצוע

העבודות

שם שם

מועצה מקומית בית _________ ו/או מבני ציבור

☐קבלן הביצוע

דגן ו/או גופים קבלנים ו/או קבלני ומבני חינוך

☐קבלני משנה

המתוקצבים על ידה משנה (בכל שונים בבית דגן

הרבדים) ו/או ☐שוכר

המפקח ו/או מנהל

☒אחר: מזמין/רשות מקומית

האתר ו/או מבקש

האישור

ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

מען מען

רחוב מנחם בגין ,9

בית דגן

כיסויים

פרקי הפוליסה מספר נוסח תאריך תאריך גבול האחריות / כיסויים נוספים

חלוקה לפי גבולות הפוליסה ומהדורת תחילה סיום סכום ביטוח / בתוקף וביטול

אחריות או סכומי ביטוח

פוליסה שווי העבודה חריגים

סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם

לנספח ד'

כל הסיכונים ביט ___ ש"ח ,301 ,307 308

עבודות (מדינת ישראל

קבלניות – משרד

הרחבות לדוגמה (ניתן החינוך), ,309

לפרט בהתאם לפרקי

הפוליסה): ,313 ,316 ,318

רכוש עליו עובדים 300,000 ש"ח

328 , ,324 331

רכוש סמוך 300,000 ש"ח

פינוי הריסות/עלות ייצוב 200,000 ש"ח

שכר טרחת מהנדסים, 50,000 ש"ח

יועצים ומומחים אחרים

הוצאות נוספות והוצאות 50,000 ש"ח

להחשת תיקון הנזק

נזק ישיר מתכנון, עבודה 200,000 ש"ח

ו/או חומרים לקויים

רעידת אדמה ונזקי טבע מלוא ערך ש"ח

הפרויקט

צד ג' 6,000,000 ש"ח ,302 308

(מדינת ישראל

נזק תוצאתי מפגיעה 150,000 ש"ח

בכבלים ו/או מתקנים – משרד

תת-קרקעיים

החינוך), ,309

חבות בגין נזקי גוף 4,000,000 ש"ח

הנובעת משימוש בצ.מ.ה ,312 ,315 ,318

שהינו כלי רכב מנועי

בפקודת התעבורה ושאין ,321,328 ,307

חובה חוקית לבטחו

,322 ,329 328

21 | ע מ ו ד

כיסויים

אחריות 20,000,000 ש"ח ,309,302 308

מעבידים (מדינת ישראל

– משרד

החינוך), ,307

,319 ,318 ,328

321

פירוט השירותים :

(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')

,009 ,062 074

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר

משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

22 | ע מ ו ד

נספח א' -8

נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה

תאריך __________

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'________

על פי בקשת __________________ ח.פ. _____________ (להלן : "המציע") אנו ערבים בזאת כלפיכם

לסילוק כל סכום עד לסך של – _____________(במילים – ________ אלף ₪ ) וזאת בקשר לביצוע

עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי

המכרז ומילוי תנאי החוזה שנחתם ביום …………. ובהתאם לדרישות המכרז .

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש

את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה

כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת

מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לתשומות הבניה כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום

.15/08/2020

ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום (שנה מיום מסירת העבודות )_____________ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך ________________ בנק __________

23 | ע מ ו ד

מסמך ב'

מפרט דרישות הביצוע

.1 הגדרות

במכרז זה תהא למונחים הבאים הפירושים שבצדם:

"מנהל" ס. מנהל אגף ההנדסה או מי מטעמו;

"מפקח" אחראי מטעם המועצה שנתמנה לפקח על מהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן כולן או חלקן;

"הקבלן" האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות לרבות נציגיו של הקבלן ו/או כל מי

שיבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או בעבורו בביצוע העבודה;

"מנהל עבודה" אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא כוחו

המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו;

"העבודות" המטלות, שעל הקבלן לבצען בהתאם לדרישות המכרז, כולן, באופן מלא, השלמתן ובדיקתן, בכלל

זה אספקה, הובלה והפעלת כל האמצעים, החומרים, הציוד וכלי העבודה, ניוד, פיזור ואיסוף כח

האדם, בהתאם למכרז, למפרט, לחוזה ונספחיו ובהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל ולעניין זה

לרבות מטלות ארעיות,

"רשות היחיד/ שטח שאינו רשות הרבים;

שטח פרטי"

"רשות הרבים/ כל שטח המיועד לכלל הציבור, בין שהינו סלול או מרוצף ובין שאינו סלול או מרוצף ובכלל זה,

שטח ציבורי" רחובות, כבישים, מדרכות, מדרחוב, גנים ציבוריים, חורשות, שטח ציבורי פתוח, שטח המיועד

לחנית כלי רכב, בכל תחום שיפוטה של העיר;

"מבנה" - מבנה המועצה או מבנה ציבור אחר לרבות מקלט ציבורי.

"מחירון" מחירון "דקל" ,הידוע האחרון במועד הגשת ההצעות , מופחת ב- %15 מהמחירים הנקובים בו.

"חגי ישראל" ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חנוכה, פורים, חג ראשון של

פסח, שביעי של פסח, יום העצמאות, חג שבועות וערבי שבת וחג;

"ימי עבודה" כל ימות השנה כולל ערבי חג וימי חול המועד, לא כולל שבתות וחגי ישראל;

"אירועים אירועים רבי משתתפים, פתוחים לקהל הרחב כגון אך לא רק: יום העצמאות, עדליאדע, אירועי

מיוחדים" קיץ, הילולות, ועוד.

"חודשי קיץ" ימים מ – 1 למרץ ועד 31 באוקטובר;

"חודשי חורף" ימים מ – 1 לנובמבר ועד 28 לפברואר;

"מוקד עירוני" יחידה במועצה המקבלת בין היתר הודעות ותלונות בעבודות נשוא החוזה;

"מקרה" כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן לרבות ביצוע לקוי של העבודות ו/או אי ביצוע העבודות,

כנדרש בחוזה;

24 | ע מ ו ד

.1 מבוא כ ל ל י

מפרט העבודות בא להשלים או להוסיף לפרקים רלוונטיים במפרט הכללי. יובהר כי, להסכם וכחלק אינטגרלי

ממסמכי המכרז וההסכם יצורף ( גם אם לא צורף פיסית)

המפרט הכללי לעבודות הבניה , הידוע בכינויו הספר הכחול של משרד הביטחון,

בהוצאת הוועדה הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה, על שלל פרקיו במהדורה האחרונה –

מהדורה .2018

1על הקבלן לבצע סיור באתר לבחון פיסית את העבודות המבוקשות במבנים הרלוונטיים, וזאת כדי להבין את

הסעיפים/ מהותם ואת תכולת העבודה גם אם לא נרשמה במפורט בסעיף לרבות עבודות "נסתרות". עד לגמר

מושלם.

.1 כל העבודות יבוצעו לפי כל כללי הבטיחות והגהות של עבודת הבניין/ חשמל/ אחר ובאחריות מנהל העבודה

מטעם המבצע. המבצע הינו האחראי הבלעדי בתחום זה. בכל עת ובכל אזור בו יבוצעו עבודות הן יהיו

בפיקוח צמוד והדוק של מנהל עבודה מוסמך ועוזר בטיחות כאמור ע"פ כל נוהל, תקן, הנחייה, חוק ודין

בנושא.

.2 מטבע הדברים בעבודות מסוג זה לא ניתן לרשום את כל הנדרש, לכן נדרש סיור ובו העבודה תפורט ע"י

המזמין או מי מטעמו. ביחד עם כתב הכמויות ותמונות/ הבהרות ככל שניתן.

.3 דוחות / סקרי הבטיחות / וחוות הדעת שנערכו ע"י חברת שמר הנדסה הינם חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות

הנ"ל.

.4 כל העבודות כפופות לביצוע ע"י עובדים מקצועיים ולפי הגדרות המפרט הכללי (הספר הכחול) במהדורתו

האחרונה, לרבות זמני אחריות לעבודות שונות לפי הפרק הרלוונטי.

.5 הקבלן יבצע תיקון/ שיקום על חשבונו ובאחריותו לליקויים גלויים וסמויים שיתגלו בעבודות המתוארות

במסמכי ההצעה/ ההסכם.

.6 מספור הסעיפים בהצעה הינו כרונולוגי ואינו בהכרח מתאים למספור במפרט הכללי, מטרת הרישום הינה

נוחות בלבד. המציע מצהיר כי אין לו ואף לא תהייה לו טענה בגין מספור זה.

.7 בתמחור העבודה רואים את הקבלן שלקח בחשבון את כל העלויות, חומרים, עבודה, ציוד, הובלות, תנאים

שונים ולא רק אלו וכו'... עד לגמר הביצוע, לשביעות רצון המפקח.

.8 ככל ולא צוין אחרת העבודות נשוא הסכם זה יבוצעו בהתאם לכל התקנים הישראלים, המפרט הכללי (הספר

/ האוגדן הכחול). כל המסמכים המצוינים לעיל הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם / המכרז.

.9 המחירים הנקובים בהצעה/ הסכם הינם קשיחים ואינם ניתנים לשינוי ולא יתווספו למצוין כל תשלומים

נלווים ו/או נוספים.

.10 הערה כללית, ולמטרת הבהרה חלוטה לגבי כלל המפרט / המכרז / הפרויקט ובכלל, ככל ואישר המפקח /

מנ"פ / נציג המזמין לקבלן לבצע פרט ו/או פתרון הנדסי במהלך הפרויקט , אין לראות באישור המפקח ו/או

נציג המועצה , ככל ויהיו במהלך העבודה / המכרז / הביצוע ובכלל, לגרוע ולהסיר כהוא זה מהאחריות

הבלעדית והמלאה של הקבלן לכלל העבודות הבניה שיבוצעו ע"י הקבלן במהלך הפרויקט. הקבלן מצהיר כי

הנושא נהיר ומקובל ולא תהיה לו כל טענה ו/או מענה בנושא.

