מסמכי מכרז 03 06 26 לפרסום באתר המועצה
חתימת המציע
עמוד 1 מתוך 77
מכרז פומבי
מס' 26-06-03
להתקשרות מסגרת לביצוע עבודות איטום גגות במוסדות
חינוך וציבור במועצה המקומית מיתר
יוני 2026
חתימת המציע
עמוד 2 מתוך 77
מסמך 1
מועצהמקומית מיתר
מכרז פומבי מספר 03-06-26
להתקשרות מסגרת לביצוע עבודות איטום גגות במבני מוסדות חינוך וציבור עבור המועצה
המקומית מיתר
דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות
כללי
1. המועצה המקומית מיתר (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות איטום גגות במבני
מוסדות חינוך וציבור, הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים ובהסכם (מסמך 4) (להלן, ביחד
"העבודות").
2. רשאיםלהשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת הצעותיהם בכל תנאי הסף המפורטים
במסמך זה ו הכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז.
3. במכרז זהתבחר המועצה 2 זוכים להתקשר עימם בהסכמי מסגרת להוצאת הזמנות עבודה מעת לעת
לביצוע העבודות מושא המכרז.
4. המועצה מעריכה כיהיקף הגגות לביצוע בשנת 2026 עומד עלכ -004,5 מ"ר. למען הסר ספק, מובהר
כי מדובר באומדן והערכה בלבד והמועצה איננה מתחייבת לבצע את מלוא היקף העבודה האמורה.
המועצה רשאית , ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להפחית ו/או להוסיף מהיקף העבודה או להוסיף עליו
שטחי גגות נוספים במהלך תקופת הביצוע.
5. ההצעות תדורגנה בהתאם לשקלול בין ציוני המחיר 60%) וציוני האיכות 40%) שתקבלנה ההצעות
בהתאם להוראות המכרז.
6. מכרז זה ייערך בשיטתההנחה ממחירון דקל, ועל המציע לציין שיעור הנחה כולל ואחיד.
מסמכי המכרז
7. מסמכיהמכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "מסמכי המכרז"):
מסמך 1 - מסמך זה- דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות
מסמך 2 - הצהרת המציע, על נספחיה
נספח א' – טופס פתיחת ספק
מסמך 3 - ערבות בנקאית לקיום ההצעה
מסמך 4 - הסכם התקשרות בין הזוכה לבין המועצה, על נספחיו:
נספח א' – המפרט הכללי הבינמשרדי.
נספח ב' - נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה (ערבות ביצוע) .
נספחים ג', ג׳1, ג׳2 – נספח ביטוח (הוראות ביטוח), אישור קיום ביטוח עבודות
ואישור קיום ביטוחי קבלן.
נספח ד' - הוראות בטיחות.
נספח ה' - הוראות בטחון למניעת שריפה בעבודה.
נספח ו' - הצהרה על היעדר תביעות.
מסמך 5 - תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976
חתימת המציע
עמוד 3 מתוך 77
מסמך 6 - תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים
מסמך 7 - ההצעה הכספית
מסמך 8 - תצהיר העדר עבירות והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני
מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001
מסמך 9 - פורמט חוות דעת
כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
8. את חוברת המכרז ניתןלרכוש תמורת 2,000 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרהבאתר המועצה או במחלקת
הגבייה שבבניין המועצה בשדרות המייסדים 1, מיתר, בימים א' - ה' בין השעות 09:00-15:00, או
באמצעות העברה בנקאית של הסכום הנ"ל. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 08-6684003 .בנוסף
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות 09:00-15:00
ולעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.metar.muni.il
תנאי סף
9. רשאילהגיש הצעה במסגרת המכרז מציע העומד במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים
הבאים:
9.1. המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין בישראל;
9.2. המציע הינו עוסק מורשה לצורכי מע"מ;
9.3. המציע הינו בעל רישיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ;
9.4. המציע או הקבלן העובד מטעמו לביצוע העבודות נשוא המכרז הינו קבלן רשום בפנקס
הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט-1969 ותקנותיו
בענף 134 בסיווג ב1 לפחותבוותק של 5 שנים ומעלה מובהר כי המנוח "לפחות" מתייחס
ל"סוג" ולא ל"ענף".
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על
רישומו כקבלן בענפים ובסיווגים המפורטים לעיל.
9.5. מציע ביצע בעצמו וכקבלן ראשי עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, שביצוען הסתיים
בהיקף כספי של 25,000 (עשרים וחמישה אלף) ₪ לפחות לכל עבודה (כולל מע"מ) עבור לא
פחות מ - 4 (ארבע) מוסדות, ברשויות או גופים ציבוריים, במהלך השנים 2022-2025;
9.6. המציע או מי מבעלי השליטה בו בעל תעודת "אוטם מורשה" מטעם מכון התקנים.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף העתק תעודה המעידה על האמור.
9.7. המציע רכש את מסמכי המכרז. על המציע לצרף קבלה המעידה על ביצוע התשלום;
9.8. המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976 .
9.9. המציע נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מועצה.
9.10. המציע לא הורשע בעבירות שיש עימם קלון או עבירה בנושא פיסקלי כגון: אי העברת
ניכויים, אי דיווח למס הכנסה וכיוצ"ב.
חתימת המציע
עמוד 4 מתוך 77
9.11. המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים
ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976. אם הורשע
ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד
ממורשי החתימה במציע. כמו כן, במציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע
להעסקת עובדים עם מוגבלויות.
9.12. המציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרז.
9 .ערבות בנקאית לקיום ההצעה
10. להבטחת קיום הצעתו למכרז, על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית ובלתי
מותנית של בנק ישראלי בנוסח המצורף כמסמך בנוסח המצורף כמסמך 3 למסמכי המכרז, בסך של
00030 ₪ (להלןערבות הקיום"). ערבות הקיום תהיה בתוקף עד ליום 9.26030. אולם המועצה תהא
רשאית להורות למציע להאריך את תוקפה בשלושה חודשים נוספים , והמציע יהיה חייב להאריכה
בהתאם.
11. על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה ערבות מקורית אשר תואמת לנוסח
המצורף למסמכי המכרז וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא סטיות (כלפי מעלה
או כלפי מטה). אי צירוף ערבות כלל או צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה
על הסף.
12. המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז
ו/או יחזור בו מהצעתו, ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל. כן תהא המועצה רשאית לחלט
את ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך 14 יום ממועד
ההודעה על הזכייה על ההסכם, ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים, ו/או לא עמד בהתחייבות
כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.
13. ערבויות הקיום יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות הקיום
למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם, וצירוף כל הטפסים והמסמכים
הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע.
ביטוח
14. המציע, בעצם הגשת הצעתו ,מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל ויבחר כזוכה במכרז הוא ימציא
למועצה אישורי קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז (ומצורפים להסכם כנספחים ג׳1, ג׳2) ללא כל שינוי
בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
15. מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת כיסוי הביטוח
העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.
חתימת המציע
עמוד 5 מתוך 77
16. לתשומת לב המציע– מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות אישור י
קיום ביטוחים, יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה לפי דרישתה, העתקי פוליסות או תמצית פוליסות
חתומה על ידי חברת הביטוח ובהם ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.
17. למען הסר ספק מובהר בזאת;
17.1. מציעאשר הצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח שלו
לנדרש במכרז ו/או כי חברת ביטוח מסרבת ל עשות כן ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח
שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
17.2. מציעאשר הצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסוי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד
הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות לפי שיקול דעתה
הבלעדי, לחלט את הערבות אשר הגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי מציע אחר וכן
לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של המועצה ו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים
שיגרמו למועצה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
18. למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישורי קיום ביטוחים. למועצה
שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח אישורי קיום הביטוחים ובמקרה כזה הזוכה
מחויב לנוסח המדויק אשר צורף למסמכי המכרז ואי המצאת אישורי קיום ביטוחים חתומים לידי
המועצה, תביא לביטול זכייתו ולחילוט הערבויות אשר הופקדו.
שאלות הבהרה
19. על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם
לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם.
20. בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או
שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע
להפנות בכתב בפורמט WORD בלבד, את שאלותיולמנהלת יחידת חוזים והתקשרויות, עו"ד שני
בשארי, בדוא"ל shanib@metar.muni.il וזאתעד לא יאוחר מיום 14.6.26 בשעה 16:00.
21. באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר
אלקטרוני, בטלפון: 08-6684003 או ב דוא"ל חוזר (לא אוטומטי). פניה שלא נתקבל לגביה אישור
קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה
בכתב ותשלחנה לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים
שיאמרו בעל פה.
22. על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר
הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר
האלקטרוני למתן התשובות.
23. המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא ברורות,
לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז.
חתימת המציע
עמוד 6 מתוך 77
24. המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,
תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר
קיבלו לידיהם את מסמכי המכרז מאת המועצה אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת
קבלת מסמכי המכרז.
אופן הגשת ההצעות
25. עלהמציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,
ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בבניין המועצה, כאשר בתוך המעטפה הראשית יש
להכניס את ההצעה הכספית במעטפה סגורה נפרדת (מסמך 7 – ישלנקוב באחוז הנחה
ממחירון דקל). כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות ההסכם המצ"ב כמסמך 4, צריכים להיות
חתומים על ידו בתחתית כל עמוד, ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז
וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין (במידה ונדרש). כל מסמכי ההצעה יוגשו בשני העתקים לא
כרוכים, כאשר את ההצעה הכספית כאמור יגיש המציע במעטפה סגורה נפרדת ,
שתוכנס בתוך מעטפת ההצעה.
26. לחוברתהמכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף 25 לעיל יש לצרף את כל המסמכים המפורטים להלן:
26.1.1. ככל שהמציע הינו תאגיד-
26.1.2. מסמכי ההתאגדות של התאגיד
26.1.3. פרופיל התאגיד
26.1.4. תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות
או רשם השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;
26.1.5. אישור חתום על ידי עורך דין / רואה חשבון, בדבר זכויות החתימה ושמות
המוסמכים לחתום בשם המציע על הצעה זו.
26.2. הצהרת המציע המצ"ב כמסמך 2 למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא מלאה וחתומה על
ידי המציע, לאחר שהמציע מילא בה את הנתונים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף וכן
את הפרטים הנדרשים למתן ציון איכות להצעתו. יש לצרף גם אסמכתאות המעידות על
ניסיון קודם ועל השכלתו:
26.2.1. להוכחתעמידתו של המציע בתנאי סף המפורטים בסע יף 8.5 לעיל ימלא המציע
את טבלה מספר 1 .
26.2.2. לצורך מתן ציון איכות, ימלא המציע את טבלה מספר 2 .
26.3. אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו– 1975 ;
26.4. קבלה על רכישת מסמכי המכרז;
26.5. אישור תקף מפקידשומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס), התשל"ו -1976 ;
חתימת המציע
עמוד 7 מתוך 77
26.6. תצהיר חתום על ידימורשה החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר
קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 בנוסח המצ"בכ מסמך
5 להסכם;
26.7. תצהיר חתום על ידו בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים בנוסח
המצ"ב כמסמך 6 תשובות לשאלות הבהרה (אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה
26.8. על המציע למלא במסמך ההצעה הכספית (מסמך 7 למסמכיהמכרז) את הצעתו הכספית
להשתתפות במכרז.
אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה
27. ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים 60% מחיר 40% איכות
28. בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן:
שלב א': בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;
שלב ב': חישוב ציוני האיכות;
שלב ג': חישוב ציוני המחיר;
שלב ד': חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.
29. שלב א– בחינת עמידה בתנאי הסף
29.1. המועצה תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכיהמכרז. הצעה
שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה
בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך בסיום המכרז (לאחר בחירת הזוכה). יובהר, כי המציע
מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
29.2. מציעים אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הסף יזומנו לראיונותבין היתר לצורך קביעת ציון
האיכות של ההצעה, כמפורט בסעיף 26 להלן.
30. שלב ב– חישוב ציון האיכות של ההצעה
30.1. ציוןהאיכות מהווה 40% מהציון הכוללוהוא יחושב על ידי צוות מקצועי מטעם המועצה,
אשר חבריו יהיו: מנכ"לית המועצה ו/או מהנדס המועצה, מנהל ת פרויקטים בהנדסה, מנהל
רכש (לפחות 3 מתוך הנ"ל הציון יינתן על פי הנתונים שימלא המציע ב מסמך 2 (הצעת
המציע), ההמלצות והאסמכתאות שיצורפו. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף או
לוודא נתונים בכל נושא הקשור לניסיון המציע בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה, לרבות
באמצעות פניה ללקוחותיו ובקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעה.
30.2. חישוב ציוני האיכות ייערך באופן הבא:
מס"ד
קריטריון ניקוד
לקריטריון
1
חוות דעת שתתקבל מלקוחות המציע בהתאם למסמך 9 : המלצות ביחס לרמת
המקצועיות, השירות והאיכות – עד 5 המלצות כאשרכל המלצה תנוקד עד 3
נקודות.
15 נק
2 וותק/ניסיון המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף 5 שנים
6 שנים– 4 נק
20 נק
חתימת המציע
עמוד 8 מתוך 77
מ-6 שנים עד 7 שנים כולל– 4 נק
מ -7 שנים עד 8 שנים כולל– 4 נק
מ-9 שניםעד 10 שנים כולל – 4 נק
מ-11 שנים ומעלה– 4 נק
3 התרשמות מהמציע כאשר הניקוד יתבסס בין היתר על ניסיון הקודם
מקצועיות, אמינות ושירותיות.
5 נק
31. שלבג' – חישוב ציון המחיר של ההצעה
31.1. ההצעה הכספית הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימאלי עבור הרכיב הכספי וכל יתר
ההצעות הכספיות ידורגו באופן יחסי אליה.
32. שלב ד– חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן
32.1. לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל
כדלקמן:
הציון הכולל = 60% X ציון המחיר 40% X ציון האיכות
100
33. שתי ההצעות בעלות הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרזנה כהצעות הזוכות במכרז. במקרה שבו יותר
מ-2 הצעות יקבלו את הציון הכולל הגבוה ביותר, תיערך בין המציעים הגרלה. במכרז זה, תינתן
עדיפות לספקים מקומיים כך שבמידה והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד 10% מן
ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, תוכרז הצעתו של אותו ספק מקומי כזוכה במכרז (ספק מקומי:
יחיד אשר הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים ; תאגיד שבעל השליטה בו (כהגדרתו בסעיף
268 לחוק החברות) הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים במועד הגשת ההצעה.
34. למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה זהה
שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו
והיא תבחר, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בנוסח נספח 1.12 למסמכי המכרז.
מציע שהינו עסק בשליטת אישה - יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה –"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד
או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של
ההגדרה אישור; "א ישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
התקיים אף אחד מאלה:
א. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב (בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של
אח, הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
ב. אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או
בעקיפין, בלמעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא
תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
חתימת המציע
עמוד 9 מתוך 77
"עסק– חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי
תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל.
35. במקרה של הצעות בעלות ניקוד שווה(שאינן בשליטת אישה), תהיה המועצה רשאית לבחור במציע בעל
הניסיון הרב ביותר או לבחור ביותר ממציע אחד, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה .כן תהיה
המועצה רשאית, במקרה של הצעות בעלות ניקוד שווה, ליתן עדיפות למשתתף שהינו תושב מיתר.
36. על אף האמור, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות
לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה
אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם
המציעים, כולם או חלקם (בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה) ואף לה תקשר עם שני
מציעים בו זמנית.
37. המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכ ה על קבלת הצעתו, בתוך 14 יום מיום
היוודע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה למ ועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ההסכם. בכלל זה, ימציא
הזוכה למועצה את ערבות הביצוע המצורפת כ נספח ב' להסכם (מסמך 4) .
כללי
38. ההצעה תישאר בתוקף למשך 90 ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שיחתםההסכם
על ידי המועצה, לפי המוקדם מבניהם. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד ארבעה
חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים.
39. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה
לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא
אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא בדין
ודברים עם כ ל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה.
40. בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום
באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לבררם
מראש, כאמור בסעיף 9 לעיל
41. המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכיהמכרז, לרבות בתנאי ההסכם
ו/או בנספחיו. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או
תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעלם
מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענ ה
ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
42. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזיםשבחדר הישיבות בבניין המועצה המקומית. המועד האחרון
להגשת הצעות הינו יום 21.06.26 עד השעה 12:00. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה
האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות
שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו. מועד פתיחת תיבת המכרזים ייקבע
בהמשך.
חתימת המציע
עמוד 10 מתוך 77
43. בהגשת הצעתולמכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג
את הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את
הדבר מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת
הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחר ים ו/או באשר
לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה באופן בלעדי.
44. מובהר, כי מסמכיהמכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל
שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו ל מכרז.
45. הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה של סתירה
או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך זה.
שמעון פרץ,
ראש המועצה המקומית מיתר
חתימת המציע
עמוד 11 מתוך 77
2 מסמך
הצהרת המציע להשתתפות במכרז מס' 26-06-03
1. אנו הח"מ, מציעים בזאת להתקשר עם המועצה המקומית מיתר (להלן: "המועצה ") בהסכם לביצוע
עבודות איטום גגות (להלן, ביחד: "העבודות"), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז,
לרבות ההסכם (מסמך 4 )ומצהיר בזאת, כדלקמן
2. הרינימצהיר כי ידוע לי שההצעות תיבחנה בהתאם לאמות מידה לבחינת מחיר ההצעה ובהתאם
לאיכות ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז.
3. הריני מצהיר בזאת כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים להשתתפות ב מכרז, לרבות תנאי הסף
והתנאים הנוספים, וכי ברשותי הידע, הניסיון והיכולת לספק את העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט
במסמכי המכרז.
4. להלן פירוט הניסיון הקודם שלי, כנדרש בתנאי הסף של ה הצע ה. כמו כן אני מצרף, להצעתי
אסמכתאות להוכחת הניסיון הקודם (ניתן לצרף למסמכי ההצעה טבל אות זהה אם ברצון המציע
למלא את הפרטים בקובץ ממוחשב):
טבלה מס' 1 – ניסיון המציע
• מציע ביצע בעצמו וכקבלן ראשי עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, שביצוען הסתיים בהיקף כספי
של 15,000 (חמישה עשר אלף) ₪ לפחות לכל עבודה (כולל מע"מ) עבור לא פחות מ- 4 (ארבעה) מוסדות,
רשויות או גופים ציבוריים, במהלך השנים 2022-2025;
מס"ד זהות מזמין
העבודות
סוג העבודות ההיקף
הכספי של
העבודות
תקופת ביצוע
העבודות
(חודש/שנה)
מ- ו עד
מספר וסוגי
העובדים
שהשתתפו
בביצוע
העבודות
שם
ומספר
טלפון של
הממונה
מטעם
מזמין
העבודות
1
2
3
4
חתימת המציע
עמוד 12 מתוך 77
טבלה מס 2 – איכות
1. על המציע למלא את הטבלה שלהלן במלואה לצורך בחינת מדד האיכות (ניסיון מעבר לתנאי הסף
של 5 שנים.
2. יש לפרט כל תקופת ניסיון/פרויקט בשורה נפרדת, בצירוף אסמכתאות מתאימות (אישורים
המלצות או חוזים) כנדרש במסמכי המכרז.
3. אין לכלול תקופות חופפות– תקופה חופפת תיספר פעם אחת בלבד.
מס"ד שם
הגוף/הלקוח
עבורו בוצעה
העבודה
פרטי איש הקשר להמלצות תאריך ביצוע העבודה
(חודש/שנה)
1
שם
טלפון
תפקיד
2
שם
טלפון
תפקיד
3
שם
טלפון
תפקיד
4
שם
טלפון
תפקיד
חתימת המציע
עמוד 13 מתוך 77
מס"ד שם
הגוף/הלקוח
עבורו בוצעה
העבודה
פרטי איש הקשר להמלצות תאריך ביצוע העבודה
(חודש/שנה)
5
שם
טלפון
תפקיד
6
שם
טלפון
תפקיד
7
שם
טלפון
תפקיד
8
שם
טלפון
תפקיד
9
שם
טלפון
תפקיד
10
שם
טלפון
תפקיד
11
שם
חתימת המציע
עמוד 14 מתוך 77
מס"ד שם
הגוף/הלקוח
עבורו בוצעה
העבודה
פרטי איש הקשר להמלצות תאריך ביצוע העבודה
(חודש/שנה)
טלפון
תפקיד
5. אני מצהיר בזאת, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים וההנחיות
להגשת הצעות, לרבות ההסכם על נספחיו (מסמך 4,) על כל תנאיהם ופרטיהם, מצהיר ומתחייב כי
הבנתי את כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף להגשת הצעה ותנאי ביצוע העבודות שאלתי את כל
השאלות שנדרשו לי, בחנתי את הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודות וההוצאות שתהיינה
כרוכות בכך עבור י ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססתי את הצעתי. בעצם הגשת הצעתי למכרז אנ י
מצהיר ומתחייב, כי תנאי המכרז מקובלים עלי וכי לא תהיה לי כל טענה, דרישה או תביעה בעניין
תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.
6. אני מצהיר, כי ברשותי המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם
למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, וכי הצעתי זאת וביצוע
העבודות על פיה הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות של י (במקרה של תאגיד) ע ל פי מסמכי
היסוד שלי.
7. אני מודע לרמה הגבוההשל יחסי האמון הנדרשת כלפי המועצה במסגרת העבודות נשוא מכרז זה,
ואפעל להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון אלה בכל שלב משלבי ההתקשרות
עם המועצה ולאחריה, לרבות העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, שמירה על סודיות
המידע שיובא לידיעתי במהלך ביצוע העבודות ומניעת כל שימוש בו שלא במסגרת ההתקשרות עם
המועצה .
8. אני מצהיר, כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר לאותו
מכרז.
9. ידוע ל י, כי במידה ו אזכה במכרז, התמורה עבור העבודות תשולם ל י בכפוף ל מילוי התחייבויותי י
בהתאם להוראות ההסכם ( מסמך 4 למסמכי המכרז) ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו.
10. ידוע לי כי המועצה אינה מתחייבת להיקף פעילות מסוים ו/או למתן בלעדיות לזוכה ב תחום העבודות
נשוא המכרז.
11. אני מצרף בזאת את מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, בשלמותם, כפי שהומצאו לי על ידי המועצה,
כאשר כל העמודים חתומים על ידי, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש למכרז. בכלל זה אני מצרף
להבטחת קיום הצעתי ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת בנוסח המצ"ב כמסמך 3 למסמכי
המכרז.
חתימת המציע
עמוד 15 מתוך 77
12. הצעתי זו הנה סופית ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי המועצה הנני מתחייב לבצע את העבודות
(כהגדרתם לעיל), בהתאם לתנאי המכרז ולהוראות נציג המועצה ו לשביעות רצונה המלא של המועצה.
הצעה זו תעמוד בתוקפה ותחייב אות י מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של הסכם
עמי או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות
במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים. ידוע ל י כי המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעות בעד
ארבעה חודשים נוספים, ובמקרה כאמור אני מתחייב להאריך את תוקף ערבות הקיום שלי בהתאמה
ולהמציא למועצה ערבות קיום מתוקנת.
13. ידוע לי, כי אם הצעתי תזכה במכרז, הרי שתוך 14 יום מיום שתימסר לי על כך הודעה, יהיה עלי
לחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ביצועו של ההסכם. בכלל
זה ידוע לי כי יהיה עלי להמציא למועצה את ערבות ה ביצוע (בנוסח המצ"ב כנספח ב' ל הסכם (מסמך
4), בסך של 00004 .₪
14. ידוע לי כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה
הגבוהה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; וכי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה
הכספית הזולה ביותר ו/או הצעה כלשהי. ידוע ל י כי רק חתימת המועצה על הסכם עמנו תהווה
התקשרות מחייבת מצד המועצה.
