מסמכי מכרז שצפ קרן שמש חברוני
המועצה המקומית
בית דגן
מכרז פומבי מספר
35/26
לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחבי הישוב
במועצה המקומית בית דגן
פרויקט שצ"פים חברוני וקרן שמש
2
המועצה המקומית בית דגן
מכרז פומבי מס' 35/26
לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחבי הישוב
בתחום המועצה המקומית בית דגן
המועצה המקומית בית דגן (להלן:"המועצה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות תשתית
ופיתוח ברחבי הישוב הותיק בתחום המועצה המקומית בית-דגן, הכל בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 1000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי המועצה, רח'
מנחם בגין ,9 בית דגן (להלן: "משרדי המועצה"), בימים א'-ה' בשעות העבודה הרגילות במחלקת
הגבייה בטלפון .03-9602124/6
במסמכי המכרז ניתן לעיין, קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי המועצה או באתר האינטרנט
של המועצה www.beitdagan.muni.il .
את ההצעות וכל מסמכי המכרז, כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים על ידי המציע בהתאם
לדרישות המכרז יש להגיש במעטפה סגורה היטב, עליה מצוין שם ומספר המכרז, יש למסור
במסירה אישית בלבד (לא בדואר), להפקדה בתיבת המכרזים, קומה א', במשרדי המועצה, רח'
מנחם בגין ,9 בית דגן עד 20.8.2026 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.
המציע במכרז יהא חייב להמציא את כל האישורים והאסמכתאות הדרושות ובהם כי יש לו הניסיון
והיכולות, כדרישות המכרז וכי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק ולהמציא קבלה בסך של 1000 ₪
עבור רכישת מסמכי המכרז.
המועצה תבחן את ההצעות כך, שמציע או הצעה, שלא יעמדו בתנאי הסף, יפסלו ולא יבואו במניין
ההצעות ורק מציע, העומד בתנאי הסף, תבחן הצעתו הכספית.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או להזמין את כל
המטלות נשוא המכרז ממציע אחד, הכול כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.
לפרטים ניתן לפנות אל שי פרידמן מהנדס המועצה בטל' 03-9602142/3
בכבוד רב,
אלי דדון
ראש המועצה
3
המועצה בית דגן
מכרז פומבי מס' 35/26
לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחבי הישוב בתחום המועצה
המקומית בית דגן
תנאים כלליים למשתתפים במכרז – מסמך 1
.1 כללי:
1.1 המועצה המקומית בית דגן (להלן: "המועצה"), מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות תשתית עבור פרויקט
שצ"פים חברוני וקרן שמש הכוללים עבודות תשתית ופיתוח ברחבי הישוב הותיק בתחום המועצה המקומית בית דגן
והכל בהתאם להוראות, לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
1.2 תנאי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ"י מסמכי המכרז המצוינים בסעיף 2 להלן, ובהתאם להסכם ההתקשרות,
על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
1.3 העבודות נושא מכרז זה עניינן עבודות תשתית לצורך שדרוג רחובות ותשתיות בישוב הותיק בתחום המועצה המקומית
בית דגן (להלן: "העבודות") וזאת בהתאם למפרטים, ולאמור במכרז זה, לרבות מסמך 2 ו-3 (תוכניות העבודה וכתב
כמויות).
1.4 הזוכה במכרז יידרש לבצע את כלל העבודות בהתאם למפרטים בתחום המועצה המקומית בית דגן ובמסגרתן להעמיד
את כל האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע ראוי של המטלות והכל בהתאם לאמור במכרז זה. פרק הזמן לביצוע
העבודות כאמור הינו כחצי שנה עבור שצ"פ חברוני ושלושה חודשים עבור שצ"פ קרן שמש ממתן צו התחלת
עבודות על ידי המועצה ו/או מי מטעמה אשר יימסר לזוכה. המציע נדרש לקחת בחשבון את פרק הזמן האמור.
יובהר כבר עתה כי המועצה עתידה ליתן צו תחילת עבודות באופן מידי לאחר אישור הזוכה וזאת כבר במהלך זמן הקרוב.
1.5 תכולת העבודה- טיפול ברחובות בשכונת הישוב הותיק כמפורט מטה ובהתאם לכתבי הכמויות הנלווים למכרז זה:
רחובות- תיאור מצב קיים תכולות העבודה
שצ"פ חברוני – שצ"פ קיים ביצוע עבודות עפר, קירות תמך, ריצוף ואספלט,
חשמל, תאורה, גינון השקייה, ריהוט רחוב, מתקני
משחק.
שצ"פ קרן שמש ביצוע שדרוג לשצ"פ הקיים הכולל עבודות פיתוח
ותשתיות, תאורה חשמל, גינון, השקייה, ריצוף, ביצוע
משטח החלקה מבטון, ריהוט רחוב והוספת מתקני
משחק.
1.6 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהיא ואין בפרסום או בהכרזה על זוכה מכרז זה,
כדי לחייב את המועצה לתת לזוכה במכרז הזמנה בהיקף כלשהו.
1.7 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים , או להזמין את כל המטלות נשוא המכרז
ממציע אחד, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
1.8 אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את המועצה לתת לזוכה במכרז עבודה כל שהיא בהיקף כל שהוא
מהעבודות והיא רשאית, בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שיראה לה לנכון ובהתאם לצרכיה
מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת.
.2 מסמכי המכרז:
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
2 פירוט המסמכים הדרושים למכרז זה הינו כמפורט להלן:
2.1 דף פרטי המציע ואישור על ביצוע עבודות; נספח 1 א
2.2 נוסח כתב הצעה והתחייבות נספח 1 ב
4
2.3 ערבות השתתפות נספח 1 ג
2.4 תצהיר ניגוד עניינים נספח 1 ד
2.5 תצהיר התחייבות לתשלום שכר מינימום נספח 1 ה
2.6 תצהיר התחייבות לשמירה על זכויות עובדים נספח 1 ו
2.7 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה נספח 1 ז.
2.8 תצהיר בעניין ייצוג הולם נספח 1 ח
2.9 כתבי כמויות והצעת מציע מסמך 2
2.10 תשריט מקום ביצוע העבודות מסמך 3
2.11 מוקמות ומפרטים טכניים מסמך 3 א
2.12 רשימת תוכניות מסמך 3 ב
2.13 הסכם /חוזה התקשרות מסמך 4
2.13.1 אישור קיום ביטוחים (על תתי נספחיו) נספח 4 א
2.13.2 נוסח ערבות ביצוע או בדק (אינו נדרש בשלב זה) נספח 4 ב
2.13.3 הוראות בטיחות לעבודות נספח 4 ג
2.13.4 פרוטוקול מסירה נספח 4 ד
2.13.5 תעודת השלמה נספח 4 ה
2.13.6 תעודת סיום נספח 4 ו
2.14 כל מסמך אחר נוסף, שצורף אל מסמכי המכרז ו/או אשר יש לצרפו בהתאם לאמור במכרז זה.
.3 תנאים להשתתפות:
3.1 משתתף במכרז זה יהיה יחיד או גוף משפטי רשום כדין בישראל (חברה או שותפות), העומד במועד הגשת ההצעה
למכרז, בכל התנאים המצטברים המהווים תנאי סף, המפורטים להלן:
3.1.1 בעל ותק וניסיון מוכח של 5 שנים לפחות, בחמש השנים האחרונות עובר לפרסום המכרז, בביצוע עבודות
תשתית עבור רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ואשר ביצע ומסר לפחות 3 עבודות ב- 5 השנים
האחרונות, כאשר כל אחת מהן היא בהיקף של 5,000,000 ₪ ומעלה. להוכחת ניסיונו לעניין זה יצרף
המציע רשימת עבודות בנוסח המצורף, כנספח 1א. יש לצרף גם אישור רו"ח המעיד על האמור לעיל
ועל היקף העבודות המוצגות.
3.1.2 במהלך חמש השנים האחרונות השלים המציע, כקבלן ראשי, לפחות שני פרויקטים של פיתוח
שצ"פים, פארקים או מרחבים ציבוריים, כאשר כל פרויקט כלל עבודות פיתוח ותשתיות והיקפו הכספי
לא פחת מ 5 מיליון ₪ (ללא מע"מ)
גוף ציבורי לעניין סעיף זה - רשות מקומית, תאגיד עירוני, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, וגופים
סטטוטוריים.
3.1.3 למציע סיווג קבלני ג'3 בענף ראשי .200
3.1.4 המציע הוא קבלן רשום אצל רשם הקבלנים ובעל רישיון קבלן לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח – ,1988 קבלן בניה ענף 200 סוג ג-3 וכן רשום כקבלן
במאגר משרד האוצר והחשב הכללי
מוכר לביצוע עבודות עבור משרדי הממשלה .
3.1.5 צרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז בסך של 1000 ש"ח.
3.1.6 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות,
הערבויות האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד (להלן: "המציע").
3.2 המציע יצרף להצעתו את אישורים מסמכים (להלן: "אסמכתאות"), שלהלן:
3.2.1 אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס), התשל"ו – .1976
3.2.2 אישור תקף לניכוי מס במקור.
3.2.3 העתק של תעודת עוסק מורשה.
5
3.2.4 היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד.
3.2.5 אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על
מסמכי המכרז.
3.2.6 דף מידע הכולל את פרטי המציע ורשימת עבודות בנוסח המצורף כנספח 1א.
3.2.7 תצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף כנספח 1ג.
3.2.8 תצהיר העדר ניגוד עניינים המצורף כנספח 1ה.
3.2.9 תצהיר התחייבות לתשלום שכר מינימום המצורף כנספח 1ו.
3.2.10 תצהיר התחייבות לשמירה על זכויות עובדים המצורף כנספח 1ז.
3.2.11 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה המצורף כנספח 1ח.
3.2.12 תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות מצורף כנספח 1ט.
3.2.13 כתב כמויות והצעה מלאים הכוללים את הסכומים המוצעים על ידי המציע מצורף כמסמך .2-3
3.2.14 מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.
3.2.15 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.
3.2.16 כל יתר המסמכים המצורפים למכרז זה כשהם חתומים ומלאים.
הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה שלא להבחן במניין ההצעות ושיקול הדעת לעניין זה
מסור למועצה המקומית באופן בלעדי.
.4 הבהרות ושינויים:
4.1 עד לא יאוחר מ - 14 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עד ליום 20.8.2026 יודיע המשתתף/
המציע בכתב למועצה המקומית בית דגן בפקס 03-9604048 ו/או בדוא"ל beitdagan.muni.il@lishka
ויאשר את הגעת הפקס / דוא"ל בטל': ,03-9602104/6 על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות
שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו
הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. המענה לשאלות ההבהרה יינתן במסגרת סיור
הקבלנים שייערך או לפי שיקול דעת המועצה.
4.2 מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף 4.1 לעיל והמועצה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, לפני
המועד האחרון להגשת הצעות. המועצה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע
יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
4.3 מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י המועצה או מי מטעמה, אלא אם תשובות
אלה ניתנו בכתב.
4.4 המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז,
יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בפקס/בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה, לפי הפרטים
שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציעים ויצורפו על ידם להצעתם, כאשר הם חתומים כחלק
ממסכי המכרז.
.5 ערבות מכרז:
5.1 המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך של 100,000 ₪ לפקודת המועצה בית דגן, חתומה כדין
(להלן: "ערבות השתתפות"), לפי הנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה כנספח 1ד.
5.2 הערבות תעמוד בתוקפה לכל הפחות עד ליום .20.11.2026
5.3 במידת הצורך ועל פי דרישת המועצה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 90 יום
נוספים.
5.4 הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של המועצה, כל אימת שהמציע
לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.
5.5 הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל.
5.6 הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י המועצה כזוכה.
5.7 מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת המועצה בית דגן, בסך של %5 מסכום
ההצעה הזוכה כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה
6
נספח 4ב ערבות בנקאית לביצוע ההסכם להלן: "ערבות ביצוע"). ערבות זו תעמוד לתקופה של 24 חודשים וזאת
בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות – מסמך .4
5.8 הערבויות תהיינה לפקודת המועצה בית דגן, חתומות כדין ובלתי מותנות וניתנות על פי תנאיהן לחילוט בפנייה
חד צדדית של המועצה, בכל תקופת תוקפו של המכרז או ההסכם, לפי ההקשר והעניין, כל אימת שהמציע לא
יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי המכרז או ההסכם.
5.9 היה ותקופת ההתקשרות תוארך, תוארך הערבות על ידי המציע מפעם לפעם, אם וככל שיוארך ההסכם על ידי
המועצה וזאת במועד קבלת הודעת המועצה בדבר הארכת תקופת ההסכם.
5.10 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע.
.6 ביטוחים:
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה (להלן: "הספק" ו/או "המציע") ו/או על פי דין או
הסכם, מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות
כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח 4א להסכם להלן על תתי נספחיו.
.7 מובהר בזאת, כי בשלב הגשת ההצעות אין להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים, ויש לחתום על
האישור בחותמת וחתימת המציע, כפי שהמציע חותם על כל מסמכים המכרז.
.8 דרישת פרטים מהמציע תיקוניים ושינויים במכרז:
7.1 המועצה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע,
להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן: "הפרטים"), לשביעות רצונה המלאה,
על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות
למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
7.2 המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של המועצה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה
כן, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של
המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
.9 הצהרות המציע:
8.1 המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים
ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.
8.2 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
8.3 המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף
אחר במכרז וכי היה ויתברר למועצה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.
8.4 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש
באופן חלקי- תיפסל.
8.5 המציע מצהיר כי ידוע לו כי מציע או מי ממועסקיו לרבות באמצעות חשבונית, לא הורשע, בשנתיים האחרונות,
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל.
8.6 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כל שהיא או שלא
לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או למועצה ו/או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע.
8.7 המציע מצהיר ומתחייב בזה כי יש בידו, ביכולתו היה והצעתנו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה במכרז שבנדון, כולן
או חלקן, להעמיד ולהפעיל את הציוד, האמצעים וכח האדם הדרושים, בהיקף, בכמות ובאיכות בהתאם
לדרישות המכרז ותוכנית העבודה וזאת החל ממועד תחילת העבודות בכלל ובהתאם למפרט המופיע במכרז זה
בפרט.
8.8 המציע מצהיר כי ידוע לו שהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או
להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. חולקה
העבודה בין שני מציעים ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול
/ ההפחתה כאמור ו/או לחזור בו מהצעתו.
8.9 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע
השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב (להלן: "התקציב"), בין בהפחתת שירות מסוים ובין
בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת
ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. למען הסר ספק יובהר כי ההתקשרות כפופה לאישור תקציבי. ככל שלא
יינתן אישור תקציבי רשאית המועצה לבטל את ההתקשרות ולמציעים לא תהיינה כל טענה בעניין זה.
7
8.10 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה במכרז יידרש לבצע את עבודות תשתית ו/או פיתוח ו/או שצ"פים אחרים
עבור המועצה, והכל בהתאם למפרט המצ"ב ובמסגרתן להעמיד את כל האמצעים וכוח האדם הדרושים לביצוע
ראוי של המטלות כמפורט בחוברת המכרז וההסכם.
8.11 המציע מצהיר כי ידוע לו, כי במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז, ייתכן והוא יידרש לעבוד במקביל לעבודתם
של קבלנים אחרים, המבצעים עבודות לרבות אחרות במתחם, כך שהדבר ידרוש תיאום ביניהם. במידה ובשטח
תתבצענה עבודות של קבלנים אחרים, תיאום העבודות יהא באחריות הזוכה ולאחר קבלת אישור נציג המועצה
ו/או המפקח מטעם המועצה(להלן: "תיאום").
8.12 המציע מצהיר כי ידוע לו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות ו/או מספרים ו/או כל נתון אחר המוצגים
במסמכי המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את העבודה ואינם תחליף לסיור ו/או
לבדיקה במקום וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות
עצמו ועל חשבונו.
8.13 המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של החוזה בכל עת שתראה לנכון,
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה,
ע"י משלוח הודעה בכתב 30 יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת
ההתקשרות.
8.14 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה המועצה
על סיומם וכי המועצה רשאית לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.
8.15 המציע מצהיר, כי ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או
תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון, שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
8.16 בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז, יצרף המציע להצעתו, הצהרה חתומה, בנוסח המצורף
כמסמך 3' (להלן: "הצהרת המציע").
.10 מסמכי המכרז:
מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם שימוש
לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז.
כל המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש,
זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב מהמועצה המקומית בית דגן ו/או מי מטעמה.
.11 הליך הגשת ההצעות והמועדים להגשה:
11.1 ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע,
בהעתק אחד, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה היטב, עליה מצוין שם ומספר המכרז
ויופקדו בתיבת המכרזים, בלשכת ראש המועצה , עד ליום 20.8.2026 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.
11.2 משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של
המציע.
11.3 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות,
רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה
למכרז תחולנה על המציע.
11.4 המציע יגיש הצעתו, במסגרת הצעת המציע וכתב הכמויות – מסמך 2 ו-,3 כך, שהמחיר שינקוב עבור השירות
המוצע יכלול את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו המציע ובכלל זה גם בגין השירותים, העבודה, הניוד,
החומרים, כוח האדם, הציוד הדרוש וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז.
11.5 הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע''מ.
11.6 על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם.
11.7 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת.
11.8 במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבניהם.
יחד עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז המועצה תהא רשאית לראות בכך תכסיסנות מצדו של
המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
11.9 המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות רצונה
של המועצה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו ו/או
לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
11.10 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
8
.12 אופן בחינת ההצעות:
12.1 המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין
ההצעות.
12.2 ככלל, תבחר המועצה בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה.
12.3 יצוין כי המציע נדרש לציין בהצעתו את מלוא מחיר התמורה אותה הוא מבקש בגין ביצוע השירותים ו/או
העבודות המפורטים במכרז, לרבות חומרים, ציוד, כוח אדם, וכן כל תמורה נדרשת אחרת והכל בהתאם
להצעה מפורטת במסמכים 2 ו-3 המהווים את הצעת המציע. יש לשים לב לשלבי ביצוע העבודות
ולכתבי הכמויות הקיימים.
12.4 עוד יובהר כי במסגרת המכרז יוגש אומדן אשר ישמש את ועדת המכרזים לבחינת הצעות המציעים שונים.
יובהר כי המועצה רשאית לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב העומד
לרשות המועצה. כמו כן תהיה המועצה רשאית להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לפי שיקול דעתה
וצרכיה.
12.5 המועצה תבחן יחד עם ההצעה הכספית, במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את
השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע, לרבות ניסיון המציע
עם רשויות מקומיות אחרות, היקף הכספי של עבודות המציע, חוות הדעת המצורפות למכרז זה ועוד, כך
שהצעת המחיר לא תהיה המדד היחידי לבחינה.
12.6 הקריטריונים לאופן בחינת ההצעה יהיו כדלקמן:
12.6.1 בשלב הראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד
בדרישות הסף, לא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה, להורות על השלמת מסמכים.
12.6.2 בשלב השני ייבחנו הצעות המחיר על בסיס -%100 מהניקוד. הצעת המחיר תבחן על פי סך כל המחירון
המוצע על ידי המציע במסגרת הצעת המציע וכתב הכמויות מסמכים 2 ו-3 למכרז. יש להגיש הצעות
מחיר במסגרת שני כתבי הכמויות במסגרת מסמך 2 ו-.3 ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד
ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה.
12.7 מובהר כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה להתחשב בכל שיקול רלוונטי אחר, על פי
מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה, לרבות אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים
בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל, תהיה המועצה רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות, לבירור פרטים
בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל
מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל
שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף
לפסול את ההצעה.
12.1 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה שומרת לעצמה את הזכות,
להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין רק חלק
מהעבודות, הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל
סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. יובהר כי במקרה שבו תחליט המועצה לפצל את ההתקשרות, ייבחן כל כתב
כמויות בפני עצמו ולמועצה תהיה אפשרות לבחור את ההצעה הזלה ביותר ביחס לכל כתב כמויות בנפרד.
12.2 המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה, או
בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה
מונע הערכת ההצעה כדבעי.
12.3 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או
כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
עלולים לגרום לפסילת ההצעה. במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא
בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.
12.4 המועצה רשאית לפנות לאנשי הקשר שציין המציע, על מנת להתרשם מטיב עבודתו וכן לקבל המלצות
והתייחסות לעבודה שבוצעה על ידו. בהתאמה למועצה שמורה הזכות להתחשב בנתונים שיוצגו לה וכן להפעיל
שיקול דעת ביחס למציע או הצעתו בהתאמה.
.13 הודעה על זכייה והתקשרות:
13.1 מציע, שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה (להלן: "הזוכה") ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו
לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו למועצה, כשהוא חתום כדין, תוך 7 ימים מתאריך הודעת המועצה
לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא למועצה במעמד החזרת ההסכם כאמור ואישור קיום ביטוחים,
בהתאם לנספח 4א להסכם.
9
13.2 לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק 13.1 לעיל, כולם או מקצתם, תהא המועצה
רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,
והזוכה יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
13.3 מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.