.11 יובהר ויודגש כי הקבלן מצהיר כי הוא בדק וסקר את כל המבנים, בתי הספר, אולם ספורט, מבני ציבור

רלוונטיים , ספרייה והינו בקיא בכל הנדרש לביצוע העבודות, וכי הינו בעל יכולות מקצועיות ראויות לביצוע

המפורט.

.12 יובהר כי העבודה תבוצע בשלבים , ועל פי קדימויות כפי שיורה מנהל הפרויקט, המפקח, היועץ ההנדסי,

ו/או נציגי המועצה וזאת לאור, אבל לא רק, לצורך הפעלת בי"ס קיץ במתחם בתי הספר.

.13 המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את תכולת העבודה עד %75 מכלל העבודות

המצוינת במכרז, הנ"ל מתייחס הן לסעיף פרטני והן לכלל הסעיפים בכ"כ, והקבלן מתחייב בזאת לבצע את

המבוקש בהתאם לנזכר באותם תנאים ואותם מחירים, למעט במקרה בו הכמויות יגדלו באופן משמעותי ,

מעל הנקוב לעיל, אזי תינתן הנחה על מחירי היחידה ביחס להצעה המקורית. אחוזי ההנחה ייבחנו ע"י

המפקח / היועץ ההנדסי.

.14

.15 מחיר היחידות / העבודות יכלול אישור קונסטרוקטור לעבודות רלוונטיות הקשורות ליציבות המבנה וחלקיו

כדוגמת קיבוע עמוד תאורה , חיזוק תקרת תותב וכדומה, המצוין הינו לצורך ההבהרה בלבד ואינו מסכם

את הנדרש.

.16 אישור קונסטרוקטור הינו חלק אינטגרלי מהעבודה הנדרשת ולא ישולם בגינו תשלום נוסף. הנ"ל הינו

באחריות הבלעדית של הקבלן. ללא אישור לא יאושר תשלום סופי לקבלן.

.17

.18 עבודות האיטום כוללות בדיקת הצפה של 72 שעות לפחות. הבדיקות הינן חלק אינטגרלי מעבודות האיטום

וכללות במחרי היחידה. לא תשולם כל תוספת בגין כל הבדיקות אשר יידרשו ע"י המפקח / מנ"פ / המזמין

25 | ע מ ו ד

לטובת בדיקת ואישור העבודות בכלל הפרויקט! כמו כן, יובהר כי עבודות האיטום כוללות , במחירי היחידה,

אחריות מלאה ל- 10 שנים מיום קבלת העבודה.

.19

.20 יובהר כי, ככל ויהיו עבודות הריסה ופינוי פסולת מהאתר, מחירי היחידה כוללים פינוי לאתר פינוי מורשה.

על הקבלן לספק תעודות הטמנה לאתר פינוי מאושר על פי כל חוק ודין. ללא הנזכר לא יאושר חשבון סופי.

20.1

20.2 הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול עבודות השיפוץ , אשר תכלולנה בין היתר, עבודות הכנה

ופירוק ו/או עבודות בינוי ו/או תשתיות, מערכות, מתקנים, נגרות, ריצוף, מסגרות, סיוד צבע ,

חשמל וכו' (להלן: " העבודות")

20.3 המפקח לא יכיר בשום תביעה נוספת הנובעת מתנאי חפירה מיוחדים (למעט אלו שהוגדרו כשטח

מוגבל) בכל רוחב שהוא וכן בכל סוגי הקרקע ללא יוצא מהכלל העשויים להימצא בתחום שטח

העבודה או בקרבתו הסמוכה.

20.4 כל פרוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית והחומרים המתקבלים מן

הפירוק ימסרו לידי המפקח במחסני הרשות המקומית או יאוכסנו באתר לצורך שימוש חוזר בהם.

ויתר המפקח על החומר, יחשב החומר כפסולת שפינויה מהאתר יהיה באחריות הקבלן ועל

חשבונו.

20.5 כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח לאתר סילוק מורשה על

חשבונו לרבות הוצאות ההובלה ותשלום האגרות המתחייבות , בהתאם לאמור במפרט המיוחד.

20.6 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה ואבטחת החומרים המפורקים ושלמותם במשך

זמן אכסונם עד למועד הרכבם מחדש מפני חבלות, גנבות וכו'.

20.7 המועצה לא מתחייבת כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות תבוצענה בשלמותן. שינוי או

ביטול סעיפים לא ישמש עילה לתביעה או בקשת תוספת.

20.8 באחריות הקבלן לדאוג להיתרים ככל שיידרש מאת הרשויות המוסמכות .

.2 הכרת המבנה ותנאיו

על הקבלן לבקר לפני הגשת הצעתו באתר, להכיר אותו, את מבנהו ואופי הפעילות בו, את האישורים

שבהם יצטרך לבצע את העבודה לשלביה השונים, את דרכי הגישה לאתר, השטחים הפנויים, אזורי

ההתארגנות וכדומה. על הקבלן להכיר את המערכות הקיימות באתר, ולברר את כל המגבלות הנובעות

מאופיו המיוחד של אתר בנייה ותנאי העבודה המיוחדים של עבודתו כולל עבודה בשלבים, במשמרות,

התקנת פיגומים מתאימים, ושמירה על כל כללי הבטיחות בעבודה. לא תוכל להיות כל תביעה לתוספת

תשלום, פיצוי, הקלה במגבלות או חריגה מלוח זמנים כתוצאה מתנאי האתר, ולא יתקבל כל טיעון

הנובע מאי הכרה מראש של מגבלות האתר ודרישותיו המיוחדות.

.3 ביצוע העבודות

3.1 כללי

3.1.1 עבודות ההקמה תכלולנה את העבודות המפורטות בנספח ב 1', ותבוצענה בהתאם לתכנון,

שאושר על ידי המועצה.

3.2 ביצוע העבודה ולוח זמנים

3.2.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי ההסכם, התוכניות לביצוע,

הפרטים המפרטים וההסברים שימסרו לו על ידי המועצה.

26 | ע מ ו ד

3.2.2 מובהר בזאת כי חתימת הסכם זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבודה

ורק הוצאת צו התחלת עבודה, על פי המפורט להלן, מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה.

3.2.3 תוך 5 ימים ממועד הזמנת העבודה (להלן: "ההזמנה"), מתחייב הקבלן להמציא לידי

המועצה, על חשבונו והוצאותיו, תוכנית עבודה מגובה בלוח זמנים יחד עם כל מסמך אחר

אותו תדרוש המועצה והנחוץ לדעתה לביצוע העבודה.

3.3 בדיקות מוקדמות

3.3.1 הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז, דלק,

חשמל, מים וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון

וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או חלקם.

3.4 סימון ומדידות

3.4.1 הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים

וההכוונה של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו על ידו ובין

אם בוצעו על ידי אחרים. הוצאות הסימון תחולנה על הקבלן, וכל מדידה טעונה אישור של

המודד מטעם המועצה.

3.4.2 הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות הקבע,

על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, יאפשר הקבלן

למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.

3.4.3 במהלך כל העבודה יהיה ציוד המדידה של הקבלן תקין וזמין לשימוש המפקח כדי לבדוק כל

סימון או ביצוע כפי שימצא לנכון.

3.4.4 כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי

גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות.

3.5 ביצוע לפי תכנון

3.5.1 ידוע לקבלן כי לפני ובמהלך העבודה תסופקנה לו תוכניות עבודה מפורטות ומאושרות

לביצוע וכי התוכניות יכול ותכלולנה שינויים ותוספות לעומת התכניות שכבר נמסרו לו

ואולם לא יהא בכך כדי לשנות את מחירי הצעתו בנוהל הצעת מחיר.

3.5.2 עם קבלת כל תוכנית יבדוק אותה הקבלן ויודיע למפקח על כל טעות, החסרה סתירה ו/או אי

התאמה בין התוכנית לבין יתר מסמכי ההסכם או בין התוכניות לבין עצמן. המפקח יחליט

כיצד לנהוג והחלטתו תהא סופית ומחייבת. לא הודיע הקבלן למפקח על כל טעות, החסרה,

סתירה ו/או אי התאמה כאמור, יהא הקבלן אחראי באופן בלעדי לכל התוצאות הנובעות

מכך.

3.5.3 מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצוין עליהן

"לביצוע". לקראת ביצוע העבודה, או במהלכה, יעביר המפקח לקבלן תוכניות אשר מצוין

עליהן "לביצוע", ואשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו.

3.5.4 יש לקבל את אישור המועצה, בכתב ומראש, לכל סטייה מתוכניות העבודה המאושרות.

3.6 רישיונות ואישורים

3.6.1 לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי

התכניות. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים כמתחייב

מההסכם ועל פי כל דין ולשאת בכל ההוצאות הדרושות והכרוכות בכך לצורך קבלת

רישיונות מאת הרשויות המוסמכות ( משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב'

"בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, רשויות מקומיות, מקורות,

רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגוד ערים וכל רשות נוספת אחרת).

3.6.2 על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה, אישורי

מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת

- קרקעיים (מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב, תיעול וכיו"ב) ולדאוג להזמנת מפקח מטעם

הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת

קרקעי, או חצייתו.