15. כמו כן, במידה ואחזור בי מהצעתי ו/או שלא אמציא את המסמכים שיידרשו ממני כמפורט בסעיף 11
לעיל ו/או לא א עמוד באיזו מהתחייבויותי י על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה
המועצה רשאית לבטל את זכיית י ו/או להתקשר עם המציע שידורג אחרי ו/או לנקוט בכל פעולה
אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה.
16. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם
במלואם.
17. התמורה המבוקשת על ידי עבורביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז מפורטת בהצעה הכספית
(מסמך 7 למסמכי המכרז).
18. כמו כן, ידוע לנו כי המועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספית במלואה ורשאית ליישם חלקים
ממנה.
19. הריני להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי ה תמורה המפורטים בהצעת המחיר מהווים את התמורה
הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל מכלול העבודות הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או
דרישה אחרת העולים ממכרז זה וכי פרט לכך לא אהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר כלשהו
מהמועצה או מהחברה הכלכלית לפיתוח מיתר.
20. הנני מצהיר בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת התעריפים שבהצעת המחיר
הבאתי בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעת י וזאת, ללא כל
יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות
הנכללות בהם.
חתימת המציע
עמוד 16 מתוך 77
ולראיה באנו על החתום
תאריך _____________ שם המציע ___________________
כתובת ___________________
ת.ז / מס' תאגיד ___________________
מס' טלפון ___________________
מס' פקס ___________________
חתימת המציע ___________________
אישור עו"ד
אני הח"מ ______
ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הםמורשה חתימה מטעם-
"המציע") וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.
________________ __________________ __________________
תאריך שם חתימה
חתימת המציע
עמוד 17 מתוך 77
נספח א' למסמך 2
טופס פתיחת ספק
שם הספק: ___________________________________________________________
מספר עוסק ___________________ תיק ניכויים ____________________
כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות
רחוב
מיקוד
טלפון ________________נייד________________
כתובת אי-מייל ________________________________________________________
אישורים
תוקף אישור ניהול ספרים ________________________ אישור מצורף(חובה)
תוקף אישור ניכוי מס ________________________ אישור מצורף(חובה)
עוסק פטור כן/לא אישור מצורף (חובה)
פרטי חשבון בנק
שם הבנק ___________________________________
שם הסניף ___________________________________
שם החשבון ____________________________
אסמכתא מצורפת(חובה): צילום שיק/אישור בנק
חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים
חתימת המציע
עמוד 18 מתוך 77
מסמך 3
נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה
לכבוד
מועצה מקומית מיתר
שד' המייסדים 1, מיתר
א,ג,נ
הנדון: ערבות מס
הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 00030 ₪ (ובמיליםשלושים אלף שקלים חדשים)
(להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין מדד חודש מאי 2026 לבין המדד
הידוע ביום התשלום (להלן: "הפרשי הצמדה").
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים בגבולות
סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________"החייב)
בקשר עם מכרז מס' 26-06-03 אשר הוצא על ידכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק את עילת
דרישתכם או סכומה.
אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם
או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 30.09.26 ועד בכלל
ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.
בכבוד רב,
בנק
סניף
חתימת המציע
עמוד 19 מתוך 77
מסמך 4
הסכםמסגרת לביצוע עבודות איטום לגגות
שנערך ונחתם במיתר ביום 2026
בין המועצה המקומית מיתר
שד' המייסדים 1, מיתר
(להלן: "המועצה" או "המזמין")
מצד אחד;
לבין: ___________________ (ח.פ/ע.מ)
מ_______________
(להלן- "הקבלן")
מצד שני;
הואיל והמועצה פרסמה מכרז פו מבי שמספרו 03-06-26 (להלן "המכרז") להתקשרות מסגרת
לביצוע עבודות איטום גגות מבני מוסדות חינוך וציבור , הכל כמפורט במסמכי המכרז
ובהסכם זה (מסמך 4) (להלן ביחד: "העבודות").
והואיל והקבלן השתתף במכרז וזכה בו, והוא מקבל על עצמו לבצע את העבודות למועצה, והכל
בהתאם להוראות מסמכי המכרז והסכם זה לשביעות רצונה של המועצה ובמתכונת
המתוארת להלן;
והואיל והקבלן הינו בעל הידע, הניסיון, המומחיות, המיומנות והכישורים המיוחדים הדרושים
לצורך ביצוע העבודות;
והואיל והמועצה מעוניינת להתקשר עם הקבלן לביצוע העבודות בהתאם לתנאים המפורטים להלן;
והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת הסכם זה.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא
1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
חתימת המציע
עמוד 20 מתוך 77
2. כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להם כל משקל בפרשנות ה הסכם.
3. מסמכי מכרז 03-06-26 וכן המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
נספח א'- המפרט הכללי הבינמשרדי.
נספח ב'- נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה (ערבות ביצוע);
נספחים ג'1, ג׳2 - אישור קיום ביטוח עבודות ואישור קיום ביטוחי קבלן;
נספח ד' – הוראות בטיחות;
נספח ה' - הוראות בטחון למניעת שריפה בעבודה.
נספח ו' - הצהרה על היעדר תביעות.
מסמך 5 למסמכי המכרז- תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;
מסמך 6 - תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים;
מסמך 7- הצעת המציע;
מסמך 8- הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
התשס"א-2001 ;
מסמך 9 – פורמט חוות דעת;
4. בפרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת:
"המועצה" – מועצה מקומית מיתר.
"ההסכם" - הסכם זה, לרבות הנספחים לו ולרבות כל מסמכי המכרז והצעתו של הקבלן אשר הוגשה
בהתאם להוראות מסמכי המכרז, על כל הצרופות לה וכן כל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף להסכם
בעתיד (בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהסכמת הצדדים).
"הקבלן" - לרבות נציגי הקבלן, עובדיו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל מי שפועל בשמו או
מטעמו בביצוע השירותים.
"המנהל" - מי שייקבע ע"י המועצה כנציג המועצה לצורך מתן הוראות לקבלן בהתאם לחוזה זה ולרבות
כל אדם המורשה בכתב על ידי המועצה לצורך חוזה זה.
"המפקח" או "איש הקשר" - מי שימונה בכתב על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.
כל עוד לא מונה מפקח או איש קשר על ידי המנהל יהיו סמכויות הפיקוח בידי המנהל.
"האתר" או "האתרים" או "אתרי העבודות" - כל מקום בו מבוצעות העבודות ו/או הכנות לעבודות
בהתאם להוראות הסכם זה לרבות דרכי הגישה למקומות אלה וסביבתם הקרובה.
"העבודה" או "העבודות" או "הפרויקט" - עבודות איטום גגות במוסדות חינוך וציבור עבור מועצה
מקומית מיתר וכן עבודות נוספות נלוות (לרבות צביעה, תיקונים וכיו') וכל עבודה אחרת שתימסר לקבלן
לביצוע בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו.
חתימת המציע
עמוד 21 מתוך 77
"צו התחלת עבודה" או "הזמנת עבודה" - הודעה בכתב מאת המועצה חתומה ביחס לביצוע העבודות
הנדרשות לרבות מועד תחילת ביצוע ולו"ז לביצוע.
5. הצהרות והתחייבויותהקבלן
מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיהם שבהסכם זה, הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן:
5.1 כי ידוע לו, כי יהיה עליו להשיג בעצמו את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לביצועהעבודות, ומבלי
לגרוע מהאמור לעיל, כי קיבל מהמועצה, לשביעות רצונו, כל מידע, נתון וכל דבר אחר העשוי להשפיע על
עבודתו ושירותיו בהתאם להסכם זה.
5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תשתף פעולה עםהקבלן, ותספק לו, על פי בקשתו ובאופן סביר, כל
מידע, מסמך או נתון המצוי ברשותה או לחילופין תפנה אותו לגורם במועצה או כל גורם אחר אשר אצלו
נמצא המידע, המסמך או הנתון הרלוונטי, ותציין בפניי אותו גורם כי הקבלן פועל מטעמה.