13.4 המועצה תהא רשאית לקבוע זוכה שני במכרז למקרה שבו ההתקשרות לא תשתכלל עם הזוכה הראשון וזאת
לפי שיקול דעתה המוחלט. היה ולא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה כאמור לעיל ו/או שהזוכה לא יעמוד
בתנאים הקבועים במכרז זה, לרבות מתן אישורי ביטוחים וכיוצ"ב כאמור בסעיף 13.2 לעיל, תהיה רשאית
המועצה לפנות למציע אשר הצעתו נקבעה כהצעה השנייה במכרז והוראות המכרז וסעיף זה יחולו עליו
בשינויים המחוייבים.
.14 ביטול המכרז
14.1 המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה
שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה
משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.
14.2 בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית - אך לא חייבת- לבטל את
המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה
14.2.1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או
מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר לשירותים ולעבודות, וזאת בהסתמך על המחיר אותו
נוהגת המועצה לשלם עבור ביצוע השירותים ו/או העבודות, נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית
שאושרה לקבלת השירותים.
14.2.2התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת
ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות
מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים
14.2.3יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר
כובל.
14.2.4החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי
המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה
למען הנוחות ראו טבלת מועדים:
מועד פרסום המכרז 20/08/26
סיור מציעים (לא חובה) 04/08/26
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 09/08/26 עד השעה 12:00
מועד הגשת המכרז 20/08/26 עד השעה 12:00
בכבוד רב,
המועצה המקומית בית דגן
10
נספח 1א
לכבוד
ועדת המכרזים המועצה בית דגן
ג.א.נ.,
לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:
.1 שם המציע: _____________________________________
מספר עוסק מורשה / ח.פ: ___________________________
כתובת המציע: _____________________________________________
מספר טלפון: __________________ טלפון נייד:___________________
מספר פקס: _______________________________
כתובת דואר אלקטרוני (:(E-MAIL ____________________________________________
.2 איש הקשר מטעם המציע למכרז זה הינו גב'/מר ____________________________,
מס' טלפון נייד: ____________________ ודוא"ל ______________________. כל תכתובת ו/או
שיחה עם הנציג האמור תחייב את המציע.
.3 יש לצרף למסמכים תעודת התאגדות וכן אישור ניהול ספרים וניכוי מס תקף למועד הגשת ההצעה.
.4 להלן פירוט הגופים להם סיפק המציע את השירותים נשוא המכרז:
תנאי סף -
יש להציג וניסיון מוכח של 5 שנים לפחות, בחמש השנים האחרונות עובר לפרסום המכרז, בביצוע עבודות תשתית עבור
רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ואשר ביצע ומסר לפחות 3 עבודות ב- 5 השנים האחרונות, כאשר כל אחת מהן
היא בהיקף של 5,000,000 ₪ ומעלה.
כמו כן להציג, ניסיון מוכח כי במהלך חמש השנים האחרונות השלים המציע, כקבלן ראשי, לפחות שני פרויקטים
של פיתוח שצ"פים, פארקים או מרחבים ציבוריים, כאשר כל פרויקט כלל עבודות פיתוח ותשתיות והיקפו הכספי
לא פחת מ 5 מיליון ₪ (ללא מע"מ)
תנאי סף
שם הגוף הציבורי סוג הפרויקט מועד ביצוע היקף כספי איש קשר בגוף דרכי קשר עם
הנציג
11
גוף ציבורי לעניין סעיף זה - רשות מקומית, תאגיד עירוני, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, וגופים
סטטוטוריים.
בכבוד רב,
_________________________
חותמת וחתימת המציע
12
נספח 1ב
לכבוד
ועדת המכרזים המועצה בית דגן
ג.א.נ.
הנדון: כתב התחייבות מכרז עבודות תשתית ופיתוח ברחבי הישוב במועצה המקומית
בית דגן
אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________ ,נושא במשרת ___________________
ב_________________________________ (להלן: "המציע") במכרז שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:
.1 קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו (להלן: "מסמכי
המכרז").
.2 הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו בכנס המציעים שנערך בקשר למכרז ביקרנו
במתחמים הרלוונטיים לעבודות ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ו/או
הנובעים מהן, לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים של סביבתם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים
להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.
.3 בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם האמורים,
הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לקיים את כל התחייבויותינו על פי המכרז ו/או ההסכם.
.4 אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע העבודות למציעים אחרים
כפי שיראה לה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל
כל החלטה כאמור של המועצה
.5 אנו מצהירים ומתחייבים כי יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו לבצע את העבודות
על פי הוראות המכרז ו/או החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן באם נזכה במכרז.
.6 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 90 יום נוספים, וכי אם לא
נאריך הצעתנו זו ככל שנידרש לכך, תיפסל הצעתנו תהא רשאית המועצה לפעול בתאם להוראות הדין בעניין ולדרוש
פיצוי והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.
.7 אנו מצהירים כי למציע ו/או לקבלן משנה איתו התקשר לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, יש את כל הרישיונות
הדרושים לביצוע העבודה לרבות רישיון קבלן לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים
רשומים), התשמ"ח – ,1988 ככל שנדרש. אנו מתחייבים כי יהיה בידי המציע ו/או קבלן משנה מטעמו ככתוב לעיל,
את כלל הרישיונות הדרושים לאורך כל תקופת ההתקשרות.
.8 אנחנו מצהירים כי למציע ותק וניסיון מוכח של בביצוע עבודות נושא מכרז זה, בחמש השנים האחרונות (עובר
לפרסום המכרז)), בביצוע עבודות תשתית עבור מוסדות ציבוריים ו/או רשויות מקומיות.
.9 אנו מצהירים כי המציע ביצע לפחות 3 עבודות כאמור, בחמש השנים האחרונות, כאשר לפחות אחת מהן בהיקף של
6,000,000 ₪ . בסעיף 3.1.2 מופיע עבודות ב 5,000,000
.10 אנו מתחייבים ומצהירים כי ככל שנקבל הודעת זכייה מטעם המועצה נפעל באופן מידי ולא יאוחר מ 7 יום וכמפורט
להלן:
10.1 נחתום על כל מסמכים ההסכם.
10.2 נמסור למועצה אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח כדין בהתאם לנוסח האמור בנספח 4א.
.11 אני מצהיר כי ידוע לי כי פרק הזמן לביצוע העבודות הינו כחצי שנה עבור פארק חברוני ושלושה חודשים עבור פארק
קרן שמש עד לסיום מלוא העבודות וזאת ממועד מתן צו התחלת עבודות שיימסר לזוכה, וכי תנאי זה הינו מהותי
ביותר. יובהר כבר עתה כי המועצה עתידה ליתן צו תחילת עבודות באופן מידי לאחר אישור הזוכה.
.12 אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים לעיל כולן או מקצתן המועצה תהא
רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.
.13 כן ידוע לי ואני מסכים שהמועצה תהיה רשאית לדרוש פיצוי בגין נזקיה, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על
עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
13
.14 כן ידוע לי למועצה עומדת הזכות אוכל סעד אחר שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על
עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
.15 אנו מצהירים ומתחייבים כי לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן
כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
.16 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה
לפי חוק שכר מינימום ולא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת
הצעה זו עבור המועצה.
.17 ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה
והמועצה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא
רק, לדרוש פיצוי, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות
הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת התחייבויות
זו.
.18 במקרה של תאגיד - אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת על ידי הגורמים המוסמכים בתאגיד וכי היא בגדר
הסמכויות, שלנו על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.
.19 מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה ו/או
אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה .
.20 הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז
זה וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות
מסוג העבודות נשוא המכרז ובמספר מתאים ומספיק.
.21 אנו מצהירים כי לא נגלה, ולא נראה ולא נמסור בזמן העסקתנו כנותן שירותים למועצה המקומית בית דגן או לאחר
מכן לשום אדם או גוף סודות מסחריים כלשהם או מידע כלשהו הנוגע למועצה או הקשור במישרין או בעקיפין
לעבודות שאבצע עבורה לפי מכרז והסכם זה. התחייבותי זו חלה על כל הנוגע לרכושה של המועצה , לעסקיה, לעניינה,
ללקוחותיה, לספקיה ולאנשים או הגופים הקשורים בה או הבאים עמה במגע, ובכלל זה שיטות העבודה שלה,
תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם ספקים, שרטוטים, תוכניות , מסמכים וסודות - וכל זה בלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל. אני מתחייב לקיים את האמור לעיל בין שהסודות או המידע האמורים נודעו לי בשל עיסוקי
ובין בדרך אחרת. בהתאמה לא נעשה שימוש במידע האמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה לי,
ובכלל זה ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות ביצועה של העבודה.
.22 הנני מצהיר כי בהצעתי הבאתי בחשבון את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע
העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות תקורות ורווח, וכל הוצאה אחרת ובהתחשב כי עלי לשלם
לעובדי לפחות שכר בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987 חוקי העבודה ההנחיות להעסקת עובדים ועל פי כל
דין.
.23 בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.
___________ _____________ ____________________
תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע
אישור
אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
___________________________ נושא/ת ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב
בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב
התחייבות זה.
_______________
עורך – דין
14
נספח 1ג
נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך __________
לכבוד
המועצה בית דגן
א.ג.נ.,
הנדון: כתב ערבות מס'________
על פי בקשת ____________ ח.פ./ע.מ _____________ (להלן : "המשתתף") אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך השווה ל –100,000 ₪ (במילים מאה אלף ₪ ) וזאת להבטחת הצעתנו בקשר עם השתתפות המציע
במכרז _____לביצוע עבודות תשתית עבור __________ בתחום המועצה ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי
המכרז, אשר פורסם על ידי המועצה המקומית בית דגן.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות האמור לעיל, תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או
לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום 20.11.2026 ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תוארך, לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית בית דגן ושתתקבל על ידינו עד ליום 20.11.2026
ובמידה ולא ניתן יהיה להאריך כאמור את תוקף הערבות, תישמר לכם הזכות לדרוש את חילוט הערבות – ובלבד
שהדרישה תגיע עד לתאריך .20.11.2026
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
תאריך ________________ בנק _________________
15
נספח 1ד
לכבוד
ועדת המכרזים מ.מ. בית דגן
ג.א.נ.,
תצהיר העדר ניגוד עניינים
אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1 הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ במסגרת מכרז (להלן- המציע).
.2 אני מכהן כ____________________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
.3 אני מצהיר כי נכון ליום תצהירי זה, המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד
עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא
ממלא.
.4 אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי
או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המזמין והשירותים שעל המציע לספק
לו, היה ויבחר כזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.
.5 אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה, אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים
שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור
לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרות עם מ.מ. בית דגן .
.6 בלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב להודיע למועצה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול להימצא
במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.
.7 אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא ואך
ורק לצורך מילוי התחייבויותיי כלפי המועצה וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע
האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.
.8 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
___________ _____________ ____________________
תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע
אישור
אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
___________________________ נושא/ת ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב
בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב
התחייבות זה.
_______________
עורך – דין
16
נספח 1ה
לכבוד
מ.מ. בית דגן
נוסח תצהיר שכר מינימום
בתצהיר זה:
"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה": כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.
"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-.1968
"חוק שכר מינימום": חוק שכר מינימום, התשמ"ז-.1987
אני הח"מ ______________________ נושא ת.ז. ___________________ נושא במשרת
______________________ בחברת_______ ______________ ח.פ _________________ (להלן-
"החברה/המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:
.1 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז זה עבור מ.מ. בית דגן .
.2 אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל ענין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין חלוט
בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור המועצה.
.3 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
___________ _____________ ____________________
תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע
אישור עו"ד
אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע
בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
_________
עורך דין
17
נספח 1ו
לכבוד
מ.מ. בית דגן
תצהיר שמירה על זכויות עובדים
על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה.
אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1 הנני נותן/ת תצהיר זה בשם _______________ שהוא המציע, המבקש להגיש למועצה המקומית בית דגן
הצעה בקשר במכרז מס' ____________ עבור מ.מ. בית דגן (להלן - "המציע").
.2 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
.3 אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.
.4 בתצהירי זה ,משמעותו של המונח" בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- .1981 אני
מאשר/ת כי טרם חתימתי על מסמך זה הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו .
.5 בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו- "עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים, התשל"ו – 1976 ( להלן- "החוק"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה –תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".
אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם ..
.6 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות ( כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק ) המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט
ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר
מינימום, התשמ"ז- 1987 ,שנעבר לאחר יום )31.10.02 או ,לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו
בסעיף 2ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים
זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים (, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-
1987 , שנעבר לאחר יום 31.10.02 ,)אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
.7 אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו
בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע
כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.
.8 הנני מצהיר כי ידוע לי, כי ככל ואזכה במכרז, שכר עובדיי לא יפחת משכר המינימום עפ"י דין ותשלומי המעביד
לא יפחתו מצווי ההרחבה, הוראות החשכ"ל, צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה
והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2018 ועפ"י כל דין.
.9 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .
___________ _____________ ____________________
תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע
אישור עו"ד
אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע
בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
_______________
עורך דין
18
נספח 1ז
לכבוד
מ.מ. בית דגן
הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
אני הח"מ ____________________ ת.ז. ___________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1 הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ (להלן :"הגוף").
.2 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א) סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 ,הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה: לעניין זה,
״קרוב״ - בן זוג, הורה ,בן או בת, אח או אחות״.
ב) כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, ״חבר מועצה״- חבר מועצה
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו"
ג) סעיף 142 לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 הקובע כי :
"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו, כל חלק או
טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם
העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה
מספקת״.
.3 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו
של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא
נכונה.
.4 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
.5 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103 לצו המועצות המקומיות,
תשי"א- 1950 ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של 3/2 מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר ובתנאיה
התקשרות לפי סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 ובלבד שהודעה על מתן היתר כאמור
תפורסם ברשומות.
___________ _____________ ____________________
תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע
אישור עו"ד
אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע
בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
_______________
עורך דין
19
נספח 1ח
מ.מ. בית דגן
תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ להלן :"הגוף")
המבקש להתקשר עם מועצה מקומית בית דגן (להלן: "הרשות"), אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשם הגוף.
אני מצהיר כדלקמן:
• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות
על הגוף.
• הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;
ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 100 עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף (9ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור
וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.
אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך
30 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.
___________ _____________ ____________________
תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע
אישור עו"ד
אני הח"מ, __________________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע
בפני ה"ה___________________________________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
_______________
עורך דין
20
מסמך 2
כתב כמויות והצעת המציע
לכבוד
המועצה בית דגן
א.ג.נ.
הנדון: מכרז פומבי לביצוע עבודות תשתית ופיתוח תחום המועצה המקומית בית דגן – פרויקט
שצ"פים חברוני וקרן שמש
הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם _______________________________ (שם המשתתף), את הצעת המחיר
לביצוע עבודות פיתוח ותשתית עבור פרויקט שצ"פים חברוני וקרן שמש בתחום המועצה המקומית בית דגן, על פי
המפורט במסמכי המכרז, התוכניות (לרבות תוכניות בניה) במפרט הכללי, במפרטי העבודה ובמפרטים הטכניים בכתב
הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה.
.1 הצעתנו מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה, בהתאם
להוראות המכרז, מפרטי העבודה והמפרטים הטכניים ומכלול הדרישות ובכלל זה, עבור העמדתו והפעלתו כל
הציוד, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים הטכניים
לתוכנית העבודה, וכל דרישות המכרז והחוזה.
.2 הצעתנו לביצוע מכלול העבודות הדרושות בהתאם למפרטים בתחום המועצה המקומית בית דגן, נושא המכרז,
בהתאם להוראות המכרז, המפרטים, החוזה ודישות העבודה, מוגשת בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל
במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת
השירותים וביצוע העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, של כח אדם, האמצעים, החומרים וכל התשומות ,
חומרים , ציודים אחרים הדרושים ובכמות הנדרשת ו/או המספיקה, אשר נחוצים לביצוע העבודה באופן מיטבי
של עבודות כמפורט במסמך 2 ובכתב הכמויות זה וכן אגרות, רישיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות תקורות
ורווח קבלני.
.3 ידוע לנו כי במסגרת המכרז יוגש אומדן לביצוע מכלול העבודות נשוא המכרז דנן.
.4 בהתאם להצעתנו אנו נהיה זכאים לתמורה האמורה המוצעת על ידינו בלבד.
.5 המחיר המוצע על ידי להלן, עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן: "התמורה"), כמפורט בהצעתנו ומהווה
מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז
ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא החוזה לרבות העסקת עובדים, אספקת ציוד ייעודי, כלי רכב, ציוד
ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של העבודות נשוא המכרז, הובלות, פריקה,
שימוש בכלי רכב, ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.
.6 ידוע לנו כי, למועצה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא
המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם תבחר
המועצה לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל.
.7 הנני מצהיר כי בהצעתי הבאתי בחשבון את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע
העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות תקורות ורווח, וכל הוצאה אחרת ובהתחשב כי עלי לשלם
לעובדי לפחות שכר בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987 חוקי העבודה ההנחיות להעסקת עובדים ועל פי
כל דין.
פרטי המציע ומורשה חתימה מטעם המציע:
שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד במציע _______________
תאריך: _______________ חתימה + חותמת ____________________
21
כתב כמויות
אם יש כפילויות על המציע להודיע לתיקון
ייתכן שיהיו תוספות נוספות מעלות המכרז כפוף לאישור המועצה בלבד
• על המציע לנקוב מחיר הנחה אחיד לכל כתבי הכמויות .
• על המציע לנקוב בהנחה מהסכומים הקבועים בכתבי הכמויות אשר מצורפים כנספחים למכרז זה.
יצוין כי ההנחה הינה אחת וגורפת לכל הפריטים ויש למלא את סעיף סכום ההנחה המצוי מטה.
• הכמויות המצוינות בכתבי הכמויות יכולות להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעת המועצה ובכל מקרה
שכתובה כמות הרי שזו הערכה בלבד.
• העבודות כוללות את כל הדרוש לשם ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט.
כתבי הכמויות מצורפים בנפרד ויש לראות בהם חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
הנחה מוצעת על ידי המציע _____________ % (יש למלא את סכום ההנחה)
• יובהר כי ההנחה המוצעת הינה גורפת לכלל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ולכל המתחמים ולא
תתאפשר הנחה שונה בין פריט לפריט במסגרת הצעת המציע.
מובהר למען הסר ספק כי כתב הכמויות האמור לעיל והמצורף הינו בגדר אומדן בלבד, וכי הכמויות יכולות להשתנות
בהתאם לביצוע עבודות בפועל ו/או הנחיות המפקח ו/או שיקול דעתה של המועצה המקומית. יובהר כי ייתכנו
שינויים בכמויות ו/או במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות העבודה והכל לפי שיקול דעתה של המועצה
המקומית ו/או מי מטעמה. כל שינוי או חריגה מכתב הכמויות דורשת אישור מראש על המועצה ו/או מי מטעמה.
יובהר כי על המציע לבחון בסיור המציעים את המקום, ולקבוע את המחיר בהתאם לסיור שבוצע ולהבהרות שניתנו
במהלכו.
המועצה רשאית לדרוש את הגדלת ו/או הקטנת היקף העבודות האמורות לעיל, והיא רשאית להוסיף עבודות
נוספות. בכל מקרה של תוספת עבודות מעבר לאמור בכתב הכמויות דנן, יפעלו הצדדים בהתאם למחירים המוצעים
בהצעת המציע. בכל מקרה של הפחתת עבודות לא תהיה כל טענה או תביעה לקבלן לעניין זה.
כל מקרה שבו העבודה הנדרשת ו/או תוספת עבודות נדרשות אינה מפורטת בכתב הכמויות, ייקבעו מחירי העבודה
על בסיסי מחירון משהב"ש בניכוי ההנחה המוצעת או לחלופין מחירון דקל בהפחתה של %.20
יובהר כי פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם לכתב הכמויות המצ"ב הינו עד חצי שנה עבור פארק חברוני ושלושה
חודשים עבור פארק קרן שמש ממתן צו התחלת עבודות שיימסר לזוכה. יובהר כבר עתה כי המועצה עתידה ליתן צו
תחילת עבודות באופן מידי לאחר אישור הזוכה והכל כאמור במכרז זה.
פרטי המציע ומורשה החתימה מטעם המציע:
שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד במציע _______________
תאריך: _______________ חתימה + חותמת ____________________
22
מסמך 3
תשריט מקום העבודות
פארק חברוני
23
פארק קרן שמש
24
מסמך 3 א
מוקדמות ומפרטים טכניים
מבוא
מפרט מיוחד זה בא כהשלמה ליתר מסמכי המכרז ולמפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין
משרדית ולתקנים הישראלים אשר אינם חלק ממסמכי המכרז המצורפים.
המפרטים הכלליים בהוצאת הועדה המיוחדת (מסמכים שלא צורפו למכרז) מהווים את
המפרטים הסטנדרטיים כמשמעותם בתנאים הכלליים .