3.7 דרכי ביצוע ולוח זמנים

27 | ע מ ו ד

3.7.1 הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח, לא יאוחר מאשר תוך 10 יום ממועד ההזמנה , בכתב

בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את

העבודה, לרבות המועדים להוצאת האישורים הנדרשים.

3.7.2 כמו כן ימציא הקבלן למועצה / למפקח, לא יאוחר מאשר תוך 10 יום ממועד ההזמנה, לוח

זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה מאושרת על ידי המפקח. לוח

הזמנים יעודכן ויועבר למפקח, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת

העבודה המתוכננת לחודש הקרוב. לוח הזמנים יכלול פירוט מלא של הציוד שבדעת הקבלן

להשתמש בו.

3.7.3 עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי ההסכם, לרבות החובה להשלים

את ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בהסכם זה.

3.7.4 לא המציא הקבלן את לוח הזמנים יוכן לוח הזמנים על ידי המועצה, ולוח הזמנים זה יחייב את

הקבלן. הוצאות ההכנה יחולו על הקבלן.

3.7.5 המועצה רשאית , בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין

מסיבה אחרת בהתאם להוראות ההסכם, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר.

שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים - יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן אישורו על ידי

המועצה.

3.7.6 המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למועצה, בין שאושר על ידה ובין שלא

אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי הסכם זה ולפי כל דין.

3.8 התחלת ביצוע העבודה

3.8.1 הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המועצה בצו התחלת עבודה, בהתאם

ללוח הזמנים בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בהזמנה ובהתאם ללוח

הזמנים הנזכר בהזמנה.

3.8.2 תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה של המועד

הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת ההתארגנות לעבודה.

3.9 העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן

3.9.1 במועד שנקבע להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש

להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. לאחר מכן יועמדו לרשות

הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה, הכול כפי שיידרש, לביצוע העבודה בהתאם

ללוח הזמנים.

3.10 שילוט

3.10.1 מתאריך תחילת עבודות ההקמה יספק ויציב הקבלן, על חשבונו, בכל אתר עבודה שלט בכניסה

לאתר במידות 1.00 x 1.50 מ'.

3.10.2 השלט יהיה מחומרים במידות ובצורת עיצוב גרפי, שיאושרו על ידי המועצה.

3.10.3 המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבלן לספק ולהציב שלטים, כאמור,

טרם תחילת ביצוע העבודות באתר העבודה.

3.10.4 השלט יכלול: שם המועצה, שם הקבלן וכתובתו, פירוט העבודה המתבצעת, שמות המתכנן

והמפקח. הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלט

וישא על חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.

3.10.5 במהלך תקופת ההסכם ידאג הקבלן לשלמותו ולניקיונו של השלט, לחידושו או להחלפתו אם

ניזוק, ובתום העבודה ידאג לפירוקו ולסילוקו מהאתר או ישאירו באתר הכול לפי הנחיות

והוראות המפקח. הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים

האמורים לעיל. שילוט נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.

3.11 ביצוע לפי תוכניות "לביצוע"

3.11.1 מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצוין עליהן "לביצוע".

3.11.2 לקראת ביצוע העבודה, או במהלכו, יעביר המנהל לקבלן תוכניות אשר מצוין עליהן "לביצוע",

ואשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו.

3.12 מועד השלמת העבודה

3.12.1 הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודה במועדים שנקבעו בהסכם זה ובצו התחלת העבודה.

28 | ע מ ו ד

3.12.2 המועדים שנקבעו בהסכם זה ובצו התחלת העבודה כוללים את הזמן הדרוש לקבלת כל

האישורים וההיתרים הדרושים, ביצוע העבודה ומסירתה כשהיא מושלמת ומוכנה לשימוש

מיידי.

3.12.3 למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא באישור, מראש

ובכתב של המנהל וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של הסכם זה.

3.12.4 סבור המנהל כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות

לעבודה, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המנהל, מתן הארכה, רשאי

המנהל לתת, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת העבודה

לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו.

3.13 הפסקת העבודה

3.13.1 על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המנהל,

בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה

בכתב על כך.

3.13.2 הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת אתר העבודה

והעבודה ולהגנה עליהם לפי הצורך, לשביעות רצונו של המנהל.

3.13.3 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על 30

יום. הקבלן יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה לתקופה

שעולה על 30 יום בלבד. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות

להשמיע טענותיו.

3.13.4 נגרמה הפסקת העבודה, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי

הוראות המנהל לפי סעיף זה על הקבלן.

3.13.5 תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או

טענות כלשהן כלפי הרשות , כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי

הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה

ממנה.

3.14 פיקוח וניהול

3.14.1 המפקח הינו אחראי מטעם המועצה שמתמנה לפקח על מהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן כלן

או חלקן (להלן:"המפקח").

3.14.2 המפקח רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב

החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן

בביצוע העבודה.

3.14.3 הקבלן יאפשר ויעזור למנהל ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל

מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים,

חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע ההסכם.

3.14.4 אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע

ההסכם בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של

סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי והן מבחינת אחריות הקבלן

לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי המועצה ולתוצאות הביצוע, והפיקוח הנ"ל לא ישחרר את

הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי ההסכם.

3.15 ניהול יומן

3.15.1 הקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה וירשום בו את

הפרטים הבאים:

3.15.1.1 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה.

3.15.1.2 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודה או המוצאים ממנו.

3.15.1.3 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.

3.15.1.4 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.

3.15.1.5 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.

3.15.1.6 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה.

3.15.1.7 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.

3.15.1.8 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.

3.15.1.9 הוראות שניתנו על-ידי המנהל.

29 | ע מ ו ד

3.15.1.10 הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודה.

3.15.1.11 כל דבר אחר שיידרש על ידי המנהל ושלדעת המנהל יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי

במהלך ביצוע העבודה.

3.15.2 היומן ייחתם כל שבוע על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המנהל, והעתק חתום

מהרישומים בו יימסר למנהל. הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה,

אולם רישומים אלה לא יחייבו את הרשות , אלא אם כן אישר אותם המנהל בכתב. למען הסר

כל ספק מובהר בזאת כי אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו

או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי-מילוי הוראות המנהל, הנציג או

הוראות ההסכם.

3.16 ציוד חומרים ומתקנים באתר העבודה

3.16.1 הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים

הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.

3.16.2 המנהל רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לפסילת

ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו

וכיו"ב הוראות. הקבלן ינהג על פי הוראות המנהל וההוצאות יהיו על חשבונו.

3.17 טיב החומרים והמלאכה

3.17.1 הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,

בתוכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי ההסכם ובכמויות מספיקות.

3.17.2 חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו

בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר

מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי ההסכם סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים

לפי קביעת המנהל.

3.17.3 סופקו מוצרים מסוימים על ידי המועצה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן

לגבי טיבה של העבודה.

3.17.4 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, בין שהובאו

או שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את הכלים, את כוח

האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והמלאכה באתר העבודה או

להעביר אותם לבדיקת מעבדה, הכול כפי שיורה המפקח.

3.17.5 החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו

ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה.

3.17.6 הקבלן יגיש לאישור המפקח, תוך 10 יום ממועד חתימת הסכם זה, תוכנית בדיקות. המפקח

רשאי לשנות את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח.

3.17.7 הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות על פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח, באמצעות

מעבדה מוסמכת, מאושרת על ידי המפקח (להלן: "דמי הבדיקות").

3.17.8 המפקח רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם

למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב

החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בהסכם. השתמש המפקח בזכות האמורה, ישלם הקבלן

את ההוצאות עבור הבדיקות וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש הקבלן בתוספת %12 דמי

ניהול והוצאות משרדיות.

3.17.9 נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה, כדי

לוודא שהביצוע ייעשה על פי דרישות ההסכם והוראות המפקח.

3.17.10 נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כי מתן הוראות על-ידי המפקח ו/או ביצוע

דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה

כנדרש בהסכם וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים

מוטלת על הקבלן. כל עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה

כלשהי להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.

30 | ע מ ו ד

3.18 עבודות בטון

3.18.1 מקור החומר (מחצבה, בור כריה, מפעל וכו') יאושר ע"י המפקח לפני הספקתו לאתר הבניה.

3.18.2 בעבודות בטון אספלט החומר לנטילת בדיקות מרשל במעבדה יילקח במקום רכישת החומר

לפני הבאתו לאתר. לפני אספקת החומר לאתר הקבלן יציג את תוצאות הבדיקות לאישור

הפיקוח.

3.18.3 בדיקות באתר לקביעת טיב הביצוע ייעשו על ידי המכון הבודק ובנוכחות נציג המפקח והקבלן.

נציג המפקח ימסור לנציג המכון הבודק מפה שתראה את מיקום הבדיקות (שתילקחנה

באקראי) לפי אזורים.

3.18.4 שינוי טיב החומר או שינוי מקור החומר דורש בדיקה נוספת במעבדה עבור כל שינוי.

3.18.5 במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגרמת

הבדיקות הנ"ל, כמות הבדיקות תבוצע בהתאם לדרישות התקן - באם העבודה נמשכת יותר

מיום אחד תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום.

3.18.6 לבדיקות בטונים בקירות תומכים - הנפח לחישוב יקבע לפי נפח כל קיר.

3.19 בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים

3.19.1 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה.

3.19.2 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה

או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק. הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או

מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור

למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. הקבלן

יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו,

בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר

הוראות המפקח לפי סעיף זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו

לשביעות רצונו של המפקח.

3.19.3 ההוצאות הכרוכות בעבודה דלעיל תחולנה על הקבלן.