5.3 כי הוא מתחייב לבצע את כלל התחייבויותיו על פי המפורט בהסכם זה, וזאת לפי מיטב הנוהג המקצועי
ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר, במקצועיות ובמיומנות מרבית, בהתאם להוראות כל דין
ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, תוך קיום מגע הדוק ושיתוף פעולה עם כל אנשי המקצוע
הרלוונטיים. לשם כך ימלא הקבלן אחר כל הוראותיה של המועצה, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין
שאינן מפורטות בו, וימנע מלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת המועצה.
5.4 רואים את הקבלן כמי שבטרם הגיש הצעתו למכרז וחתם על ההסכם, בדק את מקום ביצוע העבודה
בפועל, את כמויות וטיב העבודה והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה לביצוע העבוד ה,
מיקום מערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתרי ביצוע העבודה וכן את כל הגורמים אשר
יש או עשויה להיות להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו בחוזה זה.
5.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם ומוצהר, כי ככל שלצורך מילוי התחייבויותיו יידרשהקבלן
לבוא במגע עם גורמים שונים, יקפיד הקבלן לשמור על יחסי אמון עם המועצה ולהימנע מלהציג מצגים
ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות בשם המועצה.
5.6 על הקבלן להעסיק עובדים מקצועיים בעלי תעודות מקצועיות ו/או תעודות הסמכה בתחום העבודות
נשוא המכרז לשביעות רצו נה של המועצה. בכלל זה, על הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים הבאים:
א. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז- 2007;
ב. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בðייה ,)תשמ"ח - 1988;
ג. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשð"ט- 1999 .
5.7 הקבלן יהא אחראי לכל פגם ו/או ליקוי בכל הקשור לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ע"י מי מעובדיו.
5.8 אין לקבלן סמכות או אישור להעביר את העבודות נשוא מכרז זה - כולן או חלקן - לקבלן ו/או לכל מבצע
אחר, והוא מתחייב להעסיק ישירות את העובדים המבצעים את העבודה מטעמו.
5.9 הקבלן מצהיר כי הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי עליו תחול האחריות המוחלטת במקרה של פגיעה נכות או
הפסד חלילה, שיגרמו לעובדיו או מי מטעמו או לכל צד שלישי, עקב ביצוע עבודות הקבלן על פי הסכם
זה.
חתימת המציע
עמוד 22 מתוך 77
5.10 בלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לסרב להעסקת כל עובד על ידי הקבלן, וכן יהיה זכאי
להורות על הפסקת עבודתו של כל עובד ועובד - בהתאם לשיקול דעתו המוחלט .המזמין לא יהיה חייב
לפצות הקבלן בדרך כלשהי עקב החלטתו לסרב לקבל עובד או לחריג עובד כאמור.
5.11 הקבלן רשום בפנקס רישום הקבלנ ים ענף 134 ב( 'איטום מבנה" )וזאת במועד החתימה על הסכם זה והוא
מתחייב להמשיך ולהיות רשום בסיווג כאמור בפ נקס רישום הקבל נים במשך כל תקופת ההתקשרות.
5.12 כי יש בידיו כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין, לצורך אספקת השירותים נשוא
הסכם זה והוא מתחייב כי יקיים אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם וכי כל הרישיונות ויתר
האישורים כאמור ימשיכו ויעמדו בתוקפם במשך כל תקופת ההתקשרות וכן ימציא למועצה את כל
האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות כאמור.
5.13 כי אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום
פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.
5.14 כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המיומן
והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההסכם.
5.15 כי ידוע לושהמועצה התקשרה עימו בהסכם זה על סמך הצהרותיו במסגרת המכרז ועל יסוד הצהרותיו
בהסכם זה.
5.16 כי התשלומים הנקובים בחוזה זה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי
החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.
6. מהות ההתקשרות
6.1 הקבלן יבצע עבור המועצה את העבודות כמפורט בהסכם זה, במפרט הכללי (ככל שאינו סותר איזה
מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו) ובכתב הכמויות, וכן בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח.
6.2 על הקבלן יהא לבצע את כלל העבודות באופן מושלם עם בעלי מקצוע מתאימים (לרבות בעלי הסמכה
מתאימה).
6.3 חלק מעבודות הקבלן יהא כרוך בעריכת סקרי גגות מוקדמים בתיאום עם המועצה, על מנת לזהות
אזורים המיועדים לביצוע העבודות, לרבות אפיון פגמים וכיו', ולקבלן לא תשולם על כך תוספת מחיר.
6.4 בנוסף, ככל שצורפו מפרט מיוחד ו/או תכניות ו/או הוראות מיוחדות על ידי המועצה תבוצענה העבודות
גם בהתאם למסמכים אלו.
6.5 מודגש כי הקבלן יבצע את כל העבודות הנדרשות עד להשלמתן ומסירתן של העבודות כשהן תקינות
ופועלות לידי המועצה.
6.6 למען הסר ספק מובהר ומוצהר בזאת במפורש כי אין לקבלן ולא תהיה לו כל זכות באתר, למעט הרשות
להיכנס לאתר לצורך ביצוע העבודות כמתואר בהסכם זה ולתקופת הזמן הנקוב בהסכם זה בלבד.
6.7 עוד מובהר כיהמועצה תהא רשאית לבצע שינויים ו/או תוספות לתכולת העבודות או להורות על ביצוע
חלק מהעבודות בלבד, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. תיאום ודיווח
חתימת המציע
עמוד 23 מתוך 77
7.1 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ואת ההתחייבויות על פי הסכם זה בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד
ויעיל עם נציג המועצה.
7.2 בכל מועד שייקבע על ידי המועצה, יגישהקבלן למועצה דין וחשבון בכתב על התקדמות העבודות, ובכלל
זה ימסרו למועצה כל המסמכים אשר נערכו על ידו עד לאותה עת בקשר עם העבודות. בנוסף, ימסור
הקבלן למועצה, ולפי דרישת המועצה הן לכל גוף אחר הפועל מטעם המועצה, דיווחים שוטפים, בכתב
ובעל פה, בנוגע להתקדמות העבודות. המועצה רשאית לדרוש כי הדו"חות וההנחיות האמורים, או חלקם,
ייערכו בכתב. כן ידאג הקבלן, במידת הצורך, לקבל מהמועצה הרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותיו.
7.3 מבלי לגרוע מחובתהקבלן לדווח על כל התקדמות, פעולה ובעיה, רשאית המועצה או מי מטעמה לבקר
במשרדי הקבלן ו/או לדרוש לעיין בכל מסמך בקשר עם או המצוי בידי הקבלן, והקבלן מתחייב לאפשר
ולסייע למועצה ו/או לבאי כוחה לבצע את הבדיקות בכל עת.
7.4 מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי אין בהסכמה או באישור המועצה ו/או מי מטעמה כדי לשחרר אתהקבלן
מאחריותו המקצועית הבלעדית לעבודות המבוצעות על ידו.
8. סתירה במסמכים והוראות מילויים
8.1 מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה אחרת
בהם, יהיה סדר העדיפות בין מסמכי המכרז לצורך ביצוע כמפורט להלן:
8.1.1 צו התחלת עבודה/הזמנת עבודה.
8.1.2 מפרט מיוחד/תוכניות/הוראות פרטניות שניתנו על ידי המועצה – ככל שצורפו לצו התחלת
עבודה/הזמנת עבודה.
8.1.3 מפרט הטכני בהסכם זה.
8.1.4 הסכם זה.
8.1.5 נוסח המכרז.
8.1.6 המפרט הכללי הבינ-משרדי (הספר הכחול).
8.1.7 מחירון דקל.
8.2 גילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראת אחת מהוראות החוזה להוראה
אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח
הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן לו
הוראות בכתב בדבר. במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.
מובהר כי הפרשנות של החוזה על נספחיו תהא בכל מקרה כזו המגדילה את זכויות המועצה ומטיבה
עימה.
8.3 המנהל או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע העבודות הוראות, לרבות תכניות
לפי הצורך, לביצוע העבודה.
9. ביצוע
9.1 הקבלן יבצע את העבודה בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח.