עדיפות בין המסמכים:
א. תוכניות (לרבות תוכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תוכניות ייצור ולאחר
אישורם ע"י המפקח)
ב. מפרט מיוחד
ג. התנאים הכלליים המיוחדים ( מוקדמות)
ד. כתב כמויות (הערה: המחמיר והיקר גובר)
ה. אופני מדידה מיוחדים
ו. מפרט כללי בהוצאת משרד הביטחון
ז. נספח תנאים מיוחדים
ח. הוראות הסכם זה
ט. תקנים ישראלים או בין לאומיים (במקום בו אין תקנים ישראלים)
התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, משלימים את
התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה
או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר
מסמכי ההסכם, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה הקבלנית, על כל
פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין במפרט, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובכתב הכמויות.
עדיפות בין המסמכים לתשלומים:
א. אופני מדידה מיוחדים
ב. ההסכם/כתב הכמויות
ג. מפרט מיוחד
ד. תוכניות
ה. תנאים כללים מוקדמות
ו. מפרט כללי
ז. נספח תנאים מיוחדים
ח. הוראות הסכם זה
ט. תקנים ישראלים
קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות,
אין בה כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי
שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי ההסכם או נובעת או משתמעת ממנו.
סתירה ו/או אי התאמה בין הקובץ של כתב הכמויות והמחירים לבין תדפיס הקובץ תיושב על פי
הוראת התדפיס, כשהוא חתום על ידי הקבלן.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של המפרט
הכללי, לגבי אותה עבודה – הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום – עדיף האמור בפרק המפרט
הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.
כל אימת שלא צוין במפורש בהסכם זה, או על פיו, טיב ואיכות הביצוע ו/או טיב החומרים ו/או
סוג העובדים ו/או סוג הכלים, יראו כאילו נקבע במפורש כי הטיב ו/או הסוג ו/או האיכות יהיו
הטובים ביותר.
25
כל אלמנט המתואר או המסומן בתוכניות ההסכם ואינו כלול במפרט וכתב הכמויות נחשב ככלול
בתמורה לפי ההסכם, כמו כן כל פרט הכלול במפרט ואינו מסומן בתוכניות יחשב ככלול בתמורה
לפי ההסכם.
הקבלן יבדוק בקפדנות הראויה את התוכניות, המפרט וכתב הכמויות עובר לביצוע העבודה
הקבלנית . סתירה, אי התאמה או אי דיוקים במסמכים המפורטים לעיל, ידווחו באופן מיידי
למפקח אשר יתבקש ליתן הוראות בטרם ביצע הקבלן את העבודה נשוא אותה סתירה. אם קיבל
הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג לפיהן, או אם פנה כאמור לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה,
יישא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים שייגרמו עקב הנ"ל.
.1 כללי
מוקדמות במפרט הכללי יחול כל עוד אינו סותר את ההוראות במפרט המיוחד או בתוכניות
היועצים.
.1.1 פרשנות
התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרטים וביתר מסמכי החוזה, משלימים
את התיאורים התמציתיים שבכתבי הכמויות כל עוד אין הם סותרים אותם. הדגשת פרט מסוים
בכתב הכמויות אינה, גורעת מתוקף אותו הפרט בכל יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה. על
הקבלן לבדוק את כל מסמכי החוזה, לבקר את התוכניות והמידות הנתונות בהן, ובכל מיקרה
שימצא סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות
במסמכים השונים, יש להודיע על אי ההתאמה למזמין והחלטתו בעניין תהיה סופית ומחייבת.
אם הקבלן לא ינהג כאמור לעיל -יישא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור
כל ההוצאות האפשריות בין אם נראו מראש ובין אם לא. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על
סמך טענה שלא הרגיש בסטיות הנ״ל. עדיפות בין המסמכים לצרכיי ביצוע תהיה כמתואר בסעיף
01 שבפרק מוקדמות במפרט הכללי.
.2 תוכן המפרט
מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, פיתוח, סלילת כבישים רחבות וחניונים, תשתית
מים ביוב וניקוז, גינון והשקיה באתרים שונים בתחום המועצה, בהיקפים כספיים שונים כפי
שיוזמנו מפעם לפעם מהקבלן ע״י מועצה מקומית בית דגן, ובכלל זה:
• עבודות הכנה ופירוק.
• עבודות עפר.
• עבודות תשתית מים, ביוב וניקוז.
• עבודות מצעים, תשתיות ואדמת גן.
• עבודות ריצוף, מדרגות ואבני-שפה.
• עבודות חשמל ותאורה תשתיות לבזק וחח"י.
• עבודות קירות תומכים, קירות בניה ומסלעות. עבודות פיתוח, ריהוט רחוב וגידור.
• עבודות אספלט.
• עבודות תמרור, צביעה ואביזרי דרך קבועים וזמניים.
• עבודות גינון והשקיה.
• ריהוט גן.
• שונות.
.
26
.2.1 המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הבטחון
חלק מן העבודות שבחוזה זה יבוצע לפי התיאורים, הדרישות והתנאים שבפרקים המתאימים של
"המפרט הכללי לעבודות בנייה", שהוצא ע"י הועדה הבין-משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד
הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התשתיות הלאומיות/מע"צ (להלן "המפרט לעבודות
בנייה").
כל אותם חלקים של "המפרט לעבודות בנייה", המוזכרים במפרט (הכללי או המיוחד), מהווים
חלק מהחוזה, אף שאינם מצורפים בפועל למסמכי החוזה.
פרקי "המפרט לעבודות בנייה" הם אלו המעודכנים, במהדורתם האחרונה בעת ביצוע "המבנה".
המפרט הכללי והמפרט המיוחד באים להשלים, להוסיף או לשנות את "המפרט לעבודות בנייה"
באותם חלקים שצוינו במפורש בפרקים להלן.
אם לא צוין במפורש, שהעבודה תיעשה בהתאם ל"מפרט לעבודות בנייה", יש לבצעה אך ורק לפי
התיאורים שבמפרט זה.
בכל מקרה של שוני, סתירה, או אי-התאמה בין הוראות "המפרט לעבודות בנייה" לבין האמור
במפרט זה, בתכניות או בכתב הכמויות, יהיה כוחם של מפרט זה, התוכניות וכתב הכמויות עדיף
על כוחו של "המפרט לעבודות בנייה". במידה וקיים ספק, ניתן להתייחס לכלל "המחמיר גובר".
באותם פרקים שבהם ניתנו הוראות להתייחס ל"מפרט לעבודות בנייה", יש לפרש את המילה
"מפרט" כמתייחסת למפרט הכללי, המפרט המיוחד וה"מפרט לעבודות בנייה" גם יחד.
.2.2 "היתר"
הקבלן יהיה האחראי הישיר והבלעדי לבקשה ולקבלת היתרי החפירה ואישורים לתחילת עבודה,
מכל הרשויות המוסמכות לכך ועל פי כל דין, כולל כל האישורים הנדרשים כתנאי מוקדם
להתחלת ביצוע העבודות ו/או להמשך ביצוען במעבר משלב לשלב כל פעולות לקבלת האישורים
וההיתרים יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
האישור לקבלת היתר בניה ו/או מועדות התכנון והבנייה, הינו באחריות המזמין.
לצורך ביצוע עבודות חפירה, חשמל, תקשורת, צנרת מים, ביוב, תיעול חפירה, הקמת תאי ביוב או
כל חפירה לעניין מים וביוב תחייב את הקבלן בהגשת "היתר" לביצוע העבודה ברחבי המועצה.
ההיתר יוגש ויאושר על ידי המועצה ,מחלקת התשתיות, אגף שפ"ע, משטרת ישראל (להלן
"ההיתר) ובו יפורטו התנאים המחייבים ואת אשר על הקבלן למלא בעת ביצוע העבודות. קבלת
ה"היתר" ותנאיו ממחלקת התשתיות של המועצה, לרבות חידושו מעת לעת כנדרש, הם תנאי
מפורש ומחייב להתחלת ביצוע העבודות או חלקן , כולל כל ההכנות לביצוע, ועל הקבלן האחריות
לדאוג לקבלתן בזמן.
.2.3 תוכניות
המזמין ימסור לקבלן שלושה ()3 עותקים מכל אחת מהתוכניות ללא תשלום. כל עותק נוסף
שיהיה דרוש לקבלן לביצוע העבודה הקבלנית יוכן על ידי הקבלן ועל חשבונו.
עותקים מהתוכניות ומכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן במקום נגיש
בסמיכות לאתר העבודה הקבלנית. המהנדס, מנהלת הפרויקט, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם
בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות שיומצאו לקבלן ע"י מהנדס המועצה מזמן לזמן תוך
התקדמות העבודה.
תכניות נוספות אלה (אם יהיו) ימציא מהנדס המועצה לקבלן בעוד מועד באופן שיוכל לבצע את
העבודות המתוארות בהן כסדרן ולעשות את כל ההכנות עבורן.
27
.2.4 תקנים ומפרטים סטנדרטיים
תקנים ישראליים (ת"י), מפרטי אספקה והתקנה בהוצאת מכון התקנים הישראלי, וכן תקנים
אחרים, מקומיים או מחו"ל, הנזכרים בחוזה, בין אם צורפו לחוזה ובין אם לאו, יהיו בעלי תוקף
כאילו צורפו לחוזה בניסוחם המלא, וזאת בתנאי שבמקרה של סטייה או אי-התאמה בנוסח
המפרט הסטנדרטי או התקן לעומת הוראה כלשהי בחוזה, יהיה נוסח החוזה מכריע ויחשבו את
המפרט הנ"ל או התקן כאילו תוקן ע"י חוזה זה.
הקבלן יוכל להציע תקנים אחרים במקום אלה המוזכרים במפרט, אם יוכיח לשביעות רצונו של
מהנדס המועצה שהעבודה המבוצעת או החומרים המסופקים לפי תקנים אלה הם לפחות שווי-
ערך או יותר טובים מאלה המבוצעים או מסופקים לפי התקנים הנתונים במפרט זה. הקבלן יוכל
להשתמש בתקנים האחרים רק באישור בכתב של מהנדס העיר.
.2.5 מדידה
.1 הקבלן יעסיק על חשבונו מודד רשוי בלבד לביצוע עבודות מדידה וסימונים, סימון נק' קבע
ע"י עובדי המודד אשר אינם בעלי הסמכה מינימלית של הנדסאי מדידה תיפסל.
.2 הקבלן מחוייב לפני תחילת ביצוע עבודות לבצע מדידה של האתר, לבדוק התאמה של
פוליגונים שנמסרו ע"י המזמין, לבצע אבטחת נק' (הקבלן נדרש לזמן את המפקח במהלך
ביצוע המדידה). עם סיום עבודות המדידה, הקבלן יעביר קובץ מודפס ובמדיה מגנטית
למפקח בה מצוינים נק' ייחוס. במידה והתגלו פערים בין פוליגונים שנמסרו ע"י המזמין
למדידה, המפקח יזמן את מודד המזמין לביצוע בדיקה משותפת עם מודד הקבלן.
.3 הקבלן יעביר לפיקוח את רשימת הנק' כולל קורדינטות אשר סופקה לקבלן, כולל
התייחסות פרטנית לפערים בין פוליגונים שהועברו ע"י המזמין לבין מה שסומן בטח. אי
העברה של פערים אלה לבדיקת המתכנן טרם ביצוע, תגרור פירוק וביצוע חוזר ללא
תמורה.
.4 מדידות חלקיות, או שחזור נק' שלא אובטחו כראוי, הינם באחריות הקבלן, המזמין לא
ישלם עבור מדידה או מדידה חוזרת.
.2.6 תוכניות לאחר הביצוע ("MADE AS״)
על הקבלן להכין על חשבונו על גבי תכנית במדיה ממוחשבת תכנית ״לאחר ביצוע״ ״Made As"
ברשת קואורדינטות ארצית, המדידה תבוצע ע"פ הנחיות המרכז למיפוי ישראל מפרט חני"ת.
החומר יותאם לתוכנת "טופקד". המדידה תבוצע כולל נק' עיגון קרקעית, המדידה תבוצע ע"פ
ההנחיות הבאות:
.1 מדידה טופוגרפית מלאה + סימון קווים סטטורים, זכות הדרך, שטח המדידה כולל מקיר
בית לקיר בית לכל רוחב החזית, נק' המדידה תסומן באופן מודגש.
.2 תוכנית המדידה תבוצע באופן שיאפשר הטמעה במערכת ה GIS עירונית, המדידה תבוצע
ע"פ הנחיות המרכז למיפוי ישראל מפרט חני"ת. החומר יותאם לתוכנת "טופקד".
שכבות-רשימת השכבות תבוצע על בסיס המרכז למיפוי.
יש לבצע ההפרדה של אלמנטים בשכבות נפרדות , קווים סטטורים מדרכה ומסעה, עצים
כולל מספור, עמודי תאורה/חשמל כולל מספור, שוחות כולל סוג עומק וכיווני זרימה,
מסעה , מדרכות. במידה וידרש, הקבלן יידרש על חשבונו להטמיע את תוכניות made as
שביצע במערכת ה GIS עירונית.
.3 המדידה תבוצע בקנ"מ 1:250 ובנוסף בקנ"מ ,1:100 קווי גובה יסומנו כל 20 ס"מ.
.4 עבודות חשמל ותקשורת יכללו צנרת וקווים שהוכנו, עמודי תאורה, שוחות וכל מה שקשור
לעבודות שבוצעו ע"י הקבלן.
.5 תיוג עצים (המודד ירשום בשכבה נפרדת את מספרי העצים הקיימים ברחוב חדשים וישנים).
.6 סימון גדרות כולל ציון קו קרקע טבעי משני הצדדים של הגדר.
28
.7 מדידת גובה כניסות לבתים/חניות כולל שביל גישה.
.8 בתחום הרצועה יסומנו כל העצמים כדוגמת: אבני שפה, מדרכות (כולל הפרדה לפי סוגים),
כבישים, עמודי תאורה, עמודי חשמל, תמרורים, מגופים, תאי ניקוז וביוב, ציון שמות
האלמנטים, מספרי בתים, מגרשים וגושים וכו'
.9 יש לוודא איכות כרטוגרפית מעולה. כיתובים ימוקמו באופן שלא יסתירו זה את זה.
.10 תמרור חדש/ישן, מיקומו, הכיוון אליו הוא פונה והכיתוב בו.
.11 סימוני צבע שבוצעו על פני המיסעה ואבני שפה, אורכו וצבעו.
תכניות אלו יוגשו לאחר השלמת הביצוע ויסופקו לפני קבלת העבודה ע״י המזמינה. הגשת
תכניות אלו לרבות במדיה ממוחשבת הינה תנאי לקבלת העבודה ע״י המפקח (המזמין רשאי לעכב
חשבון סופי בסך %10 מסך כלל העבודות עד השלמת תוכניות MADE AS ותיק מסירה מלא).
השלמת תוכניות המדידה תהיה עד לקבלת אישור מלא מצד הפיקוח והמזמין על התאמת
התוכניות לדרישות החוזה. תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מוסמך.
כל העבודות בסעיף זה - המדידה, הכנת התכניות וכו', ולרבות הכנת התכניות הממוחשבות
במערכת אוטוקד העדכנית, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. השרטוט הממוחשב
יערך בפורמט .DWG
לקבלת אישור לגמר עבודה, יש לקבל אישור בגין הטמעה של המדידה במערכת GIS עירונית
והתאמתה להנחיות עירוניות (ביצוע ההטמעה יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו).
התכניות יוגשו עפ״י מפרט GIS המקובל ברשות. כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על
כל הציוד האלקטרו מכני שסיפק, כולל הוראות תפעול והחזקה.
.2.7 תחום העבודות
המפקח יקבע את תחום העבודה בכל "אתר עבודה ,"וכן יקבע את רוחב רצועת הקרקע, בה מותר
יהיה לקבלן להשתמש לצורך הנחת קווי צינורות וחפירת תעלות. כמו כן יסמן המפקח את השטח
בו רשאי הקבלן לרכז את ציודו, להקים את מחסניו, לאכסן פועליו, וכדו'.
השטחים והרצועות הנ"ל ייקבעו בהתאם לצרכיי העבודה והקבלן לא יורשה לחרוג בפעולותיו
ובהקמת מבניו מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו.
אם לדעתו של הקבלן יידרש לו שטח נוסף לביצוע הפעולות הנ"ל, או פעולות אחרות כלשהן, יהיה
הקבלן חייב להגיש לאישור המפקח תכנית הכשרת שטחים והתארגנויות, ולהשיג את השטח
הנדרש על חשבונו הוא. לא תבוצענה עבודות הכנה והכשרת שטח כלשהן לפני קבלת אישור
מהמפקח.
הקבלן ישא בכל ההוצאות וישלם את כל הפיצויים, דמי נזיקין וקנסות במקרה של גרימת נזק
לרכוש זר מחוץ לתחום כפי שנקבע לעיל.
כל השטחים והדרכים אשר בגבולות אתרי העבודות ושטחי ההתארגנות יתוחזקו ע"י הקבלן על
חשבונו במשך כל תקופת ביצוע העבודות ובכל תנאי מזג אויר, כולל שמירת הסדר והניקיון.
אחזקת השטח תהיה ברמה נאותה לשימוש ומעבר של הולכי רגל ושל כלי רכב מסוגים שונים.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הדרוש למניעת היווצרות מטרדים, לשמירת בטחון הציבור ומשתמשי
הדרך, לרבות דיירים , הולכי רגל, רכבים, מערכות ותשתיות קיימות אשר בתחום העבודות
ובסמוך לכך.
הקבלן יוודא זרימת תנועה שוטפת בתחום העבודות בהתאם לתכנית דרכים והסדרי תנועה
ובטיחות (ראה סעיף 00.22 להלן).כל האמור לעיל בא להוסיף, להדגיש ולחזק את האמור והנדרש
ב"היתר".
29
.2.8 עבודה בסביבה עירונית צפופה והבטחת נגישות
ביצוע עבודות תשתית ברחבי המועצה במסגרת מכרז פיתוח ושדרוג מערכות תשתית מתמקד כולו
בסביבה עירונית צפופה, בה מתקיימים חיי יום יום, תנועה ערה, פעילות של מוסדות ציבור,
תחבורה ציבורית, עומס תשתיות תת קרקעי וקיומן של מערכות חיוניות דוגמת חשמל, מים, בזק,
תאורה וביוב .
על הקבלן חלה האחריות המלאה להכין את אתר העבודה תוך התחשבות בכל המשתנים הצפויים
באתר לרבות פעילות יומית של בתי ספר, מניעת רעש, ביצוע עבודות בסמיכות למבני מגורים,
הבטחת בטיחות באתר במשך כל היום והלילה (,)24/7 תיאום עם גורמים עירוניים דוגמת פיקוח
עירוני, פיקוח של תאגיד המים, ועד שכונה, צרכים מיוחדים של תושבים, חניות נכים המחייבות
הבטחת אפשרות חניה ונגישות כל שעות היממה, וכדומה .
טרם תחילת העבודה יודיע הקבלן לכל הרשויות להן יתכן וקיימות תשתיות ברחוב ואשר מולן
נדרש תיאום מוקדם: חברת חשמל, חברת בזק, חברת הכבלים המקומית, פקיד יערות לכל מקרה
של עצים ברחוב, מחלקת גינון עירונית, מחלקת תשתיות עירונית, מוקד עירוני, רשות העתיקות,
וכל רשות נוספת שיש לה תשתיות ברחוב ועל פי הנחייה של מהנדס התאגיד בהתאם לקיום
תשתיות תת קרקעיות (דוגמת איגודן, חברת מקורות, נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע), נתיבי
איילון, חברת כבישי ישראל וכדומה .
.3 התאמת תוכניות, המפרטים וכתב הכמויות
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות לביצוע ושאר מסמכי הביצוע את כל המידות, הנתונים
והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט
המיוחד ובכתב הכמויות, אי התאמה לתקנים ישראלים או להנחיות בטיחות כפי שמפורסמות
מפעם לפעם, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש ממנו הוראות בכתב. הקבלן יהיה אחראי (על
חשבונו) על הוצאת פוליגונים (גבהים) לאזור העבודה, ערעורים על הגבהים ועל המידות
שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע״י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח
בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי
ההתאמות.
הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים, שכן המסמכים
באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפויות בין המסמכים מתעוררת רק כאשר התנאים נמצאים
בסתירה. קביעת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
לא הביא הקבלן את דבר הטעות/הסתירה למפקח יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים
שיגרמו עקב אי מילוי הוראה זו, טעות או סתירה זאת ולא ישמשו עילה כלשהי לעיכוב העבודה,
אפילו מתייחסות הן לכתב הכמויות.
.4 אספקת חומרים וציוד ע"י הקבלן
.4.1 חומרים
המונח "חומרים ,"פירושו: חומרי בנין, בטון, משאבות, ברזל בניין/ מקצועי, ריצופים,
אבני שפה, צינורות, ספחים, אבזרים, מגופים, חומרי עזר, כגון: אטמים, צבעים, חומרי
בידוד , אלקטרודות, וכל חומר אחר, הנדרש לביצוע "המבנה" ולהשלמתו.
כל החומרים ללא יוצא מן הכלל יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה ויכללו
במחירי היחידה השונים.
.4.2 כללי
כל הציוד, חומרים, ספקים אשר בדעת הקבלן להשתמש/ להביא לשם ביצוע עבודות טעון
אישור המפקח לפני התחלת הביצוע, הציוד והחומר אשר לא אושר ע"י המפקח יסולק מן
המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח.