3.20 סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירה

3.20.1 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה על סילוק כל חומרים

שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין

החומרים מתאימים למטרתם; על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום

החומרים האמורים; על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה

שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או

בניגוד להסכם; על סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות

שפיכה מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות.

3.20.2 המפקח יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים פגומים או

בלויים, לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודה.

3.20.3 הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מאתר העבודה ולהשיג

את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח תהא

המועצה רשאית לבצען על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע

ההוראות.

3.20.4 למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הבעלות בעודפי החפירה הינה של המועצה בלבד אשר

תהיה רשאית לפעול לגביהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.21 אספקת מים וחשמל

3.21.1 הרשות המזמינה תספק לקבלן, על חשבונה, את המים הדרושים לביצוע השירותים ולשימוש

עובדיו. הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום

השימוש בהם, כגון : הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מכלים וכד'.

31 | ע מ ו ד

3.21.2 מובהר בזאת כי הרשות המזמינה והחברה המנהלת לא תהיינה אחראיות בגין הפסקה

באספקת המים ועל הקבלן לדאוג לאמצעי אגירה בהתאם.

3.21.3 הרשות המזמינה תספק לקבלן, על חשבונה, את החשמל הדרוש לביצוע השירותים, למעט ,

אם נדרשים, להפעלת דיזל – גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות למבנה

ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל וכד', על חשבונו, וכל זאת

באישור המפקח.

3.22 הגנה על חלקי העבודה

3.22.1 הקבלן יאחז, על חשבונו והוצאותיו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים

והמוצרים בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת

אדמה, שיטפונות, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל

מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה וחלקי העבודה

מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת

מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכול - לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. כל נזק אשר

נגרם לחומרים, למוצרים, לעבודה או לחלקי העבודה, בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים

ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח.

3.22.2 הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים

להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

3.23 עבודה בימי חול

3.23.1 פרט אם הותנה בהסכם במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל .

בימי שישי העבודות תופסקנה שעתיים לפני כניסת השבת.

3.24 שמירה, גידור, בטיחות, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה

3.24.1 הקבלן ינקוט ויהיה אחראי, על חשבונו והוצאותיו, כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי

הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו,

בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור,

אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה - לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות,

מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות, לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל

העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי

דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את

אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו

באתר העבודה.

3.24.2 במקרה של עבודה, תיקון או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לגרוע

מהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לבדוק המצאות גזים רעילים בביבים או בשוחות, לוודא

אספקת חמצן מספקת ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה .

3.24.3 הקבלן ימלא אחר כל ההוראות והדרישות המפורטות בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות

בניה), תשמ"ח – 1988 על כל פרטיהן וברישיונות ובחוקי המדינה המתייחסים לבטיחות והוא

מתחייב כי כל עובדיו ימלאו אחרי ההוראות, כאמור ויקיימו את תקנות הבטיחות.

3.24.4 הקבלן יפנה לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת

קרקעיים כגון: כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ויקבל את

אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.

3.24.5 הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר העבודה כנדרש

בנוסף ימלא הקבלן אחר הוראות הבטיחות המפורטות בפקודת הבטיחות והגיהות (נוסח חדש)

– ,1981 בתקנות בדבר עבודות בניה - ,1955 בת"י 1139 - פיגומים – הוצאה אחרונה, בת"י

1847 – סולמות מטלטלים – הוצאה אחרונה ובת"י 1143 – מעקות – הוצאה אחרונה, ובפקודת

הנזיקין האזרחית – 1945 ועל פי כל דין.

3.25 מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות

3.25.1 בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל

דין, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל

ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רישיונות

ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח

יציג לו הקבלן את הרישיונות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל

32 | ע מ ו ד

אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין או להוראותיה של

אותה רשות.

3.26 פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

3.26.1 הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא

תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל

או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

3.26.2 אם לשם ביצוע ההסכם יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק

למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח,

לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

3.27 מניעת הפרעות לתנועה

3.27.1 הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי וביצוע כל עבודה ארעית,

לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה

הרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון

הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי

הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות

ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

3.27.2 הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו

לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים הציבוריים, יהיו

פתוחים לשימוש ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא

יאחסן עליהם מכונות ו/או כלי רכב ו/או חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.

3.28 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה

3.28.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה

עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

3.28.2 הקבלן מתחייב להעמיד במסגרת הצעתו במכרז מהנדס/אדריכל למתן יעוץ מקצועי ככל

שיידרש לכך לביצוע העבודות.

3.28.3 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך

המועד הקבוע לכך בהסכם. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין,

חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר, כאמור.

3.28.4 הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם

בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

3.28.5 הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא

למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם שתכלול את חלוקת העובדים לפי

מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

3.28.6 הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק הביטוח

הלאומי [נוסח משולב] תשכ"ט-.1968

3.28.7 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות

עבודה, וכן לקיים את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 ותקנות הבטיחות

בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח - .1988

3.28.8 הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה

נאותים באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.

3.29 תשלומי עבודה יומית (רג'י)

3.29.1 המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים ו/או התוספות, שנדרשו מהקבלן על פי פקודת

שינויים חתומה על ידי מורשי החתימה של המועצה , בעבודה יומית (עבודות רג'י). המפקח לא

יורה על ביצוע עבודה בדרך זו אלא אם המדובר בעבודה שלא נכללת במסגרת העבודות שפורטו

בהצעת הקבלן במכרז והיא מסוג שאין לגביו מחיר בהצעת הקבלן במכרז.

3.29.2 מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של

כל אדם המועסק על ידו או מטעמו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש

33 | ע מ ו ד

בביצוע העבודה היומית. הכול - לפי שיקול דעתו של המפקח. הקבלן יחליף את המועסק

והציוד, כאמור, על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תחולנה עליו.

3.29.3 סיווג הפועלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה

עליהם לביצוע. הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שינתן לכל

אדם ואת שיבוצו בעבודה.

3.30 מדידות

3.30.1 הוראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה, וכן עבודות על פי פקודת שינויים, שהוסכם

במפורש כי תימדדנה.

3.30.2 המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה

של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן.

3.30.3 כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי הקבלן בתיאום עם המפקח או על

סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת

במפרט הכללי, הכול לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות

לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

3.30.4 אם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התכניות כשהיא

גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת או כיו"ב, ומחירה

כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.

3.30.5 היה והמדידות יתבצעו על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד

הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור

למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים

לביצוע המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

3.30.6 לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא

כוחו לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות,

והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

3.30.7 נוכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על

כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש. אם גם אחרי

המדידה השנייה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, תכריע בעניין זה דעת הרשות

והכרעתה תהיה סופית.

3.30.8 היה וימצא חסר במפרטי המכרז, יקבע המפרט בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין (הספר

הכחול) - משהב"ט/ההוצאה לאור .

3.31 תעודת השלמה

3.31.1 השלים הקבלן את ביצוע העבודה יודיע על כך למפקח, בכתב, ויצרף להודעתו שלושה סטים

מושלמים וכן את הדיסקט והסמי אורגינלים של תוכניות בדיעבד (MADE )AS של העבודה

כמפורט להלן. המפקח יבחן את העבודה תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה (להלן - "בחינת

העבודה").

3.31.2 התוכניות MADE AS תוגשנה בנפרד בהתאם לפירוט העבודות שלהלן:

3.31.3 התוכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך (כולל חותמות) ותכלולנה

פירוט מדויק של כל העבודות לרבות: כמו כן ייכלל בתוכניות כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה

ואחזקה של המבנים לרבות כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק , מים, מידות ומיקום

מתקנים ואביזרים שונים וכיו"ב.

3.31.4 כן יופיעו בתוכניות פירוטים של האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרת שתידרש על ידי

המפקח.

3.31.5 מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי ההסכם ואינה משביעה את

רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה (להלן - "התיקונים")

הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח.

3.31.6 למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי

ההסכם, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך

בתיקונים וביצועם.

3.31.7 אישר המפקח כי העבודה מתאימה לתנאי ההסכם ומשביעה את רצונו - ימסור לקבלן, בתום

קבלת העבודה, תעודת השלמה.

34 | ע מ ו ד

3.31.8 המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד

קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של המפקח את התיקונים

המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח.

3.31.9 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה , או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק

בעבודה, כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה התיקונים ולא ניתנה תעודת

השלמה. עשתה כן אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה

לכך על ידי המפקח.

3.31.10 לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה המועצה רשאית

לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. המועצה

תגבה הוצאות אלו, בתוספת %17 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי

ניכוי משכר ההסכם או בכל דרך אחרת.

3.31.11 מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל

תנאי מתנאי ההסכם.

3.31.12 קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו

במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לרשות את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה,

כאמור, הכול לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים

מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

3.31.13 ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים

הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המועצה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם

כפי שיורה המפקח.

3.32 אחריות

3.32.1 לצורך הסכם זה תקופת האחריות לעבודות השיפוץ- הינה תקופה של 24 חודשים

(להלן:"תקופת הבדק ") .