חתימת המציע
עמוד 24 מתוך 77
9.2 כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי ההסכם, בנאמנות ושקדנות ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונם
המלאה של המנהל והמפקח. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנים, תקנות ,כללים, הנחיות או הוראות
מטעם רשויות מוסמכות (לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה), תבוצענה בהתאם לחוקים,
לתקנות, כללים, הנחיות והוראות אלה, וכן בהתאם לכל דין.
9.3 הקבלן יקבל וימציא למפקח לפני תחילת ביצוע העבודה את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין
לביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות העבודה ולעניין העסקת עובדים, ויבטיח כי כל האישורים יעמדו
בתוקפם במשך כל תקופת העבודה, לרבות אישורי קיום ביטוחים.
9.4 דרישות הרשויות המוסמכות, תמולאנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי
לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה.
9.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר, בחתימתו על הסכם זה, כי הוא זכאי לבצע את
העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלוונטיים לבצע את
העבודות.
9.6 הקבלן יספק את כל כוח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור .
9.7 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ועל פי הוראות הסכם זההקבלן ינפיק למועצה תעודות אחריות
ביחס לטובין השונים לרבות היריעות המותקנות על ידו וזאת עד ולא יאוחר מ- 7 ימים מתום התקנתם
ותקופת האחריות הקבועה בדין ו/או במסמכי המכרז ו/או בהסכם זה על נספחיו לפי התקופה הארוכה
יותר.
10. הפסקת עבודה
10.1 הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת
המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה והוא לא יחדשן אלא אם היתנה לו על ידי המפקח
הוראה בכתב על כך.
10.2 הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ינקוט הקבלן את האמצעים הדרושים לשם אבטחה של כל אתר
בו בוצעה עבודה ושל העבודה עצמה ולהגנה עליהם לפי הצורך, והכל לשביעות רצונו של המפקח.
10.3 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודות לתקופה שאינה עולה על 30 יום.
10.4 הקבלן יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות אך ורק עבור תקופות
העולות על 30 יום. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע את
טענותיו.
10.5 על אף האמור בסעיפים 10.1 ,10.2 ו-10.3 לעיל, מובהר כי ככל שהפסקת העבודות (לכל תקופה שהיא
נגרמה עקב אירוע כוח עליון ו/או מצב חירום, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי, שיפוי או החזר
הוצאות מאת המזמין בגין הפסקת העבודות כאמור.
10.6 נגרמה הפסקת העבודות באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות
המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן בלבד.
10.7 הופסק ביצוע העבודות, באופן חלקי או מלא, לצמיתות, לאחר שהקבלן קיבל הזמנת עבודה בקשר אליהן
והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור כל עבודה שביצע בפועל לפי מדידות
חתימת המציע
עמוד 25 מתוך 77
סופיות שתיעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הושלם על ידי הקבלן ולפי המחירים התקפים על פי
חוזה זה, הכל לפי קביעת המפקח.
10.8 נגרמה הפסקת ביצוע העבודות, כאמור לעיל, באשמת הקבלן (מחמת מעשה או מחדל שלו– לא יהיה
הקבלן זכאי לתשלום כלשהו בקשר לכך.
10.9 תשלום, כאמור, יהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תביעות הקבלן כלפיהמועצה ו/או מי מטעמה
ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי מי מבין אלה, לרבות תביעות לפיצויים כתוצאה
מהפסקת העבודות ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לקבלן ולרבות כל תביעה אחרת בכל הכרוך
והקשור בהפסקת העבודות.
11. תקופת ההסכם, הפרתו וביטולו והאחריות
11.1 תקופת ההתקשרות הינה 24 חודשים כאשר למועצה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות
בתקופה נוספת של 12 חודשים, עד לתקופה כוללת של 36 חודשים.
על אף האמור לעיל מובהר כי המועצה רשאית להביא את ההסכם לכלל סיום בהודעה של 30 ימים מראש
לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך בנימוק.
11.2 מובהר כי קיימת אפשרות שהזמנת עבודה תהא במהלך תקופת ההתקשרות אולם ביצוע העבודות יימשך
לתקופה נוספת לאחר מכן – במקרה זה ימשיכו לחול הוראות ההסכם על הצדדים ביחס לאותה עבודה
שהוזמנה בלבד עד להשלמתה וסיום תקופת הבדק.
11.3 תקופת הביצוע של כל עבודה שהוזמנה תקבע בצו תחילת העבודות/הזמנת עבודה לרבות משכה ו/או מועד
סיומה.
11.4 הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע לו על ידיהמועצה כאמור לעיל, וימשיך באופן שוטף ורצוף,
במהלך כל תקופת החוזה ובהתאם לתנאיו.
11.5 לא התחיל הקבלן בביצוע העבודה בתוך התאריך הנקוב בצו תחילת העבודה כתאריך תחילת העבודה
יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה.
11.6 נגרמו עיכובים בביצוע העבודה ו/או בהשלמתה בגין נסיבות אשר לדעת המפקח לקבלן אין ולא הייתה
שליטה עליהן, וכן לא יכול היה לצפותן מראש, יגיש הקבלן למפקח בקשה מפורטת ומנומקת, וזה, אם
ימצא את הבקשה מוצדקת ובתנאים שימצא, רשאי להמליץ בפני המועצה על הארכת המועד לביצוע
התחייבויות הקבלן; ו המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להאריך את המועדים
לביצוע התחייבויות הקבלן להקמה, והכל בתנאים כפי שתיקבע ה מועצה
11.7 שינוי ו/או הארכה כאמור יהיו בכתב בלבד, וכל עוד אלה לא נרשמו ביומן העבודה ו/או בדרך אחרת אותה
קבע המנהל, לא יהיה להם כל תוקף שהוא. מובהר כי סגר ו/או מחסור בחומרי בנין ו/או מחסור בעובדים
ו/או אי קבלת רישיונות להעסקתם של פועלים זרים ו/או שביתות או השבתות ו/או תנאי אקלים ו/או
תלות באספקת ציוד ו/או חומרים מחו"ל, לא יהוו נסיבות המצדיקות הארכת מועדים לפי הסכם זה.
11.8 לא השלים הקבלן את העבודה במועד הנקוב לעיל, ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם בסך של 2000 ש"ח
(אלפיים ש"ח) בגין כל יום של איחור בהשלמת העבודה או החלק הרלוונטי בעבודה כנדרש, על פי קביעת
המפקח.
חתימת המציע
עמוד 26 מתוך 77
11.9 הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הנקוב לעיל הוא סביר וראוי ומשקף את הנזקים
שיגרמו למועצה עקב האיחור בביצוע העבודה, כפי שניתן לצפותם במועד עריכתו של הסכם זה.
11.10 למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, למועצה שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות נשוא הסכם
זה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה כאמור ישולמו לקבלן העבודות בפועל שבוצעו על ידו עד
לאותו מועד אלא אם הפסקת ההתקשרות נבעה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן.
11.11 שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה שלהמועצה לכל סעד או תרופה נוספים על פי החוזה ו/או
על פי כל דין בגין אי ביצוע העבודה כאמור.
11.12 הובא ה הסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית למסור את ביצוע העבודות לאחר
ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך קובץ או תוכנה שהוכן על ידי הקבלן ללא תשלום ולקבלן לא תהיינה כל
טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי המועצה בשל שימושה בזכותה זו. מוצהר ומוסכם, כי
לקבלן לא תהא כל זכות עיכבון במסמכים, והוא יעביר את כל המסמכים הקשורים לעבודות על סוגיהם
אשר המצויים אצלו, ללא תמורה, לידי המועצה. למען הסר ספק מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע
מטענות וזכויות המועצה כלפי הקבלן, לרבות דרישה להשבת כספים בגין הנזקים שנגרמו למועצה עקב
אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף 33 להלן
11.13 מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולוהמיידי של הסכם זה או חלקו על
פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת גם בכל אחד מן המקרים הבאים:
11.13.1 נגדהקבלן הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע), להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרק
(זמני או קבוע), והמינוי לא יבוטל תוך 60 יום או אםהקבלן נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה
בקשה לאיחוד תיקים;
11.13.2 הוטל צו עיקול על נכס מנכסיו שלהקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.