30
א. מפקח רשאי לדרוש בדיקה ואישור על חשבון הקבלן ממעבדה מאושרת (מכון התקנים
הישראלי, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל, וכיו"ב), לפי קביעת מהנדס העיר, על כל פריט
או יחידת חומר שהקבלן עומד לספק. נדרשה בדיקה כאמור , לא יובא החומר לאתר
העבודות עד להמצאת תוצאות הבדיקה ואישור המהנדס. היה והחומר באתר העבודות
ונדרשה בדיקה כאמור, יופסק השימוש בחומר זה, או לא יוחל השימוש בו, עד להמצאת
תוצאות הבדיקה וקבלת אישור מזמין העבודה/מהנדס הרשות/המפקח. נדרשה בדיקה
כאמור, יהיה הקבלן רשאי להמציא תעודה מקורית מיצרן החומר, או מספקו, ואם
הנתונים בתעודה יענו על דרישות המהנדס יתבטל הצורך בבדיקה .
ב. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות באופן מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים
לשביעות רצונו של המפקח/ מזמין.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות בדיקות מעבדה וכו׳ של רשות מוסמכת,
תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לו
אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו׳ של אותה רשות, והקבלן מתחייב
להמציא אישור כזה, אם יידרש.
ג. עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן
לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת
להגיש דגימות מאותם החומרים, לצרכי בדיקה.
החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהן יקבעו את מידת
התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום
להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. הפסקת
העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על
דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי
המפקח ותוצאות הבדיקות הנ״ל תחייבנה את שני הצדדים.
ד. הקבלן חייב להעביר למהנדס המועצה את תעודות האחריות מהיצרנים על כל האלמנטים
המסופקים לאתר ובכללן צינורות, האבזרים והפריטים וכו', כולל פירוט קטרים, דרגים,
עובי דופן, וכדו'. תעודות האחריות הן לתקופה של מעבר לתקופת הבדק.
ה. כל ההוצאות לרכישת החומרים, לאספקתם, להובלתם, לאחסונם, לטיפול בהם, וכדו',
תהיינה כלולות במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות.
.4.3 השגת חומרים
עצם הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות יש בה משום התחייבות מצידו, כי כל החומרים
שהקבלן חייב לספקם נמצאים ברשותו, או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד
המתאים.
.4.4 תחליפים
בכל המקרים , בהם הוגדר החומר שבאספקת הקבלן לפי ציון קטלוגי, שם יצרן, וכיו"ב, יהיה
הקבלן רשאי להציע לאישור מפקח ומנהל פרויקט גם יחד תחליפים מתאימים, ומפקח ומנהל
פרויקט יאשרו תחליפים כאלה באם שוכנעו בעליל שהתחליף הוא אמנם בעל איכות שווה לזו של
המוצר הנדרש או טובה ממנה, וייעודו שווה ומתאים לזה של המוצר הנדרש. לא הוצע על-ידי
הקבלן תחליף, או לא ניתן אישור מראש לתחליף שהוצע, יהיה על הקבלן לספק את המוצר
שנדרש מלכתחילה.
בשום מקרה, כאשר התחליף שאושר וסופק הנו יקר מהחומר המקורי שנדרש, לא יהיה הקבלן
31
זכאי לכל תוספת מחיר.
.4.5 הובלת חומרים
כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות, ייעשו על-ידי הקבלן, ותמורתן תיחשב ככלולה במחירים
לעבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות.
הובלה-פירושה לרבות העמסות, פריקות, אריזות, אחסנה ושינוע באתר, וכיו"ב.
לא תשולם לקבלן שום תוספת עבור פיצול הובלות, הובלות חלקיות, או הובלות נוספות של
מצעים, ריצופים, אספלט, צינורות ו/או אבזרים.
נתיבי תנועה אל אתרי העבודה, בתחומם ומהם, יתואמו עם המפקח ביוזמת הקבלן ובאחריותו.
מודגש בזה כי נתיבי תנועה אלה הנם ציבוריים וחל איסור על חסימתם בכל שלב משלבי העבודה
ללא אישור מראש ובכתב של מהנדס המועצה.
העמסה והובלה (של כל החומרים)
ההובלה תעשה במשאיות או בגרורים, (בכפוף לאמור בסעיפי "תנאי החוזה" בדבר " הובלת
משאות חריגים" וכן בדבר "תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים, וכיו"ב), בעלי אורך וסידורי
קשירה מתאימים. הרצפה תהיה ישרה, ללא עצמים בולטים וחדים, כדי למנוע כל פגיעה ונזקים
למוצרים. יש לאבטח את המטען מפני תזוזות ונפילה, ע"י שימוש בעמודוני צד או סולמות
מתאימים, ובקשירה. כבלים ושרשרות אינם מותרים לקשירה. בכל מקרה השימוש בהם רק
כשהם מרופדים ובאישור מראש ובכתב של המפקח.
העמסת המטען תעשה באחריות הקבלן באחת מהשיטות שלהלן: העמסה באריזה או בתפזורת.
האריזות לצורך העמסה יוכנו מראש באחריות הקבלן, כשבכל אריזה הפריטים זהים מבחינת
המוצר, קוטרו, דירוגו/מינו, ואורכו. לרוחב רצפת אמצעי ההובלה יונחו קורות עץ במידות
המומלצות ע"י יצרני הצינורות. המרחק בין קורות סמוכות יהיה 1 – 2 מ'.
צינורות בעלי שקוע (פעמון) יונחו כשהקצוות- שקוע ותקוע, מסודרים בדירוג כך שהשקוע יבלוט
ולא יגע בצינורות שלידו.
אין להעמיס ביחד ולהוביל צינורות מסוגים שונים (פלדה, בטון, פי.וי.סי, וכדו').
צינורות בקוטר גדול יותר יונחו בתחתית הערמה. אבזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים
מפני פגיעות מכניות, חום, שמן, לכלוך וקרינת שמש.
הצינורות והאבזרים יובלו כשהם קשורים בסמוך לנקודות התמיכה, באופן שתמנע תזוזתם
ופגיעה בהם עקב תנודות הרכב.
.4.6 פריקה ושינוע באתר
מקום פריקת המוצרים יתואם מראש בין הקבלן לבין המפקח. הפריקה תהיה במקומות ריכוז, או
לאורך תוואי קו הצינורות, בהתייחס לאמור בסעיף 00.06 שלעיל "היתר". פריקת הצינורות
והאבזרים יעשו בזהירות, ידנית או בעזרת כלים מכניים , בצורה שתמנע כל פגיעה בהם. אין
להשליך את המוצרים , אין לגררם או לגלגלם.
פריקה עם כלים וציוד מכניים תעשה לצינורות פלדה או בטון ולמוצרים שהובלו ארוזים. הפריקה
תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות, או במלגזה. הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות. אין
להשתמש בשרשרות או בכבלים שאינם מרופדים, גם זאת באישור המפקח מראש ובכתב .אין
לתפוס את המוצרים בעזרת ווים.
שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעות במוצרים. שיני מזלג ההרמה חייבים להיות מרופדים.
תקינות הפריטים והתאמתם תיבדק ע"י המפקח עם הגיעם לאתר. כל פריט לא תקין ושאינו ראוי
יסולק מיד על ידי הקבלן מאתר העבודה על חשבונו.
32
.4.7 אחסנה באתר
משטחי הפריקה יהיו ישרים, ללא עצמים בולטים, חדים וקשים, שיכולים לגרום לפגיעות
מוצרים. משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתווי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של כלי
רכב, אמצעי ההובלה ומכונות העבודה, שאפשר יהיה לפזר את החומר החפור ללא פגיעה
במוצרים, ובכדי למנוע הידרדרות המוצרים אל תוך התעלה.
מוצרים ארוזים יונחו עם האריזה על משטחי הפריקה. מוצרים בלא אריזה, בעיקר צינורות,
יונחו על גבי תמיכות עשויות קורות עץ במידות המומלצות על ידי היצרנים. התמיכות יונחו
במרחקים של 1 – 2 מ' זה מזה, 0.5 – 1 מ' מהקצוות.
גובה ערמת צינורות פלדה לא יעלה על 1.0 מ'. גובה ערמת צינורות בטון לא יעלה על 1.5 מ'.
גובה ערמת צינורות פי.וי.סי. לא יעלה על 1.0 מ', ובאם הצינורות מאוחסנים באריזתם
המקורית מהיצרן, גובה הערמה יהיה כגובה האריזה. הקבלן ינקוט על אחריותו בכל
האמצעים למניעת התדרדרות הצינורות, כולל השימוש בקורות ומעצורים.
אטמים ואבזרים יאוחסנו באריזתם המקורית עד השימוש בהם. מקום האחסון של הצינורות,
האבזרים והאטמים לא יהיה בסמיכות למקור חום. יש למנוע מגע ביניהם לבין דלקים, שמנים,
צבעים ומדללים.
חשיפת צינורות ואבזרים עשויים פי.וי.סי. לקרינת שמש לפרק זמן ממושך, ארוך משבועיים,
מחייבת כיסויים ברשת צל %80 , ובאופן שתתאפשר זרימת אויר חופשית.
משחת החלקה תאוחסן באריזתה המקורית, כשהיא סגורה היטב ומוגנת מפני חדירת מים
ולכלוך.
כל המוצרים המפוזרים על פני הקרקע לאורך התווי יובטחו מפני התדרדרות אל תוך התעלה,
נגיעה, חיכוך ופגיעה זה בזה, חדירת בוץ וכל פסולת אחרת לתוכם.
.4.8 ציוד הקבלן, מכונות, כח אדם
הקבלן יספק את כל הציוד, ציוד העזר, כוח האדם והכלים המכניים הדרושים לביצוע "העבודה
הנדרשת" ויורשה להשתמש רק בציוד ובמכונות ובכוח אדם מיומן אשר לפי דעתו של המפקח
יתאימו לביצוע יעיל של "העבודה הנדרשת" .
הקבלן ירחיק כל מכונה או חלק ציוד או כח אדם לא מיומן אשר לפי קביעת המפקח לא ימלאו
את הדרישה הנ"ל, ויחליפם באחרים עד אשר ישביע את רצון המפקח. הקבלן לא יהיה רשאי
לקבל כל פיצוי או תשלום נוסף עבור ההוצאות או הפסדים הקשורים בהרחקת ציוד והחלפתו או
החלפת צוות העובדים לפי המפורט בסעיף זה, אף אם הציוד או כח האדם שהחלפתו תידרש
קיבל קודם לכן את אישור המפקח.
הקבלן יפרט בהצעתו רשימה מלאה של כל הציוד אשר בדעתו להשתמש בו בביצוע העבודות,
בציינו את הטיפוס, הכמות, התפוקה ופרטים חשובים אחרים על יחידות הציוד השונות ועל חלקי
העבודה שבהם ישתמשו.
.5 אמצעי זהירות
הקבלן ינקוט כל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע
"העבודות" ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות המתייחסים לבטיחות. הקבלן יתקין
מעקות, גדרות בטיחות זמניים, תאורה ושלטי אזהרה כדרוש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות
העלולות להיגרם בגלל הימצאותם של תעלות פתוחות, בורות, ערמות עפר, חומרים וציוד
ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל
הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר, ולסלק מכשולים העלולים להישאר באתר כתוצאה
מביצוע "המבנה". במידת הצורך יסדר הקבלן מעברים זמניים לחציית החפירות הפתוחות.
הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש זר או לחיי אדם ובעלי חיים, והמזמין לא
יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליה. לעומת זאת, שומרת המועצה לעצמה זכות לעכב
33
תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את
הסכומים הנ"ל תשחרר המועצה רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני
הצדדים, או לפי פסק-דין של בית המשפט, או בוררות, או על פי מסמך אחר בר-סמכא.
חל איסור מוחלט על שימוש בחומרי נפץ למטרה כלשהיא. חל איסור מוחלט על שימוש באקדח
יריות מסמרים או ציוד דומה, למטרה כלשהי.
.6 הגנה נגד פגעי טבע
בנוסף לאמור בפרק 57.005 ב"מפרט לעבודות בנייה", הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי
להגן על "העבודות" במשך תקופת הביצוע ואחרי השלמת "העבודות", עד למסירתו לידי המזמין,
מנזק אשר יכול להיגרם ע"י מי-גשמים, שפכים, ניקוז ושיטפונות, מי תהום, מפולות אדמה, רוח,
שמש או תופעות אחרות. כל נזק שנגרם ע"י כך, בין אם הקבלן, לפי דעתו, נקט באמצעי הגנה ובין
אם לא עשה כך, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי ועל חשבונו, בתיאום ולשביעות רצונו הגמורה של
המפקח.
.7 אספקת מים
הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע "העבודה הנדרשת", כולל המים הדרושים
לשטיפה וחיטוי הצנרת ולשימוש עובדיו. המים יהיו באיכות מי שתייה, שמקורם במערכת
אספקת המים העירונית. במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי
אספקת המים העירונית, כולל חיבורים לצרכני המערכת העירונית, וזאת בתנאי שיתקין שעוני
מדידה, וכל זאת באישור המפקח .
חיבורים לצרכני המערכת העירונית יעשו אך ורק בהסכמת הצרכנים בכתב, ולאחר שההסכם
ותנאיו, בין הקבלן ובין הצרכן, יאושרו על ידי המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל
הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון :
הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים רזרביים, מכוניות, וכדו'. את כל ההוצאות הקשורות
באספקת המים, כולל ההוצאות בהתחברות למקורות האספקה, הוצאות השימוש במים,
והובלתם למקום השימוש בהם לפי האמור מעלה, יכלול הקבלן במחירי היחידות השונים
הנקובים
בכתב הכמויות.
.8 אספקת חשמל ותאורה זמנית
הקבלן יספק על חשבונו את החשמל ותאורה זמנית הדרושים לביצוע העבודות ע"י הפעלת דיזל-
גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר, ויעשה את כל הסידורים, כגון:
קבלת אישורים מחברת חשמל וכדו', וכל זאת באישור המפקח.
כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל, ייכללו במחירי היחידות השונים הנקובים
בכתב הכמויות.
.9 לוח זמנים, תוכנית העבודה, ותשלום התמורה:
.9.1 לוח זמנים ותוכנית עבודה
הזמן הקצוב לביצוע כל העבודות בהתאם לחוזה זה יצוין במוסף חוזה ו/או נספח לחוזה . לוח
הזמנים אשר על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המזמין על פי הנדרש ב"תנאי החוזה" (לוח זמנים
לביצוע העבודה), יהיה מבוסס על תקופת הזמן במושגי ימי לוח בלבד, שהוקצבה עבור כל סוגי
העבודות ושלביהן שבחוזה. לוח הזמנים המוצע צריך להיות מסודר בצורת דיאגרמה של גאנט,
וילווה בהסברים הנחוצים ובתכנית המפורטת של ארגון עבודה, הכוללת מיקום מבני הקבלן,
34
רשימות כליו וציודו המכני, מספר הפועלים, בעלי המקצוע, עובדי הניהול והפיקוח, קבלני משנה
וציודם, שיועסקו בעבודות הכלולות בחוזה.
מהנדס המועצה יבדוק את לוח הזמנים ותכנית הארגון המוצעים, ויחזירם לקבלן תוך 10 ימי
עבודה מיום קבלתם עם הערות ודרישות לשינויים (אם יידרשו). הקבלן יכניס את כל התיקונים
והשינויים הנדרשים לא יאוחר מ – 5 ימי עבודה מיום קבלת ההערות. ההצעה המתוקנת תבדק
ותאושר ע"י המזמין ותשמש בסיס יחיד ובלעדי לביצוע העבודות.
במסגרת לוח הזמנים הכללי יהיה על הקבלן, אם ידרוש זאת מהנדס המועצה, להקדים ביצועם
של קטעי עבודה, כגון אלה החוצים כבישים, או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה מקומות.
הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור מהנדס המועצה לתכנית הארגון, תיאור דרכי הביצוע ולוח
הזמנים המוצעים, אלא אם מהנדס המועצה ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה מסוימות. כל
העיכובים והפסדי הזמן שייגרמו לקבלן בגלל איחור בהגשת הצעותיו לתכנית הארגון וללוח
הזמנים המוצעים, יהיו ע"ח הקבלן בלבד.
.9.2 דו"ח התקדמות העבודה
החל מהתחלת עבודות ההכנה, ובמשך כל תקופת ביצוע "העבודה", ישלים הקבלן את לוחות
הזמנים ויעדכנם בהתאם להתקדמות העבודה.הקבלן יכין בנוסף לזה דוחות ביצוע שבועיים
וחודשיים, וכן דיאגרמות השוואה ללוח הזמנים המאושר. הלוחות והדיאגרמות יימסרו למפקח
בשני עותקים ויוחלפו בקביעות לאחר עדכונם ( אחת לחודש יוציא הקבלן עדכון ללוח הזמנים
ויפיץ למהנדס המועצה, לא עשה זאת הקבלן, רשאי המזמין לעכב חשבון לפי שיקול דעתו עד
להשלמת לו"ז מעודכן).
.9.3 תמורה
כל הפעולות המפורטות בפרק 00 הנן על חשבון הקבלן, והתמורה עבורן תיכלל במחירי היחידה
לעבודות השונות, הנקובים בכתב הכמויות.
.10 סדרי עדיפויות לביצוע העבודות
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים
בו יבוצעו וכו', או לדרוש ביצוע העבודה בשלבים הכל לפי קביעת המפקח. כמו כן רשאי המפקח
לקבוע סדרי קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של הפסקות
זמניות בעבודה גם לפרקי זמן של מספר שבועות בין שלבי הביצוע השונים, עפ״י עדיפויות המועצה,
מצב ביצוע עבודות אחרות, הוראות הרשויות המוסמכות, ו/או כל סיבה אחרת לפי קביעת המפקח.
מובא בזאת לידיעת הקבלן כי העבודה תבוצע גם בשיתוף התושבים, הסוחרים ומנהלי פרויקטים
המשיקים והסמוכים לפרויקט נשוא חוזה זה, דבר שעלול לגרום לשינויים בסדרי העדיפות ושלבי
הביצוע, גם לאחר שאושרו במסגרת רישיון עבודה
כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה, הארכת תקופת הביצוע או לתוספת
כלשהיא.
.11 מסירת עבודה לקבלן ומסירה בתום ביצוע
.11.1 נוהל מקדים לתחילת פרויקט.
על הקבלן להשלים את האישורים הבאים לפני כניסה לביצוע.
התחלה של פרויקט בטרם הושלם התהליך, תגרור קנסות כספיים ועיכוב תשלום עד לקבלת כל
האישורים הנדרשים ע"י המזמין.
35
הקבלן מתחייב לעקוב אחר עדכוני נהלי החברה ולהגיש את המסמכים בהתאם לנוהל האחרון
התקף בעת ההגשה, כולל כל מסמכי הבדיקה, אישורי תאימות, ואישורי גורמים חיצוניים
הנדרשים.
.11.2 נוהל סיום פרויקט ומסירה למזמין
מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה החברה רשאית לדרוש מהקבלן מסירת חלקי עבודה גמורים
(מסירה בשלבים), כל זאת ללא כל תביעה מצד הקבלן.
אישור שלבי הביצוע, אם ניתן על ידי המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית
של הקבלן לשלב שאושר, או לעבודה במצבה המושלם, או לכל חלק ממנה.
מסירת עבודה תיחשב כמסירה סופית רק לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים, בהתאם לפירוט
שבנספח ובכפוף לנהלי החברה העדכניים ביותר כפי שיהיו מאושרים במועד הגשת המסמכים.
הקבלן מתחייב לעקוב אחר עדכוני נהלי החברה ולהגיש את המסמכים בהתאם לנוהל האחרון
התקף בעת ההגשה, כולל כל מסמכי הבדיקה, אישורי תאימות, ואישורי גורמים חיצוניים
הנדרשים.
רשימת המסמכים:
.1 חשבון סופי חתום ומאושר ע"י הקבלן, מפקח, בקר התקציבי מטעם המזמין.
.2 חישוב כמויות חתום ע"י מודד (מטעם הקבלן בחתימה פיזית ולא דיגיטלית), הקבלן,
מפקח, בקר התקציבי מטעם המזמין.
.3 תוכניות עדות MADE AS בפורמט PDF+DWG ע"פ חני"ת עם הפרדה לשכבות מותאם
להטמעה במערכת GIS עירונית.
.4 מדידה טופוגרפית כולל קווי גובה על רקע תכנון גאומטרי+ גבהים.
.5 תוכנית made as לתמרור.
.6 תוכנית made as תיעול, כולל עומקים, כיווני זרימה, קוטר צינור/שוחה וכו'
.7 תוכנית made as תאורה.
.8 תוכנית made as קווי תקשורת, השקייה, חשמל.
.9 תוכנית made as נטיעות.
.10 תוכנית המדידה תכלול הפרדה של מדרכות, מסעות, אבני שפה לפי אפיונים וסוגים.
.11 בדיקות הידוק שתית כולל תוצאות בדיקות נטילה מהשטח (כולל תוכנית המייצגת את נק'
הבדיקה).
.12 בדיקות הידוק מצעים לפי שכבות כולל תוצאות נטילה מהשטח (כולל תוכנית המייצגת את
נק' הבדיקה).