3.32.2 תקופת האחריות לעבודת ההרחבה (להלן:"תקופת הבדק לעבודות ההרחבה") – הינה

כדלקמן:

()1 צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שבע שנים

()2 חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – עשר שנים

()3 מכונות, מנועים ודודים - שלוש שנים

()4 קילוף חיפויים בחדרים ובשטחים המשותפים - שלוש שנים

()5 שקיעת מרצפות– שלוש שנים

()6 סדקים עוברים בקירות ובתקרות - חמש שנים

()8 קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים

3.32.3 יובהר כי תקופת האחריות תחלנה מיום הוצאת תעודת השלמה לכל העבודה או מיום ביצוע כל

התיקונים.

3.32.4 נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות בעבודה או בעבודות

שבוצעו לפי ההסכם ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם להסכם או

שלא בהתאם להוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי,

יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש, על חשבונו והוצאותיו, מיד הכול בהתאם לדרכי

הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ולשביעות רצונו,

ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת האחריות

המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול.

3.32.5 משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים לפי

דרישת המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות. לאחר השלמת ביצוע התיקונים,

יחזיר הקבלן לקדמותו את אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או

שנפגעו, במישרין או בעקיפין, מבצוע התיקונים.

3.32.6 היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי ההסכם אינם ניתנים

לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לרשות בסכום שייקבע על ידי

המפקח.

3.33 פגמים וחקירת סיבותיהם

3.33.1 נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם,

ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ההסכם,

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המועצה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי שיורה לו

המפקח. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי ההסכם - יחולו הוצאות החקירה על הקבלן

וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן

35 | ע מ ו ד

לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לרשות . ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו

תהיה בידי המפקח.

3.34 ביצוע על ידי המועצה

3.34.1 כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי הסכם זה והוא נמנע

מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך

בהסכם זה, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.

3.34.2 המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן

התחייבויות או הוראות, בתוספת %17 שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה. בחישוב

החיוב או הקיזוז יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה

ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה

הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל.

3.34.3 המועצה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות לפני מתן התראה של 15

ימים לקבלן.

3.35 תוספות עבודה:

3.35.1 התמורה בגין תוספת עבודה תקבע בהתאם להצעתו של הקבלן במכרז.

3.35.2 התמורה בגין תוספות לעבודה תשולם באישור החשבון על ידי המפקח.

36 | ע מ ו ד

מסמך ב' 1

כתבי כמויות

שכתב כמויות - בי"ס - שדות כולל חט"צ

תאור העבודה: עבודות בניה והנדסה- מוסדות ציבור וחינוך בית דגן

מס' מחיר

יחי' כמות סה"כ

סעיף ליחידה

תיאור עבודה

מבנה 02 בית ספר שדות

חטיבה צעירה - חט"צ

טיפול בשקע חשמל - חדירת מי גשם - איטום

01.01.01 יח' 1

חדירה והחלפת אביזר. לחילופין ביטול יחידה

וסגירת שקע.

01.01.02 קומפ' 1

שיוף חיזוק וצביעת מתקן משחקים בצבע תקני

הידוק ויישור קרקע למפלס אחיד למניעת כשלי

בטיחות - חצר חט"צ - פינה דרומזרחית. העבודה

כוללת פירוקים, הסרת אריג / שטיח דשא

סינטטי קיים, פינוי לאתר פסולת, טיפול

01.01.03 קומפ' 1

בשורשים חשופים ועליונים למניעת כשלי

בטיחות, אספקה ויישום מצעים במידה ובכמות

ליישום בטוח ועל פי שיפוע למי נגר והתאמה לפני

השטח, הידוק, ואספקה של דשא סינטטי חדש

ע"פ צפיפות ומפרט טכני תקני שיוגש לאישור

המפקח.

תיקוני נזקי מים וסדקים בכל המבנים (הערה

01.01.04 קומפ' 1

- בחט"צ אין צורך )

מטבח חט"ץ - החלפת דלתות כולל צירים,

01.01.05 קומפ' 1

ומגירות

בי"ס שדות

37 | ע מ ו ד

הגבהת גדר ב- 2 מוקדים : הפרדה חזית צפונית

01.01.06 מ"א 10

ופרוזדור מעבר למגרש כדורסל מקרוה, חזית

מערבית שער ליד חט"צ. -אופציונאלי!

ספסלי עץ - שיוף, תיקון, החלפת מוטות עץ

01.01.07 יח' 5

וצביעה.

אספקה והרכבת דלת מעץ אקוסטית כולל

01.01.08 משקוף ומנעול בכניסה לממ"ד כולל התאמה יח' 1

לפתח כולל תיקוני צבע קומפ' לשביעות רצון

המפקח והמזמין לשימוש מלא ותקין.

בנית מחיצות גבס בגובה 2 מ' כולל דלתות

01.01.09 להסתרת מנדפים בממ"ד כולל שפכטל צבע קומפ' 1

ופנלים לקבלת מבנה מלא ושלם לשביעות רצון

המפקח והמזמין. מחיר היח' כולל אישור מתכנן

/ קונסטרוקטור ליציבות הבניה.

סה"כ לא כולל מע"מ - .

מע"מ

סה"כ לא כולל מע"מ - .

38 | ע מ ו ד

כתב כמויות - בי"ס - רמב"ם

תאור העבודה: עבודות בניה והנדסה- מוסדות ציבור וחינוך בית דגן

מחי

ר

מס' סעיף יחי' כמות סה"כ

ליחי

תיאור עבודה דה

מבנה 01 בית ספר רמבם

אספקה והרכבת מפסק ושקע למזגן בחדר יועצת.

01.01.01 יח' 1

יחידה חיצונית.

אספקה הרכבת והנמכת מפסק ושקע בכיתה ה' . קומ

01.01.02 1

יחידה חיצונית. פ'

אספקה והחלפת חלון בפרוזדור קומה ב' חזית

01.01.03 יח' 1

דרומית (מול חדר מחשב)

אספקה ויישום יריעות איטום בטומניות עובי 5 מ"מ

ע"ג מצעים להשוואת מפלסים בגג מבנה יביל בחצר

בי"ס. כולל התחברות לתעלות ניקוז קיימות ופתיחת

קומ

01.01.04 מרזבים לשימוש תקין ולשביעות רצון המפקח עד 1

פ'

לתפקוד מלא של המבנה. המחיר כולל אחריות ל- 7

שנים מיום קבלת העבודה. שטח מבנה יביל כ- 80

מ"ר.

טיפול בכתמי לחות / עובש / פטריות בתקרת מבנה

יביל (ראה סעיף למעלה) כולל ניקיון והסרת המפגע.

צביעת בחומר מונע עובש כדוגמת פוניצ'ק וצביעת קומ

01.01.05 1

התקרה בצבע יסוד וצבע גמר ב- 2 שכבות לפחות לכל פ'

אלמנט עד לכיסוי מלא ונקי של כל התקרה ולשביעות

רצון המפקח.

תיקוני טיח שליכט וצביעה חיצונית ופנימית של

אולם האירועים כולל חזית מערבית ומבואת כניסה.

קומ

01.01.06 צבע אקרילי מגוון לבחירת אדריכל / מפקח / נציג 1

פ'

המזמין 3 שכבות לפחות ועמיד לתנאי חוץ (בחזית

ובמבואה) עד לכיסוי מלא ולשביעות רצון המפקח.

39 | ע מ ו ד

אולם אירועים תקרת מגשים - פירוק תקרת מגשים

קומ

01.01.07 קיימת, והרכבת תקרת מגשים חדשה כולל התאמה 1

פ'

וחיבור לג"ת. המחיר הינו לעבודה בלבד.

אספקה והתקנה של ג"ת כולל נקודת מאור - מבואת קומ

01.01.08 1

כניסה לאולם אירועים. פ'

מניעת גישה למטבח - בניית מחיצות גבס כולל דלת,

קומ

01.01.09 1

קופינג, שפכטל 2 ידיים, צבע אקרילי כיסוי מלא,

פ'

פנלים. הכל קומפלט לשביעות רצון המפקח והמזמין.

גדר הפרדה - תכנון וביצוע גדר הפרדה בגובה של 2

מ' לתיחום אזור כיתת טיפול כולל שער כניסה, כולל

ביסוס עמודוני גדר ואישור קונסטרוקטור. למען הסר

ספק יובהר כי, העבודה כוללת כל הנדרש ליישום גדר קומ

01.01.10 1

הפרדה יציב לשביעות רצון המפקח והמזמין. המחיר פ'

כולל תכנון שיבוצע ע"י הקבלן ויעבור לאישור

המזמין והמפקח כולל אישור קונסטרוקטור למתוכנן

ולביצוע. כאמור הנזכר כלול במחיר היחידה.

אספקה והרכבת רשת הצללה- באזור המזרחי של

המתחם על הקבלן לספק ולהרכיב רשת

קומ

01.01.11 הצללה.המחיר כולל תכנון שיבוצע ע"י הקבלן ויעבור 1

פ'

לאישור המזמין והמפקח כולל אישור קונסטרוקטור

למתוכנן ולביצוע.כאמור הנזכר כלול במחיר היחידה.

תיקון דלת מזרחית מאלומיניום -יציאה לחצר - קומ

01.01.12 1

סמוך לממ"ד. פ'

01.01.13 אספקה והרכבת ג"ת פלורסנטי כפול מוגן מים. יח' 6

צבע אולם בי"ס בלבד - תיקוני טיח, שפכטל וצבע

קומ

01.01.14 אקרילי לכיסוי מלא כולל מבואת כניסה (מבואה 1

פ'

בצבע אקרילי חוץ) ולשביעות רצון המפקח והמזמין.