11.13.3 שונה מצבו העסקי או הכספי שלהקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתו הסביר של המועצה עלול
להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.
11.14 הקבלן העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לצד ג', ללא אישור
המועצה מראש ובכתב.
11.15 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטלהסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי מהם,
בהתאם להוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם ) התשל"א – 1970 .
12. קצב ביצוע העבודה
12.1 אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודה איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת העבודה
בזמן הקבוע או תוך הארכה שניתנה להשלמתה – יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל
האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה להשלמתה
ויודיע ע ליהם בכתב למפקח.
12.2 היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק 12.1 אינם מספיקים בכדי להבטיח את
השלמת העבודה הזמן הקבוע או תוך הארכה שניתנה להשלמתה – יורה המפקח לקבלן , בכתב, על
האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.
חתימת המציע
עמוד 27 מתוך 77
12.3 לא מילא הקבלן תוך 48 שעות אחר התחייבותו לפי ס"ק 12.2 ,רשאיתהמועצה תוך 7 ימים לבצע את
העבודה, כולה או מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל
ההוצאות האמורות, בתוספת 12% שייחשבו כהוצאות משרדיו..
המועצה תהא רשאית לנכות את ההוצאות האמורות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא
רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך ס"ק זה, תהיה למועצה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד,
המתקנים והחומרים שנמצאים במקום העבודה וזאת ללא תשלום או תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש
זה.
12.4 היה צורך לדעת מהנדס המועצה, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה,
יפנה המפקח בכתב את הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש
על ידי מהנדס המועצה וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות מהנדס המועצה לצורך זה בנוגע לשעות
העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.
12.5 לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק 12.4 ,תחולנה הוראות ס"ק12.3 ובלבד שהקבלן לא יישא
אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה.
12.6 מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק12.4 ונגרמו לו כתוצאה מכך לדעת המפקח הוצאות נוספות על
אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר המועצה לקבלן את ההוצאות הנוספות
האמורות, בשיעור שייקבע ע"י המהנדס בתוספת 12% עבור רווח והוצאות כלליות.
13. דיווח וניהול יומן עבודה
13.1. הקבלן ידווח למנהל לפחות אחת לשבוע על קצב התקדמות העבודה ויקיים כל הוראה של המנהל בעניין
העבודה ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת.
13.2. הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן"היומן") וירשום בו את פרטי העבודות שביצע, כל פרט חריג במהלך
העבודה או בתנאיה וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום ביומן זה. היומן יחתם פעם בשבוע
ע"י המפקח/המנהל.
13.3. מסירת היומניםלמועצה, כשהם חתומים על ידי המפקח, תהווה תנאי לאישור חשבונות כלשהם שיוגשו
על ידי הקבלן.
13.4. היומנים יהיו בנוסח אשר יימסר ע"יהמועצה.
14. תפקיד וסמכויות המפקח
14.1. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח, וימלא לצורך
זה אחרי כל הוראותיהם, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.
14.2. המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים
שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, טיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה.
כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.
14.3. מפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע העבודה
לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד
וחומרים שנפסלו לרבות, ומבלי למצות, לפסול, בכל זמן שהוא, ציוד או חומרים שאינם עומדים בתקן
חתימת המציע
עמוד 28 מתוך 77
אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח
וההוצאות יהיו על חשבונו.
14.4. מפקח יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו לרשות בגין כל עבודה שבוצעה
14.5. אין לראות בזכות הפיקוח שניתנהלמועצה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה, בין אם עשו בה שימוש
ובין אם לאו, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח לא ישחרר את
הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי החוזה
14.6. קבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתרי ביצוע העבודות ולכל
מקום אחר שבו מבוצעת עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים,
מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.
14.7. הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע, עובדים, כלים וציוד הנדרש לביצוע בדיקות ופיקוח על העבודה
על פי חוזה זה וזאת על חשבון הקבלן.
14.8. המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה ,או שלב
ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה
בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח.
14.9. מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח, אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה או
כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה.
14.10. כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה, תהיה קיימת ושרירה גם לגבי המנהל.
15. כפיפות למנהל
15.1. בביצוע התחייבויותיו יהיה הקבלן כפוף להוראותיו והנחיותיו של המנהל ו/או מי שימונה לכך מטעמו
וימלא את התחייבויותיו לשביעות רצונו.
15.2. מבלי לפגוע באמור לעיל, ידווח הקבלן למנהל בכל עת שיידרש לגבי כל פרט הקשור בביצוע ההסכם ויציג
בפניו על פי דרישתו כל מסמך, אישור, היתר, רישיון וכיו"ב אשר נדרש עפ"י דין לביצוע העבודות.
15.3. הקבלן מתחייב לשמור על קשר מיידי ורצוף עם המנהל, ולצורך כך יצטייד ויחזיק, על חשבונו, אמצעי
קשר קבועים וניידים כגון טלפון קווי, מכשיר טלפון נייד, ביפר ומכשירי קשר. קשר רציף יהא בכל מקרה
באמצעות מכשיר סלולרי נייד.
16. פיקוח על ידי המועצה
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה או למנהל או למפקח לפי הסכם זה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע
החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח או העדר פיקוח מצידם לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי
המועצה למילוי תנאי החוזה .
17. השגחה מטעם הקבלן– צוות הניהול
17.1. בכל זמן ביצוע העבודות יהיה באתר העבודה מנהל עבודה מטעם הקבלן, אשר ישמש כמפקח מטעמו
בהתאם להוראות הדין לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בניה), התשמ"ח - 1988 (להלן"מנהל
חתימת המציע
עמוד 29 מתוך 77
העבודה), בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודה דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא
חוזה זה.
17.2. מנהל העבודה ינהל את כל העבודה באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה במידה ומנהל העבודה
לא יהיה נוכח באתר רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן לאלתר או, לפי שיקול דעתו, לחייב את
הקבלן בתשלום פיצוי, קבוע ומוסכם מראש, בסך של 1,500 ₪ (אלף וחמש מאות ₪) בגין כל יום, אשר בו
נוכח המנהל באתר, ללא צורך בהוכחת נזק.
17.3. כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידיהמועצה בכתב למנהל
העבודה מטעם הקבלן ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.
17.4. מינוי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של מנהל הפרויקט מטעם המועצה
אשר יהא רשאי שלא לאשר זהות של מנהל פרויקט מטעם הקבלן ובמקרה כאמור על הקבלן יהא להחליף
את מנהל הפרויקט מטעמו וזאת תוך 7 ימים.
17.5. לא מינה הקבלן מנהל עבודה מוסמך ו/או לא העביר את טופס האישור לידי המפקח תוך שבועיים מיום
צו התחלת העבודה תופסק עבודתו לאלתר עד להשלמת פעולה זו, לוח הזמנים הינו קבוע ומניין הזמן לא
ייעצר בעת הפסקת העבודה.
18. העסקת עובדים
18.1. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליו ואמצעי
התחבורה לצרכי הובלתם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
18.2. כל העובדים אשר יעסקו בביצוע העבודה בהתאם להסכם זה יהיו בעלי ניסיון בביצוע העבודה ובעלי כל
הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין, ככל שנדרשים.
18.3. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים כשירים, מקצועיים ואחראים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך
המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון, הסמכה או היתר לפי כל דין, חייב
הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום, הסמכה או היתר ,כאמור.
18.4. לביצוע העבודות יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט- 1959 ,
ובשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא אם יש בידיהם
אישור עבודה כחוק בישראל.
18.5. הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים. הקבלן ישלם
בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים שמעביד חייב
בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים
המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף.
18.6. הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ושנועדה לשמור על
רווחת, נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות
ומקומות אכילה נאותים ולשביעות רצון המפקח וכן סככה מוגנת מפני גשם שתשמש למנוחת הפועלים.