.13 מילוי תעלות ביוב/תיעול- תוצאות הידוק לפי שכבות.
.14 אספלט- גלילים ומיצוי לבדיקת התאמה לדרישות "מרשל" מאופיין ע"י המזמין.
.15 בדיקת חיטוי למערכת המים ואישור תקינות, כולל חיבור קווים חדשים למערכת
העירונית.
.16 אישור יועצים בגין השלמת עבודות: יועץ תנועה, פיזי, תכן, חשמל, מים ביוב ותיעול,
נגישות, אדריכל נוף, על הקבלן להעביר דו"ח נקי מליקויים לאחר סיום עבודות.
.17 גנים ונוף- מסירה למחלקת גנים ונוף, אישור על העברת מערכת השקייה ונטיעות לאחר
השלמת 3 חודשי אחזקה ממסירה ללא הערות.
.18 אישור מהנדס המועצה לקבלת הרחוב והשלמת דרישות פרטניות.
36
.19 אישור אגף/מחלקת תשתיות על סיום עבודות.
.20 ערבות בדק ע"פ חוזה.
.21 העברת תיק מתקן בשלושה העתקים:
מצעים- תעודות משלוח מתוייקות לפי תאריך כולל טבלת אקסל לריכוז משקלים.
אישור בודק חשמל+ רשיון, אישור חשמלאי+ רישיון+ הצהרה על ביצוע לפי חוק
החשמל.
אישור קונסטרוקטור ליציבות עמודי תאורה.
אספלט- תעודות משלוח מתוייקות לפי תאריך כולל טבלת אקסל לריכוז משקלים.
מרשל יומי ממפעל האספלטים תואם את סוג האספלט שסופק לאתר.
בדיקות גלילים כולל מיצוי אספלט והתאמה למרשל מאושר לפני ביצוע.
אישורי הטמנה- תעודות משלוח מתוייקות לפי תאריך כולל טבלת אקסל לריכוז
משקלים
ריצופים ואבני שפה תעודות משלוח.
נטיעות כולל שם העץ גודל ושם המשתלה.
ארון השקייה כולל פרטי ארון ושם ספק.
ריהוט רחוב כולל שם ספק ותעודות משלוח.
.22 תיק תיעוד: הקבלן יגיש למזמין תיק תיעוד לרחוב בתמונות סטילס כולל מספור הבתים
לפני ואחרי גמר העבודות.
.23 השלמה של טופס מסירה בגמר פרויקט, אם סיום העבודות ולפני קבלה של חשבון סופי,
הקבלן בשיתוף הפיקוח יכינו טופס מסכם למסירה, מצורף טופס בהמשך.
37
.12 בדיקות מעבדה
באחריות הקבלן לבצע את בדיקות המעבדה באמצעות מעבדה מוסמכת מכל סוג שהוא עבור כל
מרכיבי העבודה ועל חשבונו, הקבלן יציג בפני המפקח טרם ביצוע העבודות הסכם התקשרות תקף
מול מכון מעבדות מוסמך.
קבע המזמין כי עליו לבצע בדיקות שונות עם במעבדה קבועה, במעבדה ניידת או בכל צורה שהיא,
בדיקות הקשורות לטיב החומרים שסופקו על ידי הקבלן או טיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן,
תהה החלטת המזמין בעניין סופית.
מובהר ומודגש כ צילום פנימי של קווי ביוב, צילום פנימי של קווי מים בדיקות רנטגן וצפיפות
ריתוכים (רנטגן), יחשבו לעניין זה בדיקות מעבדה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקות מעבדה מכל סוג שהוא עבור כל מרכיבי העבודה על
חשבון הקבלן. עלות בדיקות שיבוצעו ע"ח המזמין יקוזזו מחשבון חלקי או/ו סופי של הקבלן
בתוספת תקורה של %.15
מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי החוזה, הבדיקות תכלולנה בין היתר:
.1 נטילת מדגם שתית חפורה- לכל 1000 מ"ר דגימה (יש לבצע הפרדה בין נטילות לשטח
מסעה ומדרכה).
.2 הידוק שתית %96
.3 מצעים- לכל 200 קו"ב, יש לבצע נטילה מהשטח של מצעים לבדיקה והתאמה למצע א'
.A1-a
.4 צפיפות גרעינית מצעים לשכבה- לכל 200 קו"ב (מקסימום) יש לבצע בדיקת צפיפות
גרעינית מינימום הידוק %.98
.5 מילוי- לכל 500 קו"ב, יש לבצע נטילה ממערום ולבדוק התאמה כחומר מילוי ע"פ הנחיות
המתכנן/מפקח.
.6 בדיקת הידוק מילוי- לכל 500 קו"ב מקסימום, יש לבצע בדיקת הידוק בשיטה גרעינית,
מינימום תוצאה %.96
.7 מרשל- הקבלן יעביר לאישור לפני ביצוע בדיקת מרשל לאישור האספלט לפני ביצוע.
.8 הקבלן יעביר מרשל של התערובות המסופקת ביום ביצוע האספלט.
.9 תערובות אספלטיות- מכל שכבת אספלט, יש לבצע בדיקה לתערובת אספלטית כולל
הוצאת גלילים (שלושה גלילים לשטח עד 450 מ"ר- גליל לכל 150 מ"ר אספלט) כולל ביצוע
מיצוי והתאמה למרשל מאושר.
.10 בדיקות מוקדמות של טיב השילוט, הצבע, הגידור וכיו״ב לשלב זמני וסופי.
.11 בדיקות שוטפות לטיב השילוט, הצבע, הגידור וכיו״ב לשלב זמני וסופי.
.12 בדיקות לטיב המלאכה, אופן הצבת התמרורים והצביעה לשלב זמני וסופי.
.13 בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.
.14 בדיקות טיב קרקע לשתילה.
.15 אישור בודק חשמל וחברת חשמל לחיבור תאורה.
.16 אישור מעבדה לתקינות מז"ח.
.17 אישור בגין חיטוי קווי מים לצריכה.
המעבדה הבודקת תפעל לפי הוראות המפקח.
38
.13 אמצעי זהירות גידור ושילוט הגידור
א. אם באתרי העבודה ובסמיכות אליהם מתנהלת תנועת כלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה)
והולכי רגל.
ב. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב
והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולמנוע הפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או
לתנועה המוטורית המתנהלת באתר העבודה ובסמיכות אליו.
ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין הבטיחות בחוזה וביתר מסמכי המכרז, על הקבלן
לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב עבודתו.
ד. הקבלן אחראי גם לבטיחות עובדיו ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות
עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'.
ה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו
בעת ביצוע העבודה כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.
ו. הקבלן יידרש לבצע גידור היקפי של אתר העבודה - גדר דגם ירושלים או שו"ע מאושר ע"י
הפיקוח.
ז. הגדר תבוצע על ידי רשת מרותכת מגולוונת קשיחה במסגרת צינור פלדה מגלוון, בגובה של
2.00 מ׳ בהתאם להנחיות המפקח ע״ג תושבות כובד מאושרות ע״י המפקח, לרבות עמודי
פלדה מגולוונים. לאורך הגדרות הנ״ל יתלה הקבלן שלטי אזהרה במרחק של עד 10 מטר
בין שלט לשלט למניעת כניסת זרים לאתר העבודה/אתר התארגנות. הקבלן יבצע קטע גדר
כדוגמה לאישור המפקח. עבור הגדר ההיקפית ישולם לקבלן על פי הסעיפים המתאימים
בכתב הכמויות.
ח. תוואי הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של העבודה ולפי הסדרי התנועה
שבכל אחד מהשלבים, בגין העתקת הגדר והתחזוקה השוטפת ישולם לקבלן ע"פ ההסכם.
ט. פירוק והתקנה של גדר באופן יומי לשם ביצוע עבודות באתר, לא יזכה את הקבלן בגין כל
תשלום נוסף.
י. הקבלן יבצע בנוסף, על חשבונו, גדר פח פנל מבודד כולל פרופיל עליון ותחתון מאושר ע״י
המועצה מסביב לשטח ההתארגנות.
יא. בנוסף יתקין הקבלן, על חשבונו, בתוך אתרי העבודה מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי
אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של
בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר מיד עם סיום העבודה בכל חלק
של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות והעפר ולסלק את
כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.
יב. על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת
הביצוע ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול סיבה אחרת.
יג. במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן
לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי
הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר קיום סימון, שילוט וגידור מתאים סביב התאים
הפתוחים בכל תקופת העבודה.
יד. כל השלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית .
טו. הקבלן יקיים על חשבונו בלבד שמירה על אתר העבודה והחומרים.
טז. החברה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות
גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את
החברה ואת המפקח מטעמו מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו לתשתיות/מבנה ו/או
לעובדים ו/או לאדם כלשהו הכול בהתאם למפורט בתנאי ההסכם.
39
יז. במקרים בהם תידרש עבודה בשלבים, תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם
לשלבי הבצוע השונים ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. על הקבלן לבצע על
חשבונו גם גידור זמני, מעברים, גשרונים, סגירות, הגנות וכל הנדרש להבטחת מעבר הולכי
הרגל.
יח. על הקבלן לפרק את כל הגדרות ואמצעי הזהירות וההגנה כנ״ל בגמר העבודה ובהתאם
להוראות המפקח.
יט. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות כנ״ל אף אם אושרו ע״י המפקח ו/או הרשויות המוסמכות
אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב
עבודתו.
כ. במקרים בהם יידרש מעבר הולכי רגל מעל תעלה פתוחה יבצע הקבלן גשרון נייד מפלדה
מגולוונת, ברוחב 1.3 מ׳ לרבות מעקות , הכול לפי דרישות תקני הבטיחות ובהתאם
לאישור יועץ בטיחות והקונסטרוקטור מטעם הקבלן.
כא. כל העבודות והאמצעים הנ״ל יבוצעו/יסופקו ע״י הקבלן ועל חשבונו.
.14 תחזוקת האתר וניקיון
על הקבלן לשמור על ניקיון וסדר אסתטי של אתרי העבודה ואזורי ההתארגנות וסביבתם במשך
כל תקופת הביצוע: עודפי העפר והפסולת יסולקו אל מחוץ לאתרי העבודה ואזורי ההתארגנות אל
אתרי שפך מאושרים ע״י הרשות.
בכל אתר יותקנו שרותים כימיים לשימוש עובדי הקבלן. תאי השירותים יתוחזקו וינוקו ע״י
הקבלן ועל חשבונו לפחות פעם בשבוע או ע"פ דרישת המפקח.
בכל מקרה יש לבצע עבודות חפירה/מילוי/העמסת פסולת על משאית תוך הרטבה במים כך שלא
ייווצרו ענני אבק ועפר באתר ובסביבתו.
כאשר קטע הרחוב שבו מתנהלת העבודה סגור לתנועה, על הקבלן לשנע על חשבונו את פחי
האשפה הציבוריים אל מקום בו מתאפשרת גישה של משאיות אגף התברואה וממנו חזרה. הקבלן
ינקה על חשבונו גם את המדרכות בקטעי העבודה המגודרים.
.15 צוות ניהול מטעם הקבלן ומשרד המפקח
.15.1 מהנדס ביצוע
הקבלן ימנה מהנדס קבוע מטעמו אשר ינהל, יתאם ויבקר את בצוע כל העבודות בכל שלבי הביצוע
(להלן ״מהנדס הביצוע״).
מהנדס הביצוע ידווח תקופתית למפקח על התקדמות הביצוע. כן ידווח מהנדס הביצוע למפקח על
עיכובים וחריגה מלוח הזמנים, אם תהיה, והסיבות לעיכובים והחריגות.
עם סיום ביצוע כל עבודה, יוציא מהנדס הביצוע מסמך המאשר בחתימתו את התאמת ביצוע
העבודה לנדרש במסמכי החוזה.
מהנדס הביצוע יהיה נוכח במסירה וימסור את העבודה לידי המפקח.
.15.2 מנהל עבודה
הקבלן יעסיק על חשבונו בכל אתרי העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה
כדלקמן: רשום במשרד העבודה והרווחה כמנהל עבודה מוסמך, בעל תעודת הסמכה, לביצוע
עבודות בענף התשתיות. הכשרתו כמנהל עבודה ובמסגרת תפקידו כמנהל עבודה. בעל ניסיון
בבצוע עבודות דרכים ופתוח של 5 (חמש) שנים לפחות.
.15.3 משרד למפקח
על הקבלן להעמיד באתר, אם יידרש ע״י המפקח, מבנה טרומי או מבנה יביל בשטח של כ - 24
מ״ר עבור משרד למפקח. המבנה כולל חדר ישיבות , שירותים ומטבחון, במבנה יותקן קו לטלפון
40
+ מכשיר וקו פקס+ מכשיר. החדר יכלול שולחן ו - 6 כסאות וארון מתכת לתכניות עם סידור
לנעילה. במבנה יהיה עם חלונות כולל סורגים, דלת הכניסה תהיה עם מנעול צילינדר. במבנה
תהיה תאורה מספקת, כולל שקעים בכמות של לפחות 3 שקעים לחדר הישיבות. המבנה יהיה
ממוזג בשלמותו ע״י מזגן מפוצל 2.5 כ״ס. הקבלן יחבר את המבנה למערכות המים והחשמל וידאג
לניקיונו היומיומי. כן ישלם הקבלן את חשבונות החשמל, המים וטלפון.
בנוסף , על הקבלן לספק בית שימוש כימי לשימוש עובדיו ולדאוג לניקיונו הקבוע. מיקום המבנה
יאושר ע״י המפקח בטרם הקמתו.
.15.4 נציגות קבלן ראשי
הקבלן הראשי מתחייב שגם אם נמסרה העבודה מטעמו לקבלן משנה שאושר ע"י המזמין, נציג
מטעמו יהיה שותף פעיל לאורך כל תקופת הביצוע, במידה ולא מונה נציג כזה מטעם הקבלן, רשאי
המזמין לקנוס את הקבלן הראשי על העדרות נציג הקבלן באופן יומי עד למינוי נציג כזה מטעמו.
.16 קבלני משנה
א. על הקבלן להגיש לאישור המפקח עם ההודעה על מסירת עבודה את רשימת קבלני המשנה
שבדעתו להעסיק, לרבות רשימת היצרנים והספקים השונים. הבקשה לאישור ״קבלן
משנה״ תוגש ע״ג טופס לאישור קבלן משנה או ספק, העסקת קבלן משנה שלא אושר ע"י
המפקח והמזמין, עשויה לגרור אי קבלת הביצוע ללא כל צורך בהסבר מצד המפקח או
מזמין .
ב. אם מכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק,
יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/או הספקים, בסמכות
המועצה, באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן התראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך 14
יום להוראות המועצה
ג. יוכל המזמין לשלם ישירות לקבלן המשנה/ספק של הקבלן הראשי ללא קבלת אישור מצד
הקבלן הראשי לשם השלמת העבודה. הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או
לספק לצורך השלמת העבודה בתוספת %15 ינוכה מהשכר המגיע לקבלן, או יגבה ממנו
בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבות
ד. אם מכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק,
יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/או הספקים, בסמכות
המועצה באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן התראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך 14
יום להוראות המועצה, להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן ו/או ספק אחר להשלמת
העבודה.
הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק שהובא על ידי החברה לצורך
השלמת העבודה בתוספת %15 ינוכה מהשכר המגיע לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך אחרת
לרבות חילוט הערבות.
.17 תנאי העבודה באתרים השונים
בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים
הבאים:
א. קבלת השטח ע"י הקבלן
עם קבלת כל עבודה, הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים
לבצוע העבודה ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע
והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות בדרך כלל מערכות תשתית שונות. לא
תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי-וודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע
העבודה.
41
הקבלן בטרם יחל בעבודתו, יצלם את האתר וסביבת האתר, יכין תיק תיעוד אותו ימסור
למפקח בטרם תחילת ביצוע העבודות. נזקים אשר לא תועדו, אלמנטים שלא הוחזרו
כדוגמת מעקות עמודונים היה ולא תועד אי הימצאותם בשטח, יוחזרו/יתוקנו ע"ח הקבלן.
ב. עבודה באתר פעיל
האתרים בהם תבוצענה העבודות הינם בדרך כלל פעילים, הינו - רחובות עירונים, אזורים
מסחריים , אזורי מגורים, חניונים וכו', אשר ימשיכו ויפעלו במשך כל תקופת הבצוע.
הקבלן. יידרש, במידת הצורך, לבצע את כל סוגי העבודות נשוא חוזה זה, גם בשלבים
ובקטעים . מוגבלים, הקבלן עשוי להידרש לעבוד במשמרות, בלילות ובעבודה רצופה ללא
הפסק. בכל מקרה שפתיחת מסעת אספלט ו/או הריצוף, העבודה תימשך ללא הפסק,
ברצף, עד לסיומה לשביעות רצונו של המפקח. לא תשולם כל תוספת בגין העבודות אשר
תתבצענה בשלבים ובקטעים כנ״ל.
ג. תכניות מפורטות להתארגנות
תוך חמישה עשר יום מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת כל עבודה ע״ המועצה, ימציא
הקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות
האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר
ויציאה ממנו, גידור שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט הסדרי תנועה זמניים
לכל שלבי הביצוע.
מודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה
הדרוש, הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא ישולם על כך בנפרד.
הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור המפקח יהא ע״ח
הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד.
תכנית ההתארגנות הנ״ל תיבדק ע״י המפקח, רשויות אחרות ומשטרת ישראל, ורק לאחר
אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות
הנ״ל.
ד. דיפון זמני
.1 על הקבלן לתכנן ולבצע דיפון זמני לחפירות בכל עומק על יד כבישים, מדרכות, מעבר בטוח
להולכי רגל, דרך לרכב הצלה וכל דרך ומעבר אחר לפי הסדרי תנועה מאושרים, על יד
צנרות
ומערכות תת קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימות וכן על יד קירות תומכים בגדרות
הבתים, קירות בתים, עמודי חשמל, שלטים, עמודי תאורה וכו'.
.2 על הקבלן לתכנן לבצע דיפון זמני לכל חפירה בקרקע שאינה יציבה ולכל חפירה בעומק
העולה על 2.5 מ׳ אף אם היא אינה מבוצעות על יד מתקנים כנ״ל או מבוצעות בקרקע
יציבה.
.3 על הקבלן להכין את התכנון המפורט של התמיכות ולהגישן לאישור המפקח.
.4 התכנון והביצוע של הדיפון הזמני, מסוג כלשהו, בממדים כלשהם ובכמות כלשהי, שדרוש
לבצוע חפירה כלשהי לפי הפרוט הנ״ל, יהיה על-חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום.
.5 סוגי הדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר (עקרונית) בתכניות, ובהעדר
תאור כזה, יציע הקבלן לאישור את שיטת הדיפון הזמני. אין לבצע דיפון זמני בטרם אושר
התכנון המפורט שלו ע״י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת
קרקעית או כבלים כלשהם.
.6 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.
.7 אין באישור המפקח לדיפון כדי לגרוע מאחריותו היחידה והבלעדית של הקבלן לדיפון
ליציבותו ולבטיחותו.
42
ה. תנועה ועבודה על פני הכבישים, ריצופים ומשטחים קיימים
כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת
שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים
בגלגלים פניאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן
ע״י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.
ו. דרכי גישה
על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית
לכל חלקי העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל
סיבה שהיא. רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את
הדרכים הללו בכללם או בחלקם במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירם במקומם
לאחר סיום העבודה. החלטת המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול
הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.
ז. עבודה מתחת לקוי מתח גבוה
על הקבלן לקבל אישור חב׳ החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר לטווחיי
הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח נמוך, גבוה
ועליון. העבודה תבוצע עפ״י התנאים שיוכתבו ע״י חב׳ החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל
והגנה וחפירה עמוקה.
כל הכרוך בבצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון
הקבלן ולא ישולם בנפרד.
ח. מלאי חירום של הקבלן
הקבלן יחזיק בשטח ההתארגנות בתחומי המועצה מלאי של חומרים אשר ישמשו בזמן
חירום את הקבלן.
מלאי החומרים יכלול בין היתר את החומרים הבאים :
.1 10 קוב מצע א'
.2 2 קוב בטון "1 יבש.
.3 2 טון אספלט קר בתפזורת או בשקיות.
.4 3 מכסים קוטר 50 ו 3 מכסים קוטר 60 לחירום.
.5 2 רשתות קולטן ושני אבני צד לקולטן.
אחזקת החומרים, קנייתם והתקנתם במידת הצורך לפי הוראת המפקח, הינה על חשבון
הקבלן.
ט. הוספת מלאי ע״י הובלה למחסני המועצה
הקבלן יספק בגמר העבודה מלאי חומרים ומוצרים בהם השתמש בעבודה בגון ריצופים,
עמודי תאורה, גופי תאורה, ריהוט, ציוד, שילוט, מחסומים וכו׳ לפי דרישת ובחירת
המפקח. עבור חומרים ומוצרים אלו ישולם לקבלן עבור אספקה בלבד , %50 מהערך
הנקוב בכתב הכמויות לאותו חומר או מוצר המתייחס לאספקה והתקנה.
.18 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן
א. בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט ע״י מתכננים מוסמכים של עבודות או
פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, ביו השאר. בעבודות כגון: תכנון ההתארגנות. תכנון
תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטים מבנה או לקרקע, לשם בצוע חפירות . תכנון פיגומים,
43
טפסנות לכל היציקות, תמיכות ומתקני עזר שונים. תכנון תבניות לאלמנטים יצוקים
באתר. תכנון תערובות הבטון, וקיר תומך סביב השצפים.
תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.
תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.
פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרוייקט. עבודות התכנון בנושאים הנ״ל וביצוע של
כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע״י המפקח הם
באחריותו הבלעדית של הקבלן. התכנון הקבלני הנ״ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים
(בתחומי התכנון הנ״ל) מטעם הקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורישויים כחוק בישראל.
עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על-ידי המהנדסים
הנ״ל ועל-ידי ״המהנדס האחראי לביצוע״ (מהנדס הביצוע מטעם הקבלן), וכן תכלול
עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ״ל.
על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים
הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי,
עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ולחצי קרקע,
ומהעומס גם שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו-כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים
המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים.
הקבלן יגיש-למפקח, את מסמכי התכנון הנ״ל (חישובים תכניות ביצוע ומפרטים
משלימים) להתייחסות. התכנון הנ״ל יוגש בשני עותקים.
המפקח יבדוק את התכנון הקבלני, יעיר את הערותיו ויחזיר לקבלן את המסמכים. הקבלן
יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח, ומטיף את כל הפרוט החסר כפי
שיידרש ע״י הנ״ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאושר ע״י המפקח. רק אז יוכל
הקבלן להתחיל בביצוע עפ״י התכנון המאושר הנ״ל.
מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או
תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או החברה, הכוונה היא כי אישורים אלה הם ברמת
העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם
הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלבדית של
הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל
תקופת הביצוע. כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא
ישולם לו על כך בנפרד.
בכל מקום בתוכניות בו מצוינות דרישות לדיפון זמני, או תלייה זמנית, יהיה על הקבלן
לתכנן ולבצע. על חשבונו. את הנ״ל. התיאור שמופיע בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי
להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי
להציע שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה מותנה בקבלת אישור המפקח מראש.
ב. בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון
בתכנון המקורי הנכלל בהסכם ־ יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המסמכים
המתאימים כפי שיידרשו על־ ידו לאישור המפקח.
המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו. הקבלן
יישא בכל ההוצאות של המבצע, אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם הצעתו
לא אושרה.
אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים
ו/או תביעות עתידיות.
ג. אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות
של בדיקת ההצעות ואישורן ע״י צוות המתכננים והמפקח מטעם החברה.
.19 שעות עבודה במהלך ביצוע עבודה בצומת
על אף האמור בחוזה, במהלך ביצוע עבודות בצומת להבדיל מביצוע עבודות במקטעים שאינם
מצויים בתוך צומת, יעבוד הקבלן בשעות עבודה שיוגדרו ע"י המועצה, אם ידרש יעבוד הקבלן
במהלך 24 שעות ביממה או לילות בלבד, עד לסיום ביצוע העבודות באותו הצומת, הכל בכפוף
44
לאישור/הנחיות המועצה ו/או משטרת ישראל ו/או המועצה כנדרש. למען הסר ספק, מודגש בזאת
כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין שעות עבודה מיוחדות אלו וכי העלות תחושב
בהתאם לנקוב בכתב הכמויות והמחירים. ביצוע עבודה מתמשכת לשעות הערב והלילה, תשלום
לפי חלקה היחסי ע"פ תנאי ההסכם
.20 סידור השטח בגמר העבודה
עם גמר עבודה או כל קטע ממנה לפי הוראות המפקח ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן
ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לחלקה מאתר ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי
לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי
ומסודר. החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת העבודה בשטח ואישורה על ידי
המפקח והמתכננים וכל הגופים הרלוונטים.
.21 שילוט אתר
באתר עבודה יתקין הקבלן שילוט על חשבונו (מיקום הצבת השלטים יעשה ע"י המזמין), לפי
הדרישה הבאה: שני שלטים ברוחב 2.0 מ׳ ובגובה 3.0 מ׳. על גבי השלט יופיעו- המועצה, שם
הפרוייקט והעבודות המבוצעות, רשימת מתכננים, פרטי מנהל הפרויקט, פרטי המפקח, פרטי
הקבלן, הדמיה.
בשלט נפרד יופיעו פרטי הקבלן, שם מנהל העבודה, וטלפון לפניות דחופות.
מיקום מדויק, גודל וצבע האותיות וכן צורתן ייקבעו ע״י המפקח. השלט יותקן על עמודי פלדה
מתאימים עם תמיכות מתאימות ויסודות בטון. הקבלן יגיש לאישור המפקח ־סקיצה של מבנה
השלט וכן טיוטה של נוסח השלט, בטרם יזמין את ביצוע השלטים אצל בעל מלאכה.הקבלן יגיש
אישור קונסטרוקטור לשלטים המוצבים. עבור תכנון השלט, ייצורו, התקנתו וסילוקו בגמר
העבודה וכן תשלום אגרות והיטלים המועצה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב
ככלולה במחיר העבודה.
התקנת השלט - תוך 7 יום מצו תחילת עבודה. סילוקם מהשטח ע״י הקבלן תוך 7 ימים ממסירת
העבודה למזמין.
.22 קבלנים אחרים
מזמין/ מזמיני העבודות רשאים להכניס במקרה הצורך קבלנים אחרים מטעמם (המועצה , חברת
חשמל, בזק, או כל חברת תשתית אחרת) עבודת קבלנים אלה תשולב בעבודת הקבלן לפי הצורך
והנחיות המפקח, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין שילוב עבודתו עם הקבלנים
האחרים.
חייב הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן והעבודות לפי חוזה זה ייעשו באותה תקופה שבה יבוצעו
עבודות אחרות ( גם לפי חוזים אחרים) באתר "המבנה" או בקרבתו, כגון: התקנת מערכות
אספקת מים, ביוב וניקוז, סלילת כבישים ומדרכות, הקמת מבנים, או התקנת קווי חשמל, טלפון
וכיו"ב, או התקנת ציוד מכני במתקני שאיבה או טיהור שפכים באתר.
במידה ועבודות אחרות אלה ישתלבו בעבודות לפי חוזה זה, או יהיו עשויות להפריע להן, יתאם
המפקח בין העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניהן, כדי לאפשר השלמת כל העבודות
במינימום של הפרעות ובאופן היעיל והחסכוני ביותר בשביל המועצה
לשם כך יהיה המפקח רשאי לחייב את הקבלן לשנות את סדרי עבודתו ולשנות את מועדי הביצוע
של שלבי העבודות השונות, אפילו אם הדבר יגרום לשינויים בלוח הזמנים המוסכם והמאושר ע"י
מהנדס מטעם " המועצה.
יראו את הקבלן כאילו הביא בחשבון בעת קביעת מחיריו, את כל ההפרעות והעיכובים העלולים
לבוא כתוצאה מתיאום הפעולות לפי סעיף זה, ולא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בשל כך,
45
אולם אם ידרוש המפקח שינוי בלוח הזמנים כתוצאה מתיאום פעולות באתר העבודות, ושינוי זה
יגרום, לדעת המפקח, להארכת תקופת הביצוע ביחס לתקופה שנקבעה בחוזה, יהיה הקבלן רשאי
לדרוש הארכה מתאימה של זמן הביצוע.
במידה והקבלן יוגדר כקבלן ראשי והאחריות על האתר תהייה שלו הן ברמת ארגון
אתר/ניקיון/בטיחות /מנהל עבודה, יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום בסך %8 מסך העבודות של
הקבלנים האחרים.
במידה והקבלן ידרש לתקן ולהחזיר מצב לקדמותו לאחר עבודות קבלנים "אחרים", ישולם
לקבלן תוספת נוספת של %2 מסך עבודות "קבלנים אחרים".
.23 עבודה בהתאם לתוכניות דרכים, ביצוע הסדרי תנועה זמנים ובטיחות בכביש
הקבלן יבצע בפועל את העבודה בהתאם לתכנית דרכים, הסדרי תנועה זמניים ובטיחות, מאושרת
ע"י המועצה (המחלקה לתכנון תנועה), בהתאם לדרישות משטרת ישראל ולאישורה. התכנית
להסדרי תנועה בזמן הביצוע תוכן ע"י מהנדס תנועה רשוי ומוכר.
.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור להסכם, על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים
במהלך ביצוע הפרויקט, והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי הגישה אל כל האזורים
הנפרדים באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות.
.2 אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור, ואביזרי בטיחות השונים כנדרש על פי תכנית הסדרי
התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות – ביום ובלילה,
הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע הנם באחריותו הבלעדית של הקבלן.
בכלל זה כל התאומים, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רשיונות העבודה
מהרשויות המתאימות. הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה זמניים, וכן על
כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהם
עפ"י רשיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו ע"י
המפקח מטעם המזמין.
.3 סוגי הציוד והאביזרים אשר יורשו לשימוש יהיו על פי המפורט שבחוברת "התקני תנועה
ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאה המעודכנת של משרד התחבורה.
.4 על הקבלן חלה האחריות באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים להכוונת
התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט
ובהנחיות המפקח, (כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה כלשהו) יופחת מחשבון
הקבלן ע"פ נספח קנסות המצורף לכתב הכמויות והמפרט המיוחד.
.5 אם לדעת המפקח, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,
יהייה המזמין רשאי למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה של
המפקח, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה תוטל על הקבלן עלות הפעלת הסדרי
תנועה בפועל או בהתאם למחירי הקבלן (לפי המחיר הגבוה) בתוספת %15 דמי ניהול.
המזמין ישלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה ויקזז את העלות בתוספת %15 תקורות
מהקבלן הראשי, אולם האחריות הכוללת לביצוע כל הסדרי התנועה לביצוע תחול על
הקבלן הראשי בלבד.
.6 הפעלת שוטרים ופקחים תהיה על חשבון הקבלן ותשולם ישירות ע"י הקבלן למשטרה /
לחברת הסדרי התנועה.
.7 במידה והקבלן יפגע במערכת התאורה העירונית ו/או ישבית חלק ממנה ביזמתו, עליו
להודיע זאת מידית למחלקת המאור, התנועה ברשות המקומית ולהתקין תאורה זמנית
חלופית לקטע המושבת.
כל הכרוך בבצוע מטלה זו לרבות אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה יחול על הקבלן ועל
חשבונו.
46
.8 במידה והקבלן יפגע בקווי תקשורת, חשמל, תאורה וכיוצא בזה, ותשלום התיקון יושת על
הרשות או המזמין, יקוזז סכום התיקון בתוספת תקורה בסך %8 מהסכומים המגיעים
לקבלן.
.9 הקבלן יהיה אחראי לתאום עבודתו, וכל עבודות התאום, השגת האישורים הדרושים
מהרשויות וקבלת רשיונות העבודה מהרשויות המתאימות - ייעשו ביוזמתו ובאחריותו
הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג
שהוא.
.10 הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות
שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רשיון העבודה,
וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות המועצה עפ"י
תאום בין המועצה והרשויות, כאמור לעיל
.11 לאורך כל תקופת הביצוע הקבלן יאפשר גישה בטוחה של הדיירים לבתים, אפשרות של
גישת סוחרים לפריקה וטעינה וכן גישה חופשית לרכבי חירום .
.12 במקומות בהם יתאפשר הדבר יעשו עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים. במקום בו לא
תתאפשר עבודה בשלבים, יבוצעו עבודות התשתית, אך ורק בלילות. בכל מקרה כל פעולה
של הנחת צנרת תשתית, תעשה באופן כזה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. על הקבלן,
מוטלת האחריות לקבלת אישור המשטרה ומחלקת התנועה של העיריה.
.13 אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות
כתוצאה מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה - יחולו על
הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג או לדחייה מועד סיום
העבודות.
החברה תהיה אחראית להפעלת סידורי הבטיחות הנדרשים. הפיקוח על הסדרי הבטיחות יעשה
ע"י המפקח.
כל ההוצאות הקשורות בביצוע הסדרי תנועה זמניים ובטיחות, הגשה למועצה ולמשטרה של
התכנית, קבלת אישורים, ובאם קיימת דרישה לסידורים בטיחותיים מיוחדים בהפעלת חברה
העוסקת בנושא הבטיחות, יעשו ע"י הקבלן על חשבונו ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה
השונים בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד, אלא אם נקצב אחרת על ידי המזמין.
.24 אי תשלום בגין תכנון וביצוע הסדרי תנועה
א. הכנת תכניות להסדרי תנועה זמניים:
הכנת תכנית הסדרי תנועה זמניים תעשה על ידי יועץ תנועה מוסמך מטעם הקבלן ועל
חשבונו ותכלול הגשת התכנית לאישור גורם מוסמך מטעם המועצה, הגשת התוכניות
למשטרת ישראל וליתר הגורמים הרלוונטים לאחר אישור הרשות תבוצע ע"י הקבלן
ובאחריותו.
ב. ביצוע בפועל של הסדר תנועה בטרם ביצוע :
ביצוע של הסדרי תנועה בפועל, לרבות אספקה, התקנה של אביזרים להסדרי תנועה,
שימור אביזרים במצב תקין, אחזקת אביזרים, החלפה של אביזרים במקרה של פגיעה או
תאונה, הצבת שלטים ותחזוקתם, וכל הפעולות על מנת להבטיח את קיום של הסדרי
התנועה שהוכנו על ידי מהנדס מוסמך
מטעם הקבלן ועל חשבונו
.25 דיפון תעלות עבודה לצורך הנחת קווי ניקוז
בעת ביצוע קווי ניקוז בכל עומק ובכל קוטר, חלה על הקבלן חובת דיפון תעלות העבודה לצורך
מניעה של קריסת דופן החפירה. מובהר כי על הקבלן חלה כל האחריות לביצוע נאות של חפירת
התעלות תוך שמירת שיפוע דופן התעלה על פי הנאמר בתקנים בהתאם לעומק התעלה ולסוג
הקרקע וייצוב הדופן. על הקבלן תחול מלוא האחריות בכל מקרה של כשל בקריסת דופן חפורה.
47
לצורך קביעת אופן הדיפון ועומק החפירה בה נדרש דיפון, יהיו הוראות התקן קובעות .
בחפירה מעל עומק 3.5 מטר יחויב הקבלן בדיפון וחיזוק של דפנות החפירה על מנת למנוע קריסה
או התמוטטות של קיר החפירה .
בגין דיפון, ייצוב, חיזוק תמיכה ושריון של דפנות החפירה, באמצעים כלשהם, לרבות הובלה
אספקה והתקנה של קופסת מיגון חפירה, לא ישולם לקבל תשלום נוסף. על הקבלן לראות את כל
ההוצאות הכרוכות בביצור של דפנות החפירה כנכללות במחירי היחידה להנחת צנרת ביוב/ניקוז,
בהתאם לעומק הצינור ובהתאם לקוטר.
.26 עבודות בסמוך ובחציית מתקנים הנדסיים
.26.1 כללי
לפני התחלת ביצוע עבודות על הקבלן לברר ברשויות המוסמכות, ו/או במוסדות הנוגעים בדבר
את מיקומם המדויק של קווי הצינורות למיניהם, כבלים למיניהם, עתיקות, וכל מיתקן תת-
קרקעי אחר הנמצא בתחום עבודותיו, ולסמנם.
לצורך ביצוע העבודות בסמוך למיתקנים תת-קרקעיים או עיליים קיימים, או בחצייתם, על
הקבלן לקבל אישורים לעבודה, חפירה וחצייה, כולל אופן ותנאי ביצוע ולוח זמנים, מהרשויות
המוסמכות , ו/או המוסדות הנוגעים בדבר, כגון: המועצה, מחלקת התשתיות, אגף שפ"ע אגף
דרכים המחלקה לשיפור דרכים, המחלקת לגנים ונוף, המחלקה לתאורה ורמזורים, יח' רמזורים
ובקרת תנועה ותאורה; מנהל הנדסה: אגף גנים וכדו'); וכן מגורמים חיצוניים דוגמת : חברת
החשמל; בזק; חברות טלביזיה בכבלים; חברות הדלק והגז; אגף העתיקות; מקורות; מע"צ;
רכבת ישראל; משטרת ישראל וכו'.
הברורים השונים וקבלת האישורים נעשים ע"י הקבלן במסגרת בקשתו ל"היתר", כמפורט גם
בסעיף 05 במפרט זה.
הקבלן ינקוט בכל אמצעים הדרושים, כולל חפירות גישוש, על פי סימוני הרשויות המוסמכות
ו/או המוסדות הנוגעים בדבר, להבטיח שבזמן עבודות החפירה או כל עבודה אחרת שיבצע, לא
יפגע באף אחד מהקווים או המיתקנים הנ"ל, או בכל רכוש אחר תת-קרקעי או גלוי, ציבורי או
פרטי, לא יגרום להם נזק ולא יפגום בפעולתם השוטפת והתקינה .
במידה ואחד או יותר מאלו ייפגעו על-ידו, יהיה על הקבלן להודיע מיד לבעלים, למפקח ולכל
הגורמים הקשורים במיתקן שנפגע, ולגשת מיד לתיקון הנזק לפי הוראותיהם, ועל חשבונו הוא.
על הקבלן מוטלת אחריות מלאה ובלעדית ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר, על פי
החוקים והתקנות.
האמור לעיל ולהלן בסעיף זה בא להשלים ולהוסיף לאמור בפרקים 57003 ו- 57007 ב"מפרט
לעבודות בנייה".
.26.2 חציות כבישים ומדרכות
א. אופן החצייה ודרכים עוקפות
פירוק כבישים או מדרכות ייעשה באורך וברוחב המינימליים הדרושים לחפירה באופן שתובטח
שלמות החלקים הנותרים של הריצוף.
במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה, ויבצע את החצייה בשני שלבים
או יותר. אם דבר זה לא ניתן, יתקין הקבלן דרך עוקפת לפי דרישות אגף לתכנון תנועה, דרכים
וגינון של המועצה, ומבנים ארעיים כפי שיידרשו . הדרך תבוצע לפי הוראות מהנדס המועצה.
באשר לצורת "מבנה" הדרך, אופן ביצועה וחיבורה עם הדרך הקיימת, אולם בכל מקרה תאפשר
דרך זו תנועה למכונות ומכוניות.
48
הקבלן יתקין שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי בכיוון התנועה, יעמיד אנשים אשר
מתפקידם יהיה לכוון את התנועה, יתקין מחזירי אור ופנסים, וידאג לכך שיאירו ויסמנו את
ההטיה משקיעת השמש ועד לזריחתה בהתאם לדרישות המועצה (או מע"צ בכבישי מדינה).
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים בהטיה, חיזוקים במבני עזר, התקנת שלטים
נוספים, וביצוע שיפורים בסידורים הכלליים, אשר ייראו לו כהכרחיים, והקבלן יבצעם בהתאם
וללא דיחוי. אולם גם אם המפקח לא ידרוש את הנ"ל מאיזו סיבה שהיא, יישאר הקבלן האחראי
היחיד עבור הביצוע הנכון של כל העבודות והמיתקנים המפורטים בסעיף זה, החזקתם במצב
תקין משך כל זמן אשר ייקבע ע"י המפקח, והסרתם לאחר גמר השימוש בהם, הכל לשביעות
רצונו של המפקח.
בכל מקרה של חציה או פתיחה של מדרכות וכבישים על הקבלן בסוף יום העבודה לסגור את
התעלות ולאפשר מעבר בטוח.
ב. סגירת רחובות
אם לשם ביצוע העבודות יהיה הכרח לסגור רחובות לרוחבם או לסגור הצטלבויות, ייעשה הדבר
ברישיון משטרת ישראל ולפי תנאיה, תוך מיטב הסידורים לצמצום ההפרעות לתנועת כלי רכב
והולכי רגל למינימום ההכרחי.
דרכי גישה לרכוש ציבורי או פרטי תהיינה חופשיות לתנועה בכל עת, פרט לפרק הזמן שבו נעשית
העבודה מתחתן, אולם גם אז על הקבלן לתאם את העבודה עם הבעלים של הרכוש הסמוך לשטח
העבודות.
ג. שמירה על חופש התנועה
חוץ מאשר במקרה של רשיון מיוחד לעשות אחרת, יש לאחסן את החומר הנחפר וחומרי בנין,
ולנהל את העבודה באופן שישאיר מקום חופשי לתנועת הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב
בכבישים. הגישה להידרנטים של מים, תיבות דואר, חנויות, מפעלים, כניסות לבתים וכיו"ב,
תישאר חופשית בכל עת .
ד. תיקוני כבישים ומדרכות
בגמר העבודה או שלב ממנה, או לפי דרישת המפקח, יתקן הקבלן את הכבישים והמדרכות
ויחזירם למצבם הקודם ולאפשר מעבר בטוח בהתאם למיפרטי העבודה, לדרישות ה"היתר"
המועצה. הקבלן יהיה אחראי בתוך תקופת הבדק לטיב התיקונים שיעשה ולריצופים שישקעו או
יתקלקלו בגלל הידוק בלתי מספיק של המילוי, או מכל סיבה אחרת, שמקורה, לדעת המפקח,
בעבודה או חומרים גרועים.
.26.3 חציות קווי צינורות , כבלים ומובלי תשתיות
במקרה של חציית קווי צינורות למיניהם, כבלים למיניהם, תעלות קיימות, וכדו' , יהיה על הקבלן
לתאם עם הרשויות המוסמכות את דרכי העברת המיתקנים, או עקיפתם, במידה והם מפריעים
למהלך העבודות, כגון: העברת כבלים, עמודי טלפון וחשמל, צינורות, וכדו' , אף מחוץ לתחום
העבודות, והחזרתם למצבם הקודם לאחר גמר העבודה, הכל לאחר אישור מפקח בכתב.
.26.4 פגיעות בצנרת מים קיימת בעת ביצוע עבודה
פגיעות בצנרת המים הקיימת, הנגרמת עקב עבודות הקבלן, יתוקנו על ידו ועל חשבונו, כולל
אספקת החומרים הנדרשים לתיקונים. באם הקבלן לא יבצע את התיקונים בזמן סביר הוא יחויב
בתשלום על איבודי מים.
זמן מקסימלי סביר לביצוע תיקון הוא שתי שעות.
49
תאגיד המים רשאי , על פי החלטת מהנדס המועצה, לתקן בעצמה את הפגיעות על חשבון הקבלן
והקבלן יחויב עבור איבודי מים בזמן הפגיעה ועבור שכר עבודה של פועלים, כלים וחומרים
לתיקון.
.26.5 עבודה בקרבת מבנים קיימים
א. עבודות בקרבת מבנים קיימים ייעשו בזהירות מרבית, באמצעים אשר יאושרו ע״י המפקח
והרשויות ובכלל זה בעבודת ידיים. הקבלן יצלם ויתעד את מצב המבנים לפני תחילת
העבודה על מנת שאפשר יהיה לעקוב אחרי מצב המבנים במהלך העבודות.
ב. בכל מקרה של עבודה בקרבת מבנה, יודיע הקבלן למפקח על כך בכתב ומראש. הקבלן לא
יחל בעבודה אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.
המהנדס באתר מטעם הקבלן יהיה נוכח בזמן העבודה.
בכל מקרה של פגיעה במבנה יפסיק הקבלן את העבודה באופן מיידי, ידווח למפקח וימתין
להוראות.
ג. אין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו היחידה למניעת הנזקים.
הקבלן ישא באחריות מלאה לכל נזק או במבנה ויידרש לתקנו בהתאם להוראות המפקח
ועל חשבונו. אופן תיקון הנזק יקבע על ידי המפקח. ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום
שבוע ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב או בעל פה באמצעות המפקח. עם זאת,
יהיה רשאי המפקח לדרוש תיקון מיידי של הנזקים וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר
ייעשה לתיקונם. בכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו עקב העיכוב
בעבודתו.
.26.6 עבודה בקרבת עצים קיימים
א. עבודה בקרבת עצים בוגרים, תחייב את הקבלן להוציא תוכנית עבודה שנערכה ע"י
אגרונום מלווה, תוכנית זו תאושר ע"י מחלקת גנים ונוף של המועצה
ב. ביצוע עבודות בטווח של 1 מ' מגזעי עצים יחייב את הקבלן לבצע על חשבונו הגנה פיזית
בהיקף העץ.
ג. במהלך ביצוע העבודות, על הקבלן לדאוג להשקיה קבועה לעצים בסביבת העבודה.
ד. ביצוע עבודות בסמוך לעצים (עד טווח של 2 מ'), תחייב את הקבלן לגזום את העץ בעזרת
גוזם מומחה וליווי של אגרונום מטעם הקבלן ופיקוח של מחלקת גנים ונוף של המועצה
.26.7 הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות המבוצעות במשך כל
תקופת הביצוע ועד למסירתן למפקח, מנזק העלול להיגרם ע״י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח,
שמש וכו׳. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים
הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות
להרחקת המים, סתימתם לפני מסירת העבודה והחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים
כל עבודות העזר לביצוע ניקוז זמני לא ימדדו לתשלום ויהיו על חשבון הקבלן.
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ״ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא
עשה כן, יתוקן ע״י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
הקבלן מחויב להחזיק על חשבונו במחסנו שתי משאבות "4 לטובות המועצה לטיפול בהצפות
באתר העבודה אשר באחריותו. הפעלת המשאבות הינה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ועל
חשבון הקבלן.
50
.26.8 תשלום עבור עבודה בסמוך לחציות מתקנים ותשתיות תת"ק
עבור כל ההוצאות הקשורות בעבודה בסמוך ובחציית מיתקנים, בסידורי החצייה של כבישים,
מדרכות, צינורות, כבלים, וכדו' , המפורטים לעיל, כגון: עבודה, תיקונים, חומרים, מבני עזר
ומיתקנים והסרתם, סידור דרכים עוקפות, החזרת השטח למצבו המקורי, וכל שאר ההוצאות
הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בסעיף זה, לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול הוצאות אלה
במחירי היחידות לעבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות, אלא אם ניתן סעיף מפורש בכתב
הכמויות עם תיאור מדויק של העבודה, עבורה ישולם בנפרד.
.27 ניקיון האתר, סילוק חומר עירום זמני
א. ניקיון האתר
.1 בגמר כל יום עבודה וכן במהלך העבודה במידה ויידרש ע"י המפקח על הקבלן לנקות היטב
את השטח מפסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה
מעבודותיו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. כמו כן על הקבלן לתקן את כל הפגמים
שנבעו במהלך עבודתו.
.2 הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת הבצוע העבודה ועד מסירתו לידי
המזמין
.3 בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או כמויות אדמה מכל סוג שהוא אשר
יוכנסו לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע, לרבות פסולת דיירים שלא תפונה ע"י
הרשויות .
.4 הקבלן יסלק את הפסולת או האדמה למקום שפיכה המאושר ע"י הרשויות על חשבונו.
.5 הקבלן יחזיק על חשבונו באתר וללא תוספת תשלום מטאטא כביש, בסיום כל יום עבודה,
יהיה חייב הקבלן לבצע טיטוא לאורך כל אזור העבודה וסביבתו.
ב. אתר סילוק מאושר
.1 אתר השפיכה לפסולת ייבחר על ידי הקבלן ויובא לאישור המפקח, על אחריותו ועל
חשבונו. הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מקום אתר או אתרי השפיכה המאושרים
עם הרשות המקומית ורשויות מוסמכות אחרות, ויוודא מהן דרכי הגישה אליהם.
.2 הקבלן ישמור את האסמכתאות (תעודות משלוח, תעודות שקילה באתר פסולת מאושר)
המאשרות כי הפסולת פונתה לאתר סילוק מאושר (אי הצגת תעודות כניסה לאתר שפיכה
מאושר, תגרור הפחתה בגין תשלום פינוי החומרים לקבלן), הקבלן ידרש להציע בסוף
הפרויקט את כל תעודות הפינוי, אישור כניסה לאתר שפיכה מאושר וכל תעודת משלוח
אשר מאמתת את הוצאת העודפים והפסולת מהאתר ע"פ הדרישות.
.3 סילוק הפסולת כולל בין היתר את: העמסת החומר והובלת החומר (החפורת ו/או פסולת
כלשהי) לאתר שפיכה מאושר בתאום עם כל הרשויות וכולל השגת האישורים, תשלום
האגרות למועצה או לכל גורם מוסמך אחר, לצורך שפיכה וכולל שפיכת החומר בהתאם
להוראות המפקחים באתרי השפיכה. עבור סילוק הפסולת ועודפי החפירה לא ישולם
בנפרד והוא כלול במחירי היחידה.
.4 ערום ביניים
ערום ביניים ו/ או שפיכת ביניים יבוצעו לתוך משאית ממתינה או מיכל "רמ-שא" או
אמצעי דומה ותוך מניעת הפרעות וזיהום בסביבה. לא יורשה ערום זמני על הקרקע
ושימוש בצמ"ה (יעה) להעמסה חוזרת.
51
ג. נוהל פינוי פסולת ועפר
.1 כללי
על הקבלן לברור את החומר הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים .
המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן להוביל ולהחזיר את עודפי החומר החפור
לכל אתר שהוא בתחום השיפוט של הרשות ללא תוספת מחיר. את יתרות עודפי החפירה
יסלק הקבלן על חשבונו לאתר שפיכה מורשה.
.2 פינוי עפר ופסולת מהאתר
לא יורשה פינוי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח שיעשה 48
שעות לפחות מראש. יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן
יורה המפקח. פינוי עפר ופסולת יורשו רק לאתר סילוק מוסדר ומאושר ע"פ חוק, הכל
באחריות הקבלן. הקבלן ינהל יומן המאפשר לעקוב אחר מועדי סילוק הפסולת, כמויות
הפסולת, יעד המשלוח שם הנהג ומספר המשאית. היומן יוצג לבדיקת המפקח פעם בשבוע.
.3 אכיפה וקנסות
על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות
המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות, כגון
שפיכת פסולת או עפר באתר בלתי מאושר, יוטלו על הקבלן קנסות בסך של - 14,000 ש"ח
בגין כל מקרה של הפרת הנהלים וההוראות. הקנס יקוזז מיידית על ידי חיוב חשבונו של
הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות
הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.
.28 מפקחים ייעודיים - רשות עתיקות, ח"ח, בזק טל"כ וכדומה
באם במסגרת אישור החפירה יהיה צורך בהעסקת מפקח מטעם רשות העתיקות ידאג הקבלן
לתאום תעסוקתו של זה ובאישור המפקח, וישלם את הנדרש לרשות העתיקות. המזמין ישלם
לקבלן החזר הוצאות בהתאם לחשבונות רשות העתיקות שיוצגו המועצה ע"י הקבלן בחשבונותיו
ויאושרו ע"י המפקח. ההחזר לא יכלול הוצאות סביב תשלום זה, כגון מע"מ או תקורות הנדסיות.
.29 עבודה בביבים ובתאי בקרה, בהם מצוי או זורם ביוב - חובת הזהירות המיוחדת
במקרה של עבודה, תיקון, ו/או התחברות בביבים או תאי בקרה קיימים ופעילים, על הקבלן
לבדוק תחילה את הביבים או התאים הללו מחשש להימצאות גזים מסוכנים, רעילים או נפיצים,
ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה,כנדרש בחוקים, בתקנות ובנהלים, ביניהם:
נוכחות המפקח בזמן ובמקום היא חובה ואסור לקבלן לפעול בשום מקרה ללא נוכחות זו.
לפני כניסה לתא בקרה, יש לוודא, בעזרת אמצעי ניטור, שאין בתא גזים ואדים מזיקים ומסוכנים
ויש בו כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים ומסוכנים או חוסר חמצן, אין להיכנס
לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל
הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה.
מכסי תאי הבקרה יוסרו מראש לשם אוורור הקו לתקופה של 24 שעות לפחות, לפי הכללים
הבאים:
• לעבודה בתא בקרה קיים – מכסה התא שבו עומדים לעבוד והמכסים בתאים בשני צדדיו,
כלומר סך הכל שלושה מכסים.
• לחיבור אל ביוב קיים – מכסים בתאים משני צידי נקודת החיבור.
• אדם לא יורשה להיכנס לתא בקרה, אלא אם העבודה תעשה במסגרת צוותי (לפחות
שלושה אנשי צוות) המצוידת בציוד הצלה ועזרה ראשונה.
52
• האדם הנכנס לתא הבקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי
מחליקות הוא ישא חגור בטחון ואליו קשור חבל, אשר קצהו החופשי ימצא בידי האדם
הנמצא מחוץ לתא.
• אדם הנכנס לתא בקרה, אשר עומקו עולה על 3 מ', יהיה מצויד במכשיר נשימה ויחבוש
מסכת גז מתאימים .
• תאי בקרה, שעומקם עולה על 5 מ' , יאווררו מראש , לפני כניסת האדם ובכל משך עבודתו
בתוך התא או בקו, באמצעות מאווררים מכניים.
• עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתאי בקרה , בורות רקב, וכיו"ב, יודרכו
מראש לגבי אמצעי הביטחון הנ"ל ויאומנו בשימוש בחגור הביטחון, במסכת הגז ובכל ציוד
אחר שיידרש, ונוהלי הצלה .
• בשעת עבודה במתקני ביוב קיימים, כמו מכוני טיהור ותחנות שאיבה לשפכים, יהיה
הקבלן חייב לוודא אם אין אזורי סכנה, בהם אפשרית נוכחות גזים מסוכנים, רעילים או
נפיצים.
• בכל מקרה אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של
עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע או להינזק כתוצאה מעבודתו של
הקבלן. הקבלן יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות ונקיטת האמצעים
הנדרשים בהתאם לסעיף זה, במחירי היחידה לעבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות.
• באחריות הקבלן במהלך עבודות על קווי ביוב פעילים לוודא המשך זרימה תקינה של קווי
הביוב אם באמצעות משאבות או באמצעות ביצוע מעקפים.
.30 עבודות לילה/שעות חריגות
מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת מחיר בגין עבודות ביצוע העבודה הקבלנית
שתעשנה על ידי הקבלן, ביזמתו הוא בשעות הלילה ו/או בימי שבת, בחגי ישראל ובימי מנוחה
רשמיים. בגין עבודות לביצוע העבודה הקבלנית, שתעשנה על ידי הקבלן בשעות ובמועדים חריגים,
עקב דרישת ישירה של הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל,
רשויות מקומיות, בזק וכיו"ב או על ידן בעקיפין באמצעות המזמין, עקב תנאי בטיחות, חשש
להפרעות בתנועה וכדומה, לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר, זולת אם צוין אחרת במפרט
המיוחד.
לשם ביצוע עבודות בשבתות ובמועדי ישראל ו/או בימי מנוחה ושבתון רשמיים על הקבלן לדאוג
לקבלת היתר מראש מהרשויות המוסמכות, כגון משרד העבודה.
במקרים אלה יהיה זכאי הקבלן לתוספת מחירים הנקובים במחירון.
.31 שלבי ביצוע באתר
אם ידרוש זאת מהנדס המועצה יהיה הקבלן חייב לבצע עבודה בקטעים או להקדים ביצועם של
קטעי עבודה, כגון: חלוקת שטח פרויקט למספר קטעים , חציית כבישים וכדו', או לבצע עבודות
בעת ובעונה אחת בכמה מקומות.
לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הקדמה ביצוע של קטעי עבודה או עבודה בבת אחת בקטעים
השונים, או שינוי בסדרי עבודה לעומת לוח הזמנים, לפי דרישת מהנדס המועצה.
53
.32 מדידה וסימון
.32.1 נקודות קבע
באחריות הקבלן לסמן פוליגונים לפני תחילת העבודה. יסמן הקבלן עם המפקח מספר נקודות
קבע ונקודות סימון, סימון הקבועות יעשה בצורת יתדות מבוטנות או תקועות באדמה במרחק
שלא יעלה על 50 מטר בין נק' לנק' (סימון הנק' יתבצע על אלמנטים קבועים שאינם מיועדים
לפירוק). נקודות אלו יסומנו בתכניות ע"י הקבלן לפני תחילת הביצוע, ויהוו בסיס לסימון התוואי
והרומים של כלל העבודות. כמו כן, יהוו מבנים קיימים בשטח נקודות מוצא לסימון התוואים,
לאחר סימון נק' אלה הקבלן נדרש להחתים את המפקח בגין אימות הנק'.
לפני התחלת העבודה חייב הקבלן לבקר ולבדוק את נקודות הקבע והסימון הקיימות, במקרה
שלא נמצאו בשטח נק' קבע לייחוס, ייחדש אותם על חשבונו, בכל מקרה של סטייה או אי-
התאמה שנתגלתה בין מדידת הקבלן והמתכנן, יעביר הקבלן למפקח את מהות הסטייה לבדיקת
המתכנן והמפקח יוציא הוראות מתאימות לתיקון הסימון. לאחר הבדיקה והתיקונים כנ"ל יאשר
הקבלן בכתב את קבלתן של נקודות הקבע והסימון, ולאחר זאת לא יתקבלו כל טענות או ערעורים
בקשר לאי-התאמתן של נקודות אלו מאיזו סיבה שהיא, וכל שגיאה הנובעת מאי-התאמה כזאת
תיחשב כשגיאתו של הקבלן בלבד.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע והסימון כל תקופת העבודה ועד קבלת "העבודה" ע"י
המזמין, ובמקרה שיחסרו נקודה או מספר נקודות מהנקודות הנ"ל, או במקרה של פגיעה בהן,
חייב הקבלן לסמנן, לחדשן ולהציבן בצורתן המקורית, על חשבונו. כל המדידות של הקבלן יבוצעו
ע"י מודד מוסמך.
.32.2 מדידה וסימון של תוואים ומבנים
הקבלן יסמן את צירי הביצוע של עקומות, מיפנים , נקודות מפגש וכדו', וכן צירי ופינות המבנים,
לפי דרישת המפקח. כמו כן , ימדוד הקבלן ויסמן קווים מקבילים לצירי התוואים שישמשו כקווי
הבטחה. מטרתם של קווים אלה לאפשר ביקורת על נכונות העבודות ואפשרות שיחזור או חידוש
קווים ונקודות אשר נהרסו תוך כדי ביצוע העבודות. מרחק קו ההבטחה מהציר ייקבע ע"י
המפקח. נקודות הסימון יהיו מיתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא יהיו קטנות מ – 2.5/5/75
ס"מ, ויוכנסו לקרקע לעומק של כ – 50 ס"מ.
כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה. נקודות הבטחה יסומנו על תכניות או
תנוחות ע"י הקבלן.
על הקבלן לשמור על כל נקודות הסימון הנמצאות בקו ההבטחה עד מסירת "הרחוב" וקבלתו ע"י
מהנדס המזמין . במקרה שנקודה כלשהי ניזוקה, יתקנה הקבלן מיד על חשבונו, לשביעות רצון
המפקח.
כל עבודות המדידה והסימון ייעשו באמצעות מודד מוסמך, האחראי בחתימתו לטיב המדידות ,
לדיוקן ולתיאורן השרטוטי. הקווים, הרומים והחתכים המסומנים בתכניות אמורים לתאר את
המצב הטופוגרפי הקיים בשטח לפני התחלת העבודות , אולם על הקבלן לבדוק את השרטוטים,
ואם ימצא אי-התאמה בין התיאור בתכניות ובין המצב למעשה באתר, יתוקנו התכניות כפי
שיסוכם בין הקבלן והמפקח.
המפקח יבדוק מדי פעם את הצירים והרומים ואת העבודות המבוצעות ע"י הקבלן. הקבלן יעמיד
לרשות המפקח מכשירי מדידה וכלים אחרים, וכן כח עבודה לפי דרישת המפקח כדי לעזור לו
בבדיקה.
אם יהיה צורך בכך, יידחו עבודות החפירה לזמן סביר, כדי לאפשר למפקח לבצע את הבדיקות.
לא ישולם לקבלן כל פיצוי עבור עזרה למפקח בביצוע הבדיקות או עבור אובדן זמן בגלל דחיית
עבודות החפירה כנאמר לעיל.
54
כל מדידה וסימון טעונים אישור המפקח בכתב, אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן
מאחריותו המוחלטת לנכונות ודיוק המדידה והסימון, או לטיב העבודות המבוצעות על ידיו.
.32.3 מדידות לצרכיי חישוב כמויות
מדידת כמויות העבודה, לפי "תנאי החוזה" (סעיף מדידת הכמויות), ולפי התכניות תעשה על ידי
מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו (חישובים אשר יוגשו ללא חתימת מודד, לא יבדקו) .
השלמת מדידות לאחר עדות הינה תנאי לאישור חשבון ביצוע .
.32.4 מדידות ותכניות בדיעבד - עדות – )made (as
.1 עבור הכנת תכניות לאחר ביצוע -MASDE AS לא ישולם לקבלן כל תוספת וכל עלות הכנת
תכניות העדות יהיו על החשבון הקבלן .
.2 מצא המזמין צידוק לתשלום בנפרד של הכנת התכנית לאחר ביצוע, במידת הצורך ועל פי
דרישת המפקח, יכין הקבלן תכניות AS-MADE . המזמין ישלם לקבלן עבור הכנת התוכניות
ע"פ הסעיף המתאים בכתב הכמויות. פעולה זו מחייבת אישור בכתב של מהנדס המועצה.
.3 עבודת השדה
.3.1תכניות ה- AS-MADE יוכנו על ידי מודד מוסמך בעל רישיון מודד מטעם מדינת ישראל
ואשר מועסק על ידי הקבלן או עובד מטעמו, הקבלן לא יעסיק בשום שלב עובדים שאין
להם הכשרה מקצועית כולל הסמכה של מודדים לסימון.
.3.2ביצוע תכניות ה- AS-MADE יערכו במקביל לביצוע העבודות בשטח.
.3.3מדידות המצב הסופי יערכו בהתאם לנקודות הבקרה של מדינת ישראל. כל מדידה תהה
לפי רשת ישראל החדשה.
.3.4למען הסר ספק המודד אחראי בלעדית על נכונות המדידה ובאחריותו הבקרה
הפלנימטרית והאלטימטרית של נקודות המדידה. המודד יכול להסתמך (על אחריותו), אך
אינו חייב לעשות כך, על נקודות הבקרה של מודד המועצה.
.3.5מדידת המצב הסופי של הצנרת התת-קרקעית יערך לפני הכיסוי באדמה.
.3.6צנרת תת קרקעית תימדד על ידי דגימה של נקודה כל 5 מטר אורך בין נקודות חיבור
(מגוף/ שוחה), כאשר תתבצע לפחות נקודת מדידה אחת בין נקודות חיבור באמצע המרחק
אם המרחק קטן מ- 10 מטר.
.3.7מודד הקבלן ינהל יומן שדה מפורט ובו יפורטו תאריכי המדידה והקטעים אשר נמדדו.
היומן יהיה זמין למפקח מטעם המועצה על פי דרישתו בכל עת.
.4 עבודת המחשוב
.4.1תכניות ה- MADE AS יוכנו בתוכנת AutoCad בגרסה 2012 לפחות .
.4.2תכניות ה- MADE AS יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי
התכנון ישמשו כ- X-Ref לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על
ידי הקבלן/ המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן (העברת תוכנית
מדידה למפקח/מזמין לבדיקה תתבצע ישירות ממשרד המודד).
.4.3הקבלן/ המודד ימנו אדם אחראי בעל ניסיון ב- AutoCad ואשר ישמש איש קשר לשאלות
והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה- MADE .AS
55
.4.4תכניות ה- MADE AS יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של
המועצה ככל שיהיו בתוקף ביום המסירה.
.4.5מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט המועצה אשר בתוקף ביום המסירה.
.4.6קבצי ה- MADE AS כולל שלושה עותקים קשים יועברו למתכננים לאישור סופי לפני
מסירת הקבצים והשרטוטים למועצה.
.4.7המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את התאמתם למתוכנן. על אותו
עותק יאשר המפקח את נכונות הביצוע.
.4.8הגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם להסכם העבודה ומפרט השרטוט של
המועצה עם חברת GIS אשר בתוקף ביום המסירה.
.4.9אופן המדידה ופירוט הדרישות מהמודד מופיעים בסעיף 00.02.08
המדידה תבוצע ע"פ הנחיות המרכז למיפוי ישראל מפרט חני"ת. החומר יותאם לתוכנת
"טופקד". שכבות-רשימת השכבות תבוצע על בסיס המרכז למיפוי. יש לבצע ההפרדה של
אלמנטים בשכבות נפרדות.
.32.5 אחריות הקבלן למדידות
הקבלן יהיה אחראי להכוונת כלי החפירה ולקבלת המידות, הרומים והמרחקים המתוכננים.
לשם כך עליו לערוך מדידות ביקורת חוזרות במשך כל תקופת העבודה. מדידות הביקורת של
הקבלן חייבות להיעשות בסרט ובמאזנת (הקבלן יחזיק על חשבונו באתר מאזנת אופטית מכוילת
לשימוש המפקח).
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום של תוואים ומבנים בכל שלבי העבודה היא
מוחלטת , והוא יתקן על חשבונו כל שגיאה, סטייה או אי-התאמה הנובעת ממדידה, סימון
ומיקום כנ"ל , לשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי-התאמה כנ"ל, או
אם כתוצאה מהריסתן או היעלמותן של נקודות קבע או נקודות סימון, או תיקון וקביעה בלתי
נכונים של הנקודות ע"י הקבלן, תבוצענה עבודות שלא בהתאם לתכניות, יתקן אותן הקבלן לפי
דרישת המפקח לשביעות רצונו וכל עבודת תיקון כזאת תהיה על חשבון הקבלן.
.32.6 התמורה לעבודות מדידה וסימון
עבור עבודות המדידה והסימון המתוארות בסעיף זה ועבור מדידות חוזרות היה ויידרש לא ישולם
לקבלן בנפרד, והוא יכלול את ההוצאות הכרוכות בעבודות הנ"ל במחירי היחידה של העבודות
השונות הנקובים בכתב הכמויות.
.32.7 אופני מדידה ותשלום
לצורכי תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות. כל יתר
העבודות, ההוצאות והתחייבויות הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי היחידות הנקובים כנגד
הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.
אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל סעיף או פרק של מפרט כללי זה, אולם מודגש בזה,
שאם שיטת מדידה אחרת תצוין בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד, יהיו אלה האחרונים, לפי
אותו סדר, מחייבים.
נוסף לתיאורים של אופני המדידה והתשלום כנ"ל, יכללו כל מחירי היחידות הנקובים בכתב
הכמויות (אם לא נאמר בפירוש אחרת) גם את המרכיבים הבאים: אספקת כל החומרים שאין
אספקתם חלה על המזמין לפי האמור בחוזה; הובלת החומרים, המוצרים והציוד שבאספקת
הקבלן המועצה גם יחד, הטיפול בהם, החסנתם ואחריות לשלמותם; הוצאות שכר העבודה,
56
ניהולה ופיקוח עליה; שימוש בכלים, מכשירים , ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים
ותמיכות, וכיו"ב; תשלומי מסים, תמלוגים, דמי ביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים
והיטלים אחרים; כל ההוצאות הכלליות, המוקדמות, הוצאות עבור עבודות הכנה ועבור העבודות
השוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של חוזה זה, ובקיום התחייבויותיו של הקבלן; כמו כן כל
הוצאות הבלתי צפויות מראש, ורווח הקבלן.
.33 הנחיות כלליות
.33.1 החזרת המצב לקדמותו
הקבלן יחזיר לקדמותו את מצב האתר, הציבורי והפרטי, ויתקן על חשבונו כל נזק ישיר ועקיף (גם
לצד שלישי) שיגרם כתוצאה מעבודתו.
הקבלן יבצע צילום אתר העבודה במצלמת סטילס ווידיאו לפני התחלת העבודה. הצילום יכלול
את תאריך הצילום. עבור העבודות להחזרת המצב לקדמותו, לרבות הצילום, לא ישולם לקבלן
בנפרד, והוא יכלול את הוצאותיו הנ"ל במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים בכתב
הכמויות.
מודגש ומובהר כי במסגרת החזרת המצב לקדמותו, כוונת סעיף זה היא לא רק לביצוע של עבודות
בתחום אספלטים, אבני שפה, ריצופי מדרכות וכדומה, אלא החזרת הנצב לקדמותו בכל
המרכיבים הכלולים ברחוב דוגמת:
• שלטי זהירות ותנועה מכל סוג שהוא ,
• שלטי חניה, שלחים של חניית נכים וכדומה
• צביעת מדרכות ואבני שפה בהתאם למצב שהיה טרם הפירוק,
• החזרת מערכות השקיה באדניות למצבם לרבות הפעלה ווידוי פעולה תקינה ,
• ספסלי רחוב, עמודי סימון של גבול מדרכה
• עמודי תאורה וכל האלמנטים הנמצאים ברחוב
.33.2 חלוקת פליירים בטרם ביצוע
על הקבלן חלה החובה בטרם ביצוע העבודה לבצע חלוקת פליירים (מנשר) המודיע כי המועצה
לבצע עבודות פיתוח ושיקום מערכות מים וביוב בתחום הרחוב וכי בגין עבודות אלו עלולים להיות
שיבושים הן בתחום אספקת המים והן בתחום התנועה הרצופה לאורך הרחוב .
הכנת הפליירים תהיה באחריות המזמין .
הפליירים ימסרו לקבלן בהתאם לכמות שתיקבע על ידי המפקח. בהוראות המפקח (יירשם ביומן
העבודה), יבצע הקבלן חלוקה של פליירים ולא פחות משלוש פעמים בהתאם לזמנים הבאים :
א. בטרם ביצוע העבודה כשבועיים עד 10 ימים לפני תחילת הביצוע בפועל
ב. מספר ימים לפני תחילת העבודה במקביל לגמר התארגנות הקבלן והכנת הרחוב
לחסימה
ג. במקביל לביצוע קו המים הזמני וניתוק צרכני המים ברחוב מקו המים הישן והעברת
האספקה לקו זמני .
ככל שיידרש הדבר, על פי הנחיית המפקח ובתיאום עם מהנדס המועצה יכללו הפליירים הודעה
על :
• שיבושים באספקת המים (כולל משך סביר של השבתם)
• שיבושים במהלך התנועה התקין של התנועה ברחוב
57
• צורך בפינוי רכבי מחנייה לאורך הרחוב בעת תקופת הביצוע (בקשה לפינוי
רכבים).
.33.3 גרירה ופינוי של רכבים
מובהר ומודגש כי לצורך ביצוע עבודה רצופה ונכונה של שיקום מערכות מים וביוב על הקבלן
לפנות את תוואי העבודה מכל מכשול ובזה גם רכבים אשר חונים לאורך הרחוב. פינוי רכבים
יעשה באמצעות תהליך עבודה מסודר בידיעת המועצה ובהנחיית המפקח בלבד ויכלול את
השלבים הבאים : (שלבי ביצוע של גרירה ופינוי של רכבים רק לאחר חלוקת פליירים וביצוע פינוי
מרבי על ידי התושבים) :
א. רישום ביומן העבודה את הרכבים אותם לא הצליח הקבלן לפנות באמצעות של הודעות
ופנייה לבעלי הרכבים
ב. הגשת הצעה עבודה למפקח של גרירת רכבים על ידי גורר מוסמך בעל רישיון לרבות
מספר הרכבים שיש לגרור.
ג. אישור המפקח להצעת העבודה וקביעת תאריך לביצוע של העבודה (כ 24 שעות לאחר
גמר סעיף ב').
ד. הגעת הגרר לשטח וביצוע פעולות גרירה בנוכחות המפקח בלבד
בכל מקרה מובהר כי האחריות על גרירת הרכבים תהיה על הקבלן באמצעות הגורר המוסמך.
הקבלן יישא עליו כל תביעה או פניה שתוגש על ידי בעלים של רכבים שנגררו, אם תוגש, המועצה
תהיה פטורה מכל חובת אחריות בגין פעולה זו .
.33.4 צילום ויזואלי של צנרת מים וביוב
קווי מים וקווי ביוב מכל סוג שהוא יצולמו על ידי הקבלן לאחר תום הנחת הצינורות ותום הנחת
שכבות המילוי מעל תעלת הנחת הצינור . המפקח יאשר ביומן עבודה כי שכבות המילוי מולאו
בחומר נדרש הודקו ויושרו ואז יאפשר לקבל להזמין צילום/ צינטור פנימי של קווי המים והביוב
לצורך וידוי איכות הביצוע הפנימי של התשתיות .למזמין שמורה אופציה להזמין בדיקות אלו על
חשבונו ולחייב את הקבלן בגין פעולות אלו בעלות שאינה עולה על %2 מערך החוזה המקורי
לביצוע .
.33.5 הנחיות ביצוע הטלאות כבישים והחזרת המצב לקדמותו
בגמר ביצוע הנחת הצנרת בתעלות העבודה, ריפוד בחול מעל לצינור והחזרת שכבות מילוי על פי
הנחיית המפקח או יועץ הקרקע, יבצע הקבלן שיקום של מיסעת הכביש בהתאם למצב שהיה כפי
שנצפה בעת ניסור אספלט ופתיחת שכבות הכביש במידה והקיים אינו עומד בדרישות המינימום
של הרשות (ראה רישום מטה) יחזיר הקבלן לפי דרישות המינימום, הטלאה קבועה תחייב את
הקבלן לבצע חפייה של 50 ס"מ לפחות לצדדים בהם לא הופרה הקרקע המקורית .
עבור מילוי בשכבות מבנה כביש, הובלה אספקה פיזור והידוק של שכבות בעובי 20 ס"מ ממצע
מדורג מותאם לתשתיות כבישים ישולם בנפרד כמתואר כבפרק 51 של כתבי הכמויות.
הידוקים, שכבות מבנה אספלט, גודל גרגיר אספלט וכדומה יהיו כולם על פי הנחיות המפרט
הכללי הבינמשרדית, פרק 51 כבישים ומיסעות אספלט, במהדורתו האחרונה.
פתח הקבלן כביש באמצעות ניסור אספלט ומצא כי אין מתחת לשכבות האספלט שכבות מבנה
כביש כנדרש – יחזיר שכבות מבנה על פי דרישות המינימום של המועצה 40 ס"מ מצעים ואספלט
בשתי שכבות בעובי כולל של 11 ס"מ.
58
.34 דוגמאות
הקבלן יספק בתוך 14 יום ממועד צו התחלת העבודה, דוגמאות של כל החומרים האביזרים
והמוצרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר.
מובא בזאת לידיעת הקבלן כי מטרת הכנת והצגת הדוגמות הינה, בין השאר, לאפשר למזמין
לבחור את המוצרים המועדפים עליו. עיכובים בקבלת ההחלטות, ובבחירת המוצרים, שינויים ,
וכו׳ לא יהוו עילה לתביעה כל שהיה מצד הקבלן ובכלל זה תביעה להארכת תקופת הביצוע.
למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם אבי טיפוס על פי תוכניות יצור אשר יוכנו על
ידו מראש.
כן יכין הקבלן, על חשבונו, דוגמאות בשטח מכל העבודות שעליו לבצע. הקבלן יבצע את כל
השינויים והתיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע דוגמאות נוספות עד לקבלת אישורו
הסופי של המפקח לדוגמאות. לכל סוג של ריצוף הנדרש בפרויקט יבצע הקבלן דוגמא בשטח של 10
מ״ר. בצוע הדוגמאות עבודה ואבי טיפוס יעשה ע״י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן לבצע את
העבודה כולה. במידה והקבלן יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות שאינן
תלויות בו, יידרש הקבלן להגיש דוגמאות ואבטיפוס חדשים לאישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח
רשימה שמית של המבצעים לפני בצוע הדוגמות.
אבטיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור
הפריטים מאותו סוג, ויעבירו לאישור המפקח. המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון
בתהליך הייצור, כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה.
המוצרים מוגמרים, יהיו מושלמים מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה. דוגמה שלא תאושר
ע״י המפקח (פסיקת המפקח הינה סופית) תיפסל ועל הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים
הנדרשים להתאמתה לדרישות. דוגמאות שתאושרנה תשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה, עד
לסיום העבודה. הקבלן יהיה רשאי להשתמש בדוגמאות לצורך התקנתם בפרויקט בסוף העבודה
בתנאי שתהיינה תקינות. הפריטים שיבוצעו ע״י הקבלן יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות
המאושרות.
הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי המפקח
ואך ורק מחומרים ובתהליך הייצור ששימשו לייצור אבי-הטיפוס שאושרו על ידי המפקח. הייצור
הסדרתי של כל הפריטים, בהתאם להוראות החוזה, יהיה במקביל ובקצב אחיד לפי הוראות
המפקח, אלא אם הורה המפקח לקבלן אחרת.
בגין אספקה והכנת דוגמאות כנ״ל לרבות תוכניות היצור ואבי הטיפוס לא ישולם לקבלן בנפרד
ועלותם כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות. למעט דוגמאות שניתן לשלבן כחלק
מהעבודה כנ״ל.
.35 עבודה יומית
ביצוע עבודה ביומית הן של עובדים והן של כלים טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח. מס׳
השעות שעבדו טעון אישור המפקח בכתב באותו יום בו בצעו. ש״ע שלא אושרו באותו יום לא
תשולמנה. ערך ביצוע עבודה ביומית יקבע לפי המחיר שהוצע ע״י הקבלן בכתב הכמויות. בהעדר
סעיף מתאים בכתב הכמויות, יקבע המחיר לפי מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל התקף
ביום ביצוע העבודה בהנחה של 20 אחוז. מחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח והוצאות כלליות,
הקבלן לא יהא זכאי לתוספת קבלן ראשי.
.36 תשלום בגין עבודות נוספות
ערכו של כל שינוי שבוצע במסגרת פקודת שינויים שהומצאה לקבלן, יקבע על ידי מנהל
הפרויקט/המפקח, בכפוף להנחיות שלהלן:
59
א. אם לדעת מנהל הפרויקט/המפקח כלולים בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה
בהוראת השינויים, יקבע ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה שבכתב הכמויות
בניכוי ההנחה האחידה שניתנה ע"י הקבלן בהצעתו שזכתה במכרז.
ב. אם לדעת מנהל הפרויקט/המפקח פריטים כלולים בכתב הכמויות פריטים דומים
לאלה בהוראת השינויים, יקבע ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה שבכתב
הכמויות )rata (pro בניכוי ההנחה האחידה שניתנה ע"י הקבלן בהצעתו שזכתה
במכרז.
ג. אם לדעת מנהל הפרויקט/המפקח לא נמצאים בכתב הכמויות פריטים זהים או
דומים לאלה שבפקודת השינויים, יחולו ההוראות שלהלן:
.1 ייקבע המחיר לרכיב השינוי בהסתמך על מחירי יחידה זהים או דומים לפי
שיקול דעתה של החברה המופיעים ב"מחירון משב"ש 12/25" ("מחירון לבנייה
ותשתיות") התקף למועד אישור השינוי ע"י החברה על פי נהליה, בהפחתה של
ההנחה החוזית של הקבלן וללא תוספת רווח קבלן ראשי.
.2 במידה ולא יימצא סעיף בהתאם להוראות סעיף ג.1 ייקבע המחיר לרכיב השינוי
בהסתמך על מחירי יחידה זהים או דומים לפי שיקול דעתה של החברה
המופיעים ב"מאגר המחירים לענף הבנייה" שבהוצאת "דקל" ("מחירון דקל
לבנייה ותשתיות") התקף למועד אישור השינוי ע"י החברה על פי נהליה,
בהפחתה של %20 וללא תוספת רווח קבלן ראשי.
.3 במידה ולא יימצאו סעיפים זהים או דומים במחירון דקל, ייקבע המחיר לרכיב
השינוי בהסתמך על מחירי יחידה זהים או דומים לפי שיקול דעתה של החברה
המופיעים ב"מחירון לעבודות סלילה וגישור" שבהוצאת "נתיבי ישראל"
("מחירון נת"י") התקף למועד אישור השינוי ע"י החברה על פי נהליה, בהפחתה
של %20 וללא תוספת רווח קבלן ראשי או כל תוספת אחרת המפורטת במחירון.
.4 במידה ולא יימצאו סעיפים זהים או דומים במחירונים המפורטים בסעיף 3
לעיל, יש לחפש סעיפים רלוונטיים במחירון דקל שיפוצים או מחירון משכ"ל,
בהנחה של %40 וללא תוספת רווח קבלן ראשי.
.5 במידה ולא יימצאו סעיפים זהים או דומים במחירונים המפורטים בסעיפים -1
4 לעיל, החברה תכין ניתוח מחיר הנדסי. מודגש כי בכל מקרה רווח קבלן ראשי
לניתוח מחיר שיהיה מבוסס על הצעות מחיר ו/או חשבוניות יעמוד על %.8
.6 על כל עבודה נוספת יחולו כל הוראות ההתקשרות עם הקבלן.
.37 אסבסט
טיפול באסבסט (פרוק פינוי וכו') יבוצעו ע״י קבלן מורשה ע״י המשרד לאיכות הסביבה ובפיקוח
של מפקח מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה.
.38 עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים
לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים ו/או בגין
עבודות בידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה אלא אם צויינה תוספת
במחירון.
.39 עבודה בקווים לא ישרים
לא תשולם תוספת עבור ביצוע עבודות בקווים לא ישרים.
60
.40 אפשרות למדידה ותשלום לפי סעיפים שונים
חלק מהעבודות ניתן למדוד ולשלם על פי סעיפים שונים בכתב הכמויות, (אחד או יותר) למשל
מדידה לפי מ״ק או לפי במ״ר בציון העובי. בכל מקרה תימדד העבודה וישולם לקבלן על פי המחיר
הכולל הנמוך ביותר שמתקבל והדבר אינו נתון לא לשיקולו של הקבלן ולא לשיקולו של המפקח.
.41 תוספת הנחיות לביצוע ״עבודות אזרחיות״ עבור חברת חשמל
בצוע עבודות עבור חברת החשמל יעשה גם בכפוף להנחיות לביצוע ״עבודות אזרחיות״ ע״י מבקש
העבודה כולל הנחת כבלים.
.42 ישיבות תאום
א. פעם בשבוע תתקיים ישיבת תאום אתר בנוכחות מנהל העבודה ומהנדס הביצוע מטעם
הקבלן, המפקח ונציג העיריה. פרוטוקול הישיבה יהווה הנחיות לקבלן.
ב. לכל ישיבה שבועית אחרונה לחודש קלנדרי יגיש הקבלן טבלת לו״ז מעודכנת בהתאם
להתקדמות הפרויקטים.
.43 אישורי המפקח
אין בסמכות האישור ע״י המפקח בכדי להטיל על המזמין אחריות.
.44 תכולת העבודה
כל האמור בפרק 00 כנ״ל יחשב ככלול בעבודה ולא יימדד בנפרד(בין שצוין הדבר בסעף גופו ובין
שלא צוין) למעט המקרים שלגביהם צוין במפורש כי ימדדו בנפרד.
.45 הזמנות במקביל מטעם מועצת בית דגן
במסגרת מכרז/חוזה זה יידרש הקבלן לבצע עבודה באתרים שונים, במקביל, וגם ממזמינים
שונים במקביל.
הקבלן מחויב להעסיק מספר צוותים במקביל (בהתאם לכמות תיקי העבודה) על מנת לסיים את
העבודה במועד שנקבע בכל הזמנה.