סה"כ לא כולל מע"מ -

מע"מ

סה"כ כולל מע"מ

40 | ע מ ו ד

כתב כמויות - מבני ציבור

תאור העבודה: עבודות בניה והנדסה- מוסדות ציבור וחינוך בית דגן

מס' מחיר

יחי' כמות סה"כ

סעיף ליחידה

תיאור עבודה

מבנה 03 אולם ספורט

אספקה והרכבת כנפיים בלבד לדלתות דו כנפיות

כולל ידיות בהלה ושילוט תקני כולל התאמה

03.01.01 למשקופים מבוטנים. המשקופים קיימים. יח' 2

העבודה כוללת פירוק כנפיים קיימות ופינויים

לאתר פסולת מורשה. העבודה כולל התאמה לפני

השטח לפתיחה תקנית ועמידה בתקנים כולל

צביעת משקופים. אופציונלי.

תיקון דלתות דו כנפיות קיימות כולל ידיות

03.01.02 יח' 2

בהלה. העבודה כולל התאמת פני השטח לפתיחה

תקנית ועמידה בתקנים כולל צביעת משקופים.

איטום גג א'- העבודה כוללת פירוק יריעות

קיימות, יצירת שיפועים ותשתית באמצעות

03.01.03 מ"ר 400

בטקל, יישום רולקות בטון, קידוח ואספקת

נקזים חדשים כולל התקנה חיצונית, פריימר,

אספקה ויישום יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ

כולל אגרגטים, כנ"ל ע"ג קופינג.

איטום גג ב'- גג אזור יח' יט"א -העבודה כוללת

ניקיון יסודי של הגג, יצירת שיפועים ותשתית ,

03.01.04 מ"ר 100

יישום רולקות בטון, פריימר, התזת חומר איטום

ע"ב סיליקוני.

איטום גג ג'- העבודה כוללת פירוק חלקי של

יריעות קיימות, פירוק שורה ראשונה של אריחי

חיפוי, ניקיון יסודי של הגג, יצירת שיפועים

03.01.05 מ"ר 450

ותשתית באמצעות בטקל, יישום רולקות בטון,

קידוח ואספקת נקזים חדשים כולל התקנה

חיצונית, פריימר, אספקה ויישום יריעות

ביטומניות בעובי 5 מ"מ כולל אגרגטים, כנ"ל ע"ג

קופינג.

41 | ע מ ו ד

איטום גג ד'- ניקיון הגג כולל תעלות ניקוז,

איטום תעלות ניקוז,- מריחת פריימר, אספקה

והלחמת יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ כולל

סרגלי אלומניום, מילוי מפגשי תעלה / איסכורית

כולל פרויל גיבוי וחומר אלסטי במיוחד ע"ב

פוליאורטני. איטום גג ראשי - ניקיון יסודי,

03.01.06 קומפ' 1

מריחת פריימר, מריחת חומר פולימרי מסוג

KW2 מולטיטייט או ש"ע ב-2 שכבות כולל רשת

חיבור מסוג אינטרגלס, איטום הרכס ביריעות

ביטומניות עובבי 5 עם אגריגט ברוחב 2 מ"א לכל

אורך הגג, כולל יציקת קוביות חדירת צנרת כולל

בג תחתון ואטימה עם פריימר ויריעה. העבודת

כוללת אחריות כנזכר במוקדמות ובפרק כללי.

ההערה גורפת לכל סעיפי האיטום ללא יוצא מן

הכלל.

אספקה והרכבת גגוני פח מגולוונים ברוחב עד 1

03.01.07 מ"א, בעובי 2 מ"מ, באורכים שונים - במקומות מ"א 20

עליהם יורה המפקח בשטח ובהתאם לראות עיניו

לצורכי בידוד והגנה לשיפור האיטום.

טיפול מלא בכל ליקויי הבטיחות כפי שבאים

לידי ביטוי בסקרי בטיחות של יועץ הבטיחות.

03.01.08 רצ"ב סקרי בטיחות . סקרי הבטיחות הינם חלק קומפ' 1

בלתי נפרד ממסמכי ההסכם / מכרז. יש למלא

ליד כל סעיף בגוף הדוחות. בסעיף הנוכחי יש

למלא סכום המהווה סיכום סך כל עבודות תיקון

ליקויי הבטיחות.

טיפול מלא בכל ליקויי הנגישות כפי שהוצגו

בחוות הדעת של יועץ הנגישות. רצ" חוות הדעת

03.01.09 יועץ. חוות הדעת הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי קומפ' 1

ההסכם / מכרז. יש למלא מחיר ליד כל סעיף

בגוף חוו"ד. בסעיף הנוכחי יש למלא סכום

המהווה סיכום סך כל עבודות תיקון ליקויי

הנגישות.

החלפת מותחני סלים. פירוק והחלפת מותחני /

03.01.10 יח' 2

עוגני סלים במותחנים תקנים של ספק מורשה

כולל אישור קונסטרוקטור לתקינות המותחן

ואחריות למכשיר ולהתקנה.

פרקט אולם ספורט. החלפת פרקט פגום

באזורים כפי שיוצגו בסיור קבלנים. הפרקט

03.01.11 הקיים ניזוק בחלקו במספר מוקדים מנזקי מים. קומפ' 1

יש לפרק את הפרקט הפגום ולהחליפו בחדש

כדוגמת הקיים באופו מקצועי ובטוח שיאפשר

שימוש בטוח ותקין ברצפת האולם לשביעות

רצון המזמין ונציגיו.

42 | ע מ ו ד

הסדרת / כבילת כבלי חשמל באמצעות תעלות

03.01.12 אצבע בגדלים שונים ,באופן בטיחותי ואסטטי קומפ' 1

בכל קירות האולם לשביעות רצון המזמין

ונציגיו.

אספקה והרכבת לוחות איסכורית מפח מגוולון

צבוע לבן בעובי סטנדרטי של 0.45 מ"מ כולל

03.01.13 פטות וברגי עיגון לכיסוי מלא ושלם של אזור יח' קומפ' 1

יט"א / צ'ילרים לאטימה מלאה ושלמה של

האזור למניעת חדירת מים כולל חיפוי אנכי

באופן חלקי .

.

סה"כ לא כולל מע"מ -

מע"מ

סה"כ לא כולל מע"מ - .

43 | ע מ ו ד

כתב כמויות - ספרייה

תאור העבודה: עבודות בניה והנדסה- מוסדות ציבור וחינוך בית דגן -

מס' מחיר

יחי' כמות סה"כ

סעיף ליחידה

תיאור עבודה

מבנה 02 ספרייה

עבודות איטום באזורי צילרים/ יח' מ"א - העבודה

02.01.01 כוללת ניקיון הגג באופן יסודי, תיקוני בטון וקוביות מ"ר 70

חדירת צנרת, התזת חומר איטום ע"ב סיליקוני בעובי

תיקני לאחר ייבוש. אחריות ל- 10 שנים. הכל כלול

במחיר יחידה.

עבודות איטום באזור חדר הנצחה - אזור מעוגל -

העבודה כוללת פירוק יריעות קיימות - מנותקות,

02.01.02 ניקוז מים כלואים, ניקיון יסודי, רולקות , פריימר מ"ר 100

שכבה מקשרת, אספקה והלחמה של יריעות ע"ב

ביטומני בעובי 5 מ"מ - שכבה אחת מלאה כולל

אגרגט הגנה וסרגלי עיגון מאלומניום. אחריות ל- 10

שנים. הכל כלול במחיר יחידה.

עבודות איטום באזורי גג מונמכים בהיקף המבנה

העיקרי / הספרייה - העבודה כוללת ניקיון יסודי,

פתיחת מרזבים, אספקה והרכבה של נקזים בפתח

02.01.03 מ"ר 150

מרזבים, אספקה והתקנת מעברי נקזים בקורות

קשר, רולקות חיזוק, יפריימר שכבה מקשרת,

אספקה והלחמה של יריעות ע"ב ביטומני בעובי 5

מ"מ - שכבה אחת מלאה כולל אגרגט הגנה וסרגלי

עיגון מאלומניום. אחריות ל- 10 שנים. הכל כלול

במחיר יחידה.

עבודות איטום באזורי גג עיקריים / מוגבהים -

העבודה כוללת ניקיון יסודי, פתיחת מרזבים, רולקות

02.01.04 מ"ר 100

חיזוק, פריימר שכבה מקשרת, אספקה והלחמה של

יריעות ע"ב ביטומני בעובי 5 מ"מ - שכבה אחת מלאה

כולל אגרגט הגנה וסרגלי עיגון מאלומניום. אחריות

ל- 10 שנים. הכל כלול במחיר יחידה.

טיפול באלמנטי סקיי לייט - איטום חיבורי אלמנטים

02.01.05 קומפ' 5

באופן יסודי בחומר איטום עמיד עם אחריות ל- 10

שנים. המחיר הינו ליחידה וכולל אחריות.

טיפול באלמנטי סקיי לייט - איטום חיבורי אלמנטים

02.01.06 קומפ' 1

באופן יסודי בחומר איטום עמיד עם אחריות ל- 10

שנים. המחיר הינו ליחידה וכולל אחריות.

44 | ע מ ו ד

טיפול יסודי במערכת הולכת החשמל בגג כולל

קופסאות חיבור - העבודה כוללת ניקיון קופסאות,

החלפת מחברים ומוליכים עם קורוזיה, אספקת

02.01.07 קומפ' 1

מכסים מתאימים , החלפת מספר קופסאות , בדיקת

מתקן / מערכת כולל אישור לתקינות מערכת ע"י

חשמלאי מוסמך ו/או בודק מוסמך בהתאם לתקן

ולחוק החשמל. מחיר היחידה הינו לכלל העבודה

כנזכר ובכלל, כולל אחריות ואישור בודק.

טיפול באבני חיפוי אנכיים ואופקיים / קופינג בגג

ובכותרות המבנה - העבודה כוללת פירוק אריחים

רופפים / תלושים, פירוק והסרת אמצעי חיבור (טיט)

קיימים,ניקיון יסודי של מצע חיבור למבנה,יישום

02.01.08 קומפ' 1

חומר מליטה מקשר וחיפוי באופן תיקני ואסטטי

בהתאם לתנאי השטח ולפתרון מוצע ע"י הקבלן

ולאישור המפקח לשיבעות רצונו המלאה. אין

באישור המפקח ( ראה הערה במוקדמות / הגדרות )

לגרוע מהאחריות הבלעדית והמלאה של הקבלן

בנושא.

החלפת פרקט - פרקט קיים ניזוק בחלקו כתוצאה

מנזקי חדירת מי גשם. העבודה כוללת פירוק הקיים

והחלפתו בפרקט חדש כדוגמת הקיים כולל מצע תקני

02.01.09 מ"ר 85

התאמה וחיבור לקיים, כולל תיחום האזור המוחלף

בספי חיבור ופנלים לחבור מלא מושלם ותקני

לשביעות רצון המפקח והמזמין. המחיר ליחידה כולל

כל הנזכר.

סה"כ לא כולל מע"מ -

מע"מ 0.00

סה"כ לא כולל מע"מ - 0.00

45 | ע מ ו ד

מסמך ב' 2

הוראות בטיחות

.1 תנאים מוקדמים

1.1 הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח – 1988 על

כל פרטיהן וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברשיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים

לבטיחות. הקבלן מתחייב לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם

של מתקנים תת קרקעיים כגון: כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה

ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.

כמו כן מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקימו את תקנות הבטיחות.

1.2 הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו

את תקנות הבטיחות של המדינה, ואת נהלי הבטיחות של הרשות המקומית, את חוקי העזר

של הרשות המקומית ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, ושינהגו בהתאם.

1.3 הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים

המפורטים להלן ויקפידו על הוראות גיהות.

1.4 הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה, וכי

הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על

תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות – 1981 ובפקודת הנזיקין האזרחית –

1945 ועל פי כל דין.

1.5 הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי המועצה.

.2 ציוד וכלים

3.36 הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה

יהיו במצב תקין ותואמים את הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא

בזה. כלי הרמה וכל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו

לפי דרישה.

3.37 הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י

1139 ולפי ת"י .1847

3.38 עובדי הקבלן לא יסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או

מתקן מתאים.

3.39 הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש על

ידי החוק.

3.40 הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.

46 | ע מ ו ד

3.41 הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים נאותים

המאפשרים להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה.

.3 מהלך העבודה

3.1 הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש.

3.2 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.

3.3 הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה אלא אם

קבלו לכך אישור בכתב מנציג מוסמך של הרשות המקומית. במקרה זה יצטייד הקבלן לפני

התחלת העבודה בכלי כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.

3.4 הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור

שאושרו על ידי חשמלאי מוסמך של המועצה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות

בהתאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל

רשום.

3.5 הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם אלא באישור מנהל העבודה בלבד.

3.6 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.

3.7 הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של

פסולת וגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה.

3.8 הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קבל לכך היתר בכתב מהמפקח.

בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.

3.9 במקרה של תאונת עבודה ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות:

3.9.1 יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.

3.9.2 יודיע ללא דיחוי למפקח ולמשרד העבודה.

3.9.3 במקרה של תאונה קטלנית, יודיע ללא דיחוי למשטרה וישאיר את המכונות והכלים

במקומם, ללא שינוי עד בוא המשטרה.

.4 מניעת תאונה

4.1 נציג של המועצה יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות בנושא

בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן,

במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

4.2 המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, או

כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם אינם תקינים, במקרה זה

יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור,

לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי

שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של המועצה או של צד שלישי כל שהוא.

4.3 נציג מטעם המועצה יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן,

שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.

47 | ע מ ו ד

.5 תקנות בטיחות

5.1 בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי דין, על הקבלן למלא אחר

הוראות הבטיחות המפורטות להלן:

א. פקודת הבטיחות והגיהות (נוסח חדש) – .1981

ב. תקנות בדבר עבודות בניה – .1955

ג. ת"י 1139 - פיגומים – הוצאה אחרונה.

ד. ת"י 1847 – סולמות מטלטלים – הוצאה אחרונה.

ה. ת"י 1143 – מעקות – הוצאה אחרונה.

5.2 הצהרת הקבלן:

הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה ובנספח

לעיל ועל פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות.

_____________________

חתימה וחותמת הקבלן

48 | ע מ ו ד

מסמך ב' 3

הצהרת האחראי לביצוע (קבלן)

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס' 10/20 ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

אני הח"מ, בשם _________________________(להלן: "הקבלן"), במסגרת המכרז

שבנדון, מצהיר בזאת כדלקמן:

.1 אני אהיה אחראי לביצוע העבודה נשוא המכרז והחוזה.

.2 יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב

לדאוג לביצוע על פי תוכניות והוראות המתכנו כפי שניתנו בכתב וכן לבצע

תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

.3 אהיה אחראי גם לביקורת מטעם המועצה.

.4 במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע שלד ודיווחים

שוטפים על עריכת ביקורת באתר הבניה, בהתאם לדרישות התקנות לתכנון ובניה

(בקשה להיתר תיקון מס' .)5

___________________ ____________________ ________________________

שם ת.ז. חתימה וחותמת

תאריך:____________

49 | ע מ ו ד

מסמך ב' 4

הצהרת מנהל העבודה (קבלן)

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס' 10/20 ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

אני הח"מ, מנהל עבודה מטעם _________________________ (להלן: "הקבלן"),

במסגרת המכרז שבנדון, מצהיר בזאת כדלקמן:

.5 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודה נשוא החוזה.

.6 יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג

לביצוע על פי תוכניות והוראות המתכנו כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע

בכל חיקוק הנוגע לה.

.7 כמהנדס אהיה גם אחראי לביקורת מטעם המועצה. במסגרת תפקידי זה, אחתום על

תצהיר של אחראי לביצוע על פי תוכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע

תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

___________________ ____________________ ________________________

שם ת.ז. חתימה וחותמת

תאריך:____________

50 | ע מ ו ד

מסמך ב' 5

הצהרת מהנדס האתר (קבלן)

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס' ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

אני הח"מ, מהנדס אזרחי רישוי מס'_________________ עובד מטעם

_________________________

(להלן: "הקבלן"), במסגרת המכרז שבנדון, מצהיר בזאת כדלקמן:

.8 אני אהיה אחראי לביצוע העבודה נשוא המכרז והחוזה.

.9 יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג

לביצוע על פי תוכניות והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע

בכל חיקוק הנוגע לה.

.10 כמהנדס אהיה אחראי גם לביקורת מטעם המועצה.

.11 במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על

עריכת ביקורת באתר הבניה, בהתאם לדרישות התקנות לתכנון ובניה (בקשה להיתר

תיקון מס' .)5

___________________ ____________________ ________________________

שם ת.ז. חתימה וחותמת

תאריך:____________

51 | ע מ ו ד

מסמך ב' 6

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

-לדוגמא-

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס' 10/20 ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

פרוטוקול מסירה

(דוח התיקונים הנדרשים מהקבלן)

.1 ביום _______________ נערך סיור מסירה לעבודה שבנדון בהשתתפות :

א. נציג המועצה: _______________________________________

ב. נציג הפיקוח : _______________________________________

ג. נציג הקבלן : _______________________________________

.2 לאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט

לליקוים המפורטים להלן:

א. _____________________________________________________________

ב. ____________________________________________________________

ג. _____________________________________________________________

ד. _____________________________________________________________

ה. _____________________________________________________________

ו. _____________________________________________________________

ז. _____________________________________________________________

ח. _____________________________________________________________

ט. _____________________________________________________________

י. _____________________________________________________________

.3 הערות כלליות:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________

52 | ע מ ו ד

.4 על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד ליום _____ וסיור למסירה סופית של העבודה

יערך ביום____.

_________ ____________ ________________________________

חתימת הקבלן חתימת המפקח חתימת המועצה

תאריך: ______________

53 | ע מ ו ד

תיק מתקן – סיום פרויקט

.1 תוכניות ASMADE עדכניות חתומות ע"י קבלנים מבצעים:

א. חשמל ומנ"מ

ב. אינסטלציה

.2 כיבוי אש – אישורים ותעודות בדיקה לפי חו"ד כיבוי אש + תוספות

.3 חשמל – אישור ביצוע תקני ע"י חשמלאי מוסמך.

.4 עבודות שרברבות – תעודות אחריות , הוראות הפעלה.

.5 רשימת גמרים מאושרת ומעודכנת כולל שם ספק , דגם , גוון ונותן השירות

.6 רשימת אנשי קשר של קבלני משנה וספקים.

.7 אישורי הדרכות ללקוחות קצה / מנהל המתקן

הגשת תיק מתקן

* עותק קשיח ( תוכן עניינים מפורט) X 2 עותקים

* דיסק מסודר לפי תיקיות X 3 עותקים

* ללא הגשת תיק מתקן מסודר – לא יאושר חשבון סופי ולא תחל תקופת הבדק

54 | ע מ ו ד

ריכוז אישורים , ובדיקות סיום פרויקט - בית דגן שיפוצי קיץ תש"פ

תיאור תאריך סטטוס הערות

אישור מהנדס חשמל / חשמלאי מוסמך

כיבוי אש - אישור יועץ בטיחות אש

נגישות - אישור יועץ נגישות לביצוע כל העבודות

לפי רשימה מפורטת

בטיחות - אישור יועץ בטיחות לביצוע כל העבודות

לפי רשימה מפורטת

אישור קונסטרוקטור לעבודות הנדסיות כפי

שהוגדרו במפרט ובכ"כ

פיקוח על הבניה - אישור מפקח המועצה

בדיקות ואישורים לפי ת"י רלוונטי

תיאור תאריך סטטוס הערות

י"אישור חומרי בניה עמידים באש ת - 921

אישור דלתות אש - 1212

גדר מוסדית - התקנה והצהרה מתקין לפי הנחיות

יצרן

בדיקת מעקות ת"י - 1142

תכנית לצנרת - asmade

יריעות הצללה + הצהרה - 5093

אישור מעבדה לבדיקת איטום גגות ובדיקת הצפה

של 72 שעות.

תעודת אחריות 10 שנים לאיטום

אישור מעבדה ובדיקת לחץ לעבודות צנרת

ואינסטלציה

פיקוח עליון יועצים + סיורי מסירה עירוניים

תיאור תאריך סטטוס הערות

סיור מסירה מס' 1 - עם סיום העבודות (ייתכן

פיצול לפי מוסדות)

סיור מסירה מס' 2 - חובה דוח הסרת ליקויים

מסיור מס' 1

סיור מסירה מס' 3 - בתום שנת הבדק

55 | ע מ ו ד

מסמך ב' 7

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

-לדוגמא-

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס' ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

תעודת השלמה

(אישור על ביצוע התיקונים שנדרשו מהקבלן)

אנו החתומים מטה מאשרים שהקבלן __________________________________ ח.פ.

_____________ ביצע והשלים את כל המטלות והתיקונים שנדרשו בסגרת פרוטוקול המסירה

מיום ______ וזאת לשביעות רצוננו המלאה .

תאריך

_________ ____________ _______________________________

חתימת הקבלן חתימת המפקח חתימת המועצה

56 | ע מ ו ד

מסמך ב' 8

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס' 10/20 ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

הצהרה על חיסול תביעות

הרינו מתחייבים, מאשרים ומצהירים בזאת כדלקמן:

.1 ביום __________________, במסגרת המכרז שבנדון (להלן : "החוזה"), הוגש על ידנו

חשבון סופי בגין ביצוע עבודות עפ"י החוזה (להלן: " החשבון הסופי").

.2 הסכום הכולל על פי המכרז ותמורת ביצוע החוזה או בקשר אליו ותמורת מילויי כל

התחייבויותינו לפיהם הינו סך של _______________ ש"ח (כולל מע"מ)

(להלן: "התמורה הכוללת") והסכום שפורט בחשבון הסופי מיום _____ הינו התמורה

הסופית.

.3 הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי התמורה הסופית עפ"י החשבון הסופי שהוגש על ידנו

ואושר על ידי כל הגורמים (הרשות המזמינה, המועצה המנהלת, המפקח / המתכנן), הינה

תמורה סופית ומוחלטת לכל דבר וענין וכי אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או

דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל עניין

הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הנובע מהם,

בין במישרין ובין בעקיפין ואנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין

שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי

כלפינו.

.4 אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק

ותיקון פגמים וליקויים כמפורט בחוזה.

ולראיה באנו על החתום היום ___________

_________ _________________ _____________ __________________

הקבלן שם החותם תפקיד חתימה וחותמת

57 | ע מ ו ד

מסמך ב' 9

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס' 10/20 ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

תעודת סיום

(בתום תקופת הבדק)

תאריך:_______

בהתאם להוראות החוזה לעבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

(להלן - "החוזה") ובתוקף סמכותי כמתאם לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה,

הושלמה ונמסרה לרשות המזמינה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו אף

הן לשביעות רצוני המלאה.

תאריך

_____________ ___________ ______________________________

חתימת הקבלן חתימת המפקח חתימת המועצה

58 | ע מ ו ד

מסמך ב' 10

נספח מניעת שריפות בעבודה

מטרת הוראה זו לקבוע את הנהלים ואת הפעולות שיש לבצע כדי למנוע שריפות בעת ביצוע

העבודות הכרוכות בשימוש באש גלויה ו/או בכלי עבודה הגורמים לניצוצות אש.

ההוראה דנה בנוהלי עבודה באש גלויה לצורכי בינוי, אחזקה ושיפוץ והן במחסנים בהם

מאוחסן ציוד.

.1 במבנים מאוחסן ציוד רב בעל ערך כספי, שרגישותו לאש או לנתזי חומר לוהטים

(עבודות ריתוך) גבוהה מאוד. על מנת למנוע שריפות כתוצאה מעבודה באש (גלויה ו/או

מוסוות) חובה על הקבלן או כל אחד מעובדיו או לכל אחד המועסק מטעמו להקפיד על

נקיטה במיטב ומירב האמצעים למניעת שריפות.

.2 במסמך זה פירוש המונחים הר"מ יהיה כמוגדר בצידם:

"עבודה באש גלויה" ביצוע עבודה באש (בריתוך גזי או חשמלי) או ביצוע כל

פעילות אחרת הגורמת להתזת נתזים (השחזה וכד').

"עובד" כל עובד קבלן או מי מטעמו.

.3 לא תעשה כל עבודה באש הקשורה לעבודות בינוי, אחזקה ושיפוץ במחסנים בהם

מאוחסן ציוד אלא אם קוימו כל התנאים כלהלן:

3.1 ניתן אישור בכתב של מנהל המוסד ושל המפקח.

3.2 ניתן לבצע עבודה באש במחסן שלא כל תכולתו פונתה בתנאים

כדלקמן:

א. תבוצע הפרדה של שטח ברוחב 10 מטר לפחות בין הציוד

ו/או התכולה של המחסן ובין מקום ביצוע העבודה.

ב. במשך כל זמן העבודה ולפחות שעה לאחר סיום העבודה,

ימצא בשטח העבודה צוות כיבוי ופיקוח מטעם הקבלן (3

איש לפחות).

ג. יש לוודא כי העובדים המשתמשים לצורך עבודתם באש

גלויה, יהיו מתורגלים בהפעלת ציוד כיבוי אש ויהיו

בקיאים בנוהלי ההתנהגות במקרה של שריפה.

.4 לא תעשה עבודה באש במקום עבודה קבוע אלא אם קוימו כל התנאים כלהלן:

ד. העבודה תעשה אך ורק במקומות שהוגדר לכך מראש.

ה. בסמוך למקום העבודה ימצא באופן קבוע ציוד כיבוי אש

תקין ובדוק.

ו. יש לוודא כי המקום שבו מבוצעת העבודה נקי מחומרים

דליקים או מתקלחים וכי יש גישה חופשית לציוד כיבוי

אש.

ז. קיימים אמצעים נוספים לחציצה כגון: לוחיות אזבסט,

סמרטוטים רטובים וכיו"ב.

.5 יש לוודא בקרב העובדים פרסום, רענון ושינון פקודות וההוראות הדנות במניעת

שריפות תוך מתן דגש בנושאים הר"מ:

א.אין להשתמש בדלק או במוצריו לניקוי מקומות עבודה.

ב. אין לתלות דבר על כבלי חשמל או על אביזרי חשמל השייכים לרשת

החשמל.

ג. אין להשתמש במכשירים או במערכת חשמל, שנתגלה בהם פגם כלשהו.

ד. אסור עישון בשטחי אחסנה.

59 | ע מ ו ד

ה.קיום אמצעי כיבוי אש תקינים.

.6 בנוסף להוראות המפורטות בזה, יפעל הקבלן גם לפי הוראות ,A.P.F.N החמורות שבין

השתיים.

.7 מנהל המבנה או מי שהוסמך על-ידו רשאי להפסיק את העבודה אם לדעתו קיים חשש

לבטיחות עובדי המוסד או הציוד במבנה.

_____________

חתימת הקבלן

60 | ע מ ו ד

מסמך ג'

הצהרת המציע

לכבוד

המועצה המקומית בית דגן

ג.א.נ.

הנדון: מכרז מס' 10/20 ביצוע עבודות שיפוץ למוסדות ציבור וחינוך במועצה המקומית בית דגן

.1 אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה

המקצועית של העבודה נשוא המכרז.

.2 הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים

האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי והבנתי את שיטת

ביצוע העבודה.

.3 ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה, התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה,

ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.4 להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת המועצה בנוסח המצורף

למסמכי המכרז צמודה למדד תשומות הבניה הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות

למכרז, בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪ ). הערבות תהא בתוקף עד ליום – כמצוין

בהסכם ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו.

.5 אני מצהיר בזאת כי:

א. הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל

בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.

ב. ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את

העבודות נשוא המכרז.

ג. הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות

המכרז.

ד. ידוע לי שהאחריות המלאה לביצוע תוכנית העבודה וכי הציוד, כח האדם והאמצעים

המופיעים במכרז הם בבחינת הכרח מינימאלי וכי אני מתחייב לספק מידי יום את

כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה על פי תכנית העבודה המאושרת

ודרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה, לרבות מכונות טיאוט וכמות העובדים

הדרושה בהתאם לצרכים ולעמידה מיטבית בדרישות העבודה.

ה. הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן

השירות נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום

לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

ו. המחירים הכוללים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות,

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז

על פי תנאי המכרז, עפ"י הכלול במפרט הטכני לרבות, הוראות החשכ"ל, צווי

ההרחבה, רווח, וכל הוצאה אחרת כולל מע"מ.

ז. ידוע לי כי כל המחירים הכלולים בהסכם זה על נספחיו יהיו צמודים למדד הבסיס

כהגדרתו במכרז.