18.7. הקבלן לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודה, ואם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה של חוזה
זה
חתימת המציע
עמוד 30 מתוך 77
18.8. הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ובקיא בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
התשס"א- 2000. הקבלן מתחייב כי העובדים אשר יועסקו מטעמו ו/או מטעם כל קבלן משנה מטעמו
בביצוע העבודות, יועסקו בהתאם לאמור בחוק, במסגרת מגבלותיו ובכפוף להמצאת אישור משטרת
ישראל כנדרש בחוק בקשר לעובדים.
18.9. הקבלן מצהיר כי קרא את חוק עבודת נוער, התשס"א – 2000, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן
מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.
18.10. עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 ,ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז– 1987, לצורך התקשרות עםהמועצה
בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה
זה.
19. הרחקת עובדים
19.1. קבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על
ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו/או אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם הסכימה המועצה
בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח אותו אדם אינו עומד בתנאים הנדרשים בהסכם
זה ו/או התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות
בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין
באתר העבודה או בביצוע העבודות.
19.2. בנוסף, מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר ימנע כל
עיכוב/דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי שיקול דעתו
הבלעדי.
20. יחסי מזמין– קבלן עצמאי
20.1 מוסכם בין הצדדים כיהקבלן יבצע את העבודות נשוא הסכם זה כקבלן עצמאי, וכמי שמפעיל עסק משלו,
ואין בהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין המועצה ו/או מי מטעמה לבין הקבלן או
מי מעובדיו.
20.2 הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיקים כעצמאי במס ערך מוסף, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.
20.3 הקבלן מצהיר ומתחייב, כי הוא משלם לעובדיו אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות את מלוא זכויותיהם
בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם וכי ידוע לו כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר הינה בבחינת עלות
כוללת למועצה וכוללת גם את התמורה בגין שכר עובדיו כאמור, אם וככל שיועסקו בביצוע העבודות,
והנלווים לו. הקבלן יאפשר למועצה, על פי דרישתה מעת לעת, לבדוק את עמידתו של הקבלן בתנאי סעיף
זה. עוד מצהיר הקבלן, כי מתוך התמורה המפורטת לעיל בסעיף לעיל ינכו סכומים לצורך ביטוחו
הפנסיוני (לרבות ביטוח שארים וביטוח נכות) ו/או ביטוח פנסיוני של מי מ עובדיו שיועסקו בביצוע
העבודות.
20.4 מבלי לגרוע מהאמור לעילהקבלן מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה,
בכל סכום שתידרש המועצה לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת
חתימת המציע
עמוד 31 מתוך 77
בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד-מעביד בין המועצה או מי מטעמה לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי
מטעמו.
20.5 ככל שהקבלן הינו תאגיד, תהא המועצה רשאית, מנימוקים סבירים, לדרוש החלפת עובד של הקבלן
העוסק בביצוע העבודות, והקבלן מתחייב להיענות לדרישתה. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע
מהסכמת הצדדים כי לא יהיו כל יחסי עובד- מעביד כמפורט לעיל, ומתן הוראה על פיו לא תביא לעיכוב
בלוחות הזמנים.
21. פעילות קבלנים אחרים
לפי הוראות המנהל, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמועצה אישרה וכן לעובדיהם לבצע עבודות
כל שהן במקום העבודה או בסמוך אליה. כן מתחייב הקבלן לתאם עימם ולשתף פעולה עם קבלנים ומבצעי
עבודות כאמור ולאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשרי, בכבישים, במדרכות, במתקנים ובשאר
העבודות שנעשו על ידו. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תשלום שהוא בקשר לאמור לעיל, אלא
אם קבע המנהל במפורש כי הקבלן זכאי לתשלום כלשהו. מובהר כי המנהל יהיה רשאי לקבוע זכאות
לתשלום כאמור למקרה ו/או עבודה ו/או מתקן ספציפי או סכום גלובלי וכו לל לקבלן מסוים או כל הסדר
אחר, כפי שימצא לנכון וכן יקבע המנהל את סכום התשלום. מובהר כי קביעתו של המנהל לעניין זה תהיה
סופית והקבלן לא יהיה רשאי לערער ו/או לחלוק עליה.
22. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים
22.1 הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים החומרים, והדברים האחרים הדרושים לביצועה
היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
22.2 הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת אם ויתר
המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.
22.3 המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע העבודה
לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד
וחומרים שנפסלו. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.
22.4 אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, בין
שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן
שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
23. חומרים וציוד במקום העבודה
23.1 בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו ע"י הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה
והשלמתה לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק
מהעבודה.
23.2 חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לא יוצאו ממקום
העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב.
23.3 קבלן הוא האחראי הבלעדי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך
ביצוע עבודות נשוא חוזה זה.
חתימת המציע
עמוד 32 מתוך 77
23.4 אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם והמפקח
רשאי לפסול אותם בכל זמן שהוא.
24. טיב החומרים והמלאכה
24.1 הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים חדשים, מהמין המשובח ביותר כמפורט במסמכי המכרז ובכמויות
מספיקות.
24.2 הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על ידי
המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור שאישר
המפקח. אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו
מקור.
24.3 סופקו מוצרים מסוימים על ידיהמועצה - אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי
טיבה של העבודה.
24.4 באחריות הקבלן להתקשר עם מעבדה מוסמכת ומאושרת. הקבלן יגיש בתחילת העבודה פרוגרמה לכלל
הבדיקות באתר בהסתמך על כתב הכמויות ויאשר אותה ע"י המפקח, באחריות הקבלן לעקוב ולתעד את
הבדיקות שנערכו באתר במהלך הבניה ולהגישן במסגרת התיעוד בסיום הפרויקט. על הקבלן לעמוד בכלל
הבדיקות הנדרשות ע"י הגופים והמוסדות כולל כל הבדיקות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או לפי דרישת
המנהל וכולל כל הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים במהלך ביצוע העבודה ו/או עם סיומה. המפקח רשאי
מפעם לפעם ועל פי ראות עיניו לדרוש בדיקות נוספות שאינן נכללות בפרוגרמת הבדיקות שערך הקבלן.
הקבלן יזמין את המעבדה על חשבונו ויעמיד אותה לרשות המפקח וישא בכל העלויות הכרוכות בעריכת
כל הבדיקות כאמור. לא עשה כן הקבלן, יזמין המפקח מעבדה מטעמו ויקזז את עלויותיה מחשבון
הקבלן.
25. שעות העבודה
על הקבלן לקחת בחשבון כי קיימת אפשרות שחלק מהעבודות יבוצעו בשעות לא שגרתיות לרבות לילות
במידת הצורך, והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת בגין עבודות בשעות לא שגרתיות.
26. מדידות
26.1 כל המדידות, ההתוויות והסימונים יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי גורמים
אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות.
26.2 כמויות העבודה תיקבענה על סמך מדידות שתיעשינה על ידי הקבלן בתיאום עם המפקח או על סמך
חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת במפרט הכללי,
הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי
המפקח והקבלן.
26.3 היה והמדידות יתבצעו על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו
הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו
לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו
ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
חתימת המציע
עמוד 33 מתוך 77
26.4 לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו לבצע
את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, ו הקבלן לא יהא רשאי
לערער עליהן.
26.5 נוכח הקבלן באתר בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על כל כמות שנמדדה
והמפקח יקבע מועד למדידה מחדש של הכמות. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלעו חילוקי דעות בין
הקבלן לבין המפקח, תכריע המועצה בעניין זה והכרעתה תהיה סופית.
27. שינויים
27.1 המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, על שינוי ביחס הנוגע לאופייה, לאיכותה, סוגה, גודלה או
לכמותה של העבודה ו/או כל חלק ממנה (להלן: "פקודת שינויים"), לרבות לאחר הוצאת צו התחלת
עבודה והקבלן יקיים אחר כל הוראה של המנהל כאמור בנוסף יכולה ה מועצה להורות על הגדלת העבודה
ו/או הכמויות ו/או הקטנה של העבודה ו/או הכמויות ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או טענה לעניין זה.
27.2 אישר המפקח עבודה/מוצר כ"פקודת שינויים- ייקבע ערכו של כל שינוי לפי המדרג הבא:
27.2.1 עפ"י המחירים המופיעים במחירון דקל שיפוצים ואח
